2025水利工程施工合同(河道整治)（以下簡稱“發包人”）與（以下簡稱“承包人”）根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》等相關法律法規，以及結合本工程的具體情況，經友好協商，達成如下協議，以共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：2025年河道整治工程。1.2工程地點：市區/縣。1.3工程內容：河道整治，包括但不限于河道疏浚、護岸建設、截流處理、生態修復等。1.4工程范圍：具體以發包人提供的設計圖紙和工程量清單為準。1.5工程規模：河道總長度公里，整治寬度米，護岸長度米，疏浚量立方米。第二條承包范圍2.1承包人按照發包人提供的設計文件和工程量清單的要求，完成河道整治工程的所有施工內容，包括但不限于以下工作：河道疏浚：清理河道淤泥、障礙物，達到設計深度和寬度。護岸工程：按照設計圖紙進行護岸結構施工，包括基礎開挖、砼澆筑等。截流處理：建設截流設施，確保河道水流順暢。生態修復：進行河道綠化、植被恢復等生態修復工作。2.2承包人應嚴格按照設計圖紙、技術規范和施工方案進行施工，確保工程質量和進度。第三條合同工期3.1本工程合同工期為日歷天，計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。3.2承包人應在合同簽訂后日內編制詳細的施工進度計劃報發包人批準，施工進度計劃應符合合同工期要求，并作為施工過程中的控制依據。3.3遇下列情況，經發包人書面確認，工期可相應順延：因發包人原因導致的施工延誤，如設計變更、圖紙延誤、材料供應不及時等。不可抗力因素，如地震、臺風、洪水等自然災害。因政府行為導致的停工，如施工許可證未及時辦理等。第四條合同價款4.1本工程合同價款為人民幣（大寫）元，（小寫）￥元。該價款已包含完成全部承包范圍內的工程所需的材料費、人工費、機械費、管理費、利潤及稅金等一切費用。4.2合同價款的調整：因設計變更、工程量增減、材料價格波動等原因導致的費用變化，按雙方確認的簽證單或設計變更文件執行。調整的價款應嚴格依據國家或地方的定額標準和市場行情進行計算。4.3工程結算：工程竣工驗收合格后，承包人應在日內提交完整的結算資料，發包人在收到結算資料后日內完成審核。結算金額以發包人委托的造價咨詢機構最終審定的結果為準。第五條雙方責任和義務發包人的責任和義務5.1.1發包人應在合同簽訂后日內向承包人提供完整的施工圖紙、技術規范和相關施工文件，并對承包人進行設計交底。5.1.2發包人負責辦理施工所需的各類手續，包括但不限于施工許可證、臨時用地審批等，并承擔相關費用。5.1.3發包人應按合同約定及時支付工程款，并對承包人的施工進度和質量進行監督。5.1.4發包人負責協調處理施工過程中與周邊單位、居民的關系，確保施工順利進行。承包人的責任和義務5.2.1承包人應嚴格按照國家相關法律法規及工程施工規范進行施工，保證工程質量和施工安全。5.2.2承包人應保證施工進度，按時完成合同約定的工期，并對因自身原因導致的工期延誤承擔違約責任。5.2.3承包人應做好施工現場的環境保護和文明施工工作，避免對周邊環境造成污染。5.2.4承包人應負責工程的保修工作，在工程竣工驗收合格后，提供質量保修證書，并在保修期內及時處理質量問題。第六條工程價款支付6.1預付款支付：合同簽訂后日內，發包人向承包人支付合同價款的%作為預付款。6.2工程進度款支付：在承包人完成階段性施工任務并經發包人驗收合格后，發包人支付該階段工程價款的%。6.3工程款支付條件：承包人應按發包人的要求提交相應的工程進度報告和工程款支付申請表。付款前，承包人需提供相應的增值稅專用發票。6.4驗收合格后的尾款支付：工程竣工驗收合格后，發包人在收到承包人提交的結算資料并審核通過后，支付剩余的工程款。6.5質量保修金：合同價款的%作為質量保修金，在保修期滿后支付，保修期間如發生質量問題需扣除相應維修費用。第七條材料設備供應7.1承包人負責采購和供應本工程所需的全部材料和設備，發包人負責提供主要材料的清單及技術要求。7.2承包人采購的材料和設備必須符合設計要求和國家標準，提供質量證明文件。發包人有權對材料進行檢驗，檢驗不合格的材料不得使用。7.3發包人提供的材料和設備，承包人應妥善保管，如因保管不善造成損失或損壞，承包人應承擔賠償責任。第八條工程質量與驗收8.1工程質量標準：本工程施工質量必須符合國家現行的《水利水電工程質量管理規定》、《堤防工程施工質量檢驗與評定標準》等相關標準和規范，達到等級。8.2隱蔽工程驗收：承包人在隱蔽工程隱蔽前小時以書面形式通知發包人進行檢查，發包人應在接到通知后小時內進行驗收。8.3竣工驗收：工程完工后，承包人應在日內向發包人提交竣工驗收申請報告，并提供完整的竣工資料和竣工圖。8.4驗收依據：竣工驗收以國家相關標準、設計文件、合同約定及施工過程中的簽證文件為依據。8.5驗收不合格處理：驗收不合格的工程，承包人應按發包人的要求進行返工或修復，返工或修復的費用由承包人承擔。第九條安全文明施工9.1承包人應嚴格遵守國家安全生產法律法規，制定安全施工方案，并采取有效的安全防護措施，確保施工人員和周邊居民的安全。9.2承包人應為施工現場的所有人員購買相應的保險，包括但不限于工傷保險、意外傷害保險，并在施工現場設置明顯的安全警示標志。9.3承包人應采取有效措施控制施工現場的揚塵、噪音和環境污染，確保符合國家環保標準。9.4承包人違反安全文明施工規定的，發包人有權要求其整改，并承擔由此造成的損失。第十條違約責任10.1承包人違約責任：因承包人原因導致工期延誤的，每延誤一天，承包人應向發包人支付合同價款的‰作為違約金。工程質量不符合合同要求的，承包人應返工整改，返工費用由承包人承擔，賠償造成的損失。10.2發包人違約責任：因發包人原因導致工程款支付延誤的，每延誤一天，發包人應向承包人支付應付金額的‰作為違約金。因發包人原因導致施工無法進行的，工期相應順延，發包人應承擔由此造成的損失。10.3雙方任何一方違約，導致對方遭受經濟損失的，違約方應賠償對方的直接和間接損失。第十一條爭議解決11.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。11.2協商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1通知方式：本合同履行過程中所有通知、文件應以書面形式送達對方，并經對方簽收后方為有效。12.2合同份數：本合同一式份，發包人和承包人各執份，具有同等法律效力。12.3合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.4合同修改：本合同的任何修改必須經雙方協商一致，并以書面形式確認后方可生效。12.5補充協議：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.6