2025年度數據中心網絡安全建設工程管理合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：__________________聯系電話：____________________乙方（施工單位）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：__________________聯系電話：____________________鑒于甲方需對數據中心進行網絡安全建設，乙方具備相關資質，雙方經友好協商，就2025年度數據中心網絡安全建設工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：2025年度數據中心網絡安全建設工程2.工程地點：________________________3.工程內容：包括但不限于網絡安全設備采購、安裝、調試、運維等。4.工程規模：________________________5.工程工期：自合同簽訂之日起____個月。二、工程款項1.工程總價：人民幣____元整。2.付款方式：按進度分階段支付，具體付款節點及比例如下：（1）合同簽訂后____個工作日內，支付合同總額的____%作為預付款；（2）工程進度達到____%時，支付合同總額的____%；（3）工程進度達到____%時，支付合同總額的____%；（4）工程驗收合格后____個工作日內，支付合同總額的____%；（5）工程保修期滿后____個工作日內，支付合同總額的____%。3.付款方式：甲方應按照約定的時間和比例將款項支付至乙方指定的賬戶。三、工程實施1.乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。2.乙方在施工過程中，應嚴格遵守國家有關法律法規，確保工程質量和安全。3.乙方應按照甲方要求，及時提供工程進度報告，并對工程進度進行跟蹤管理。4.乙方應按照甲方要求，對工程進行驗收，并提交驗收報告。四、工程驗收1.工程驗收標準：按照國家相關標準和甲方要求進行驗收。2.工程驗收時間：自工程竣工之日起____個工作日內。3.工程驗收程序：（1）乙方在工程竣工后，應向甲方提交驗收申請；（2）甲方應在收到驗收申請后____個工作日內組織驗收；（3）驗收合格后，雙方應在驗收報告上簽字確認。五、保修與服務1.乙方在工程保修期內，應按照國家規定和合同約定，對工程進行保修。2.保修期內，如因乙方原因導致工程出現質量問題，乙方應負責修復，并承擔由此產生的費用。六、違約責任1.甲方未按約定支付工程款項，應向乙方支付____%的違約金。2.乙方未按約定完成工程，應向甲方支付____%的違約金。3.雙方違約行為給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（建設單位）簽字（或蓋章）：________________________乙方（施工單位）簽字（或蓋章）：________________________簽訂日期：________________________九、附件1.工程施工圖紙2.工程預算書3.工程質量標準4.其他相關文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業服務、咨詢、監理、檢測、驗收等服務的獨立法人或其他組織。（1）專業服務機構：如律師事務所、會計師事務所等，提供法律、財務等專業服務。（2）咨詢服務機構：如網絡安全咨詢公司、項目管理公司等，提供專業咨詢服務。（3）監理機構：負責對工程實施過程進行監督管理，確保工程質量和進度。（4）檢測機構：負責對工程實施過程中及竣工后的工程質量進行檢測。（5）驗收機構：負責對工程竣工后的質量進行驗收。二、第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是為了保證工程的質量、進度和安全性，提高合同履行的效率。2.2第三方介入的具體內容包括但不限于：（1）對工程實施過程中的技術、質量、進度等方面進行監督和檢查。（2）對工程竣工后的質量進行檢測和驗收。（3）對合同履行過程中的爭議進行調解。三、第三方的責任限額3.1第三方在履行本合同過程中，因自身原因導致工程出現質量問題或延誤工期，應承擔相應的責任。3.2第三方的責任限額如下：（1）因第三方原因導致工程出現質量問題，第三方應承擔修復責任，并賠償由此造成的損失。（2）因第三方原因導致工期延誤，第三方應承擔相應的違約責任，并賠償由此造成的損失。（3）第三方在履行本合同過程中，如因不可抗力等原因導致工程出現質量問題或延誤工期，第三方不承擔責任。四、第三方的責權利4.1第三方的權利：（1）根據本合同約定，對工程實施過程進行監督和檢查。（2）對工程竣工后的質量進行檢測和驗收。（3）對合同履行過程中的爭議進行調解。4.2第三方的義務：（1）嚴格按照本合同約定，履行監督、檢查、檢測、驗收等職責。（2）保證所提供的服務符合國家相關標準和規范。（3）在合同履行過程中，保守商業秘密。4.3第三方的責任：（1）因自身原因導致工程出現質量問題或延誤工期，應承擔相應的責任。（2）在履行本合同過程中，如違反國家相關法律法規，應承擔相應的法律責任。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方的劃分：（1）第三方與甲方的關系：第三方作為甲方聘請的專業服務機構，為甲方提供專業服務。（2）第三方與乙方的關系：第三方作為乙方聘請的監理、檢測、驗收等機構，對乙方的工作進行監督和檢查。5.2第三方與其他各方的責任劃分：（1）甲方對第三方的工作進行監督和指導，確保第三方按照合同約定履行職責。（2）乙方應積極配合第三方的工作，提供必要的資料和條件。（3）第三方在履行本合同過程中，如發現甲方或乙方存在違約行為，應及時通知甲方或乙方，并要求其改正。六、第三方介入的具體條款6.1第三方介入的時間：（1）第三方應在合同簽訂后____個工作日內，向甲方和乙方提交工作計劃。（2）第三方應根據工作計劃，在工程實施過程中，定期向甲方和乙方匯報工作進展。6.2第三方介入的職責：（1）對工程實施過程中的技術、質量、進度等方面進行監督和檢查。（2）對工程竣工后的質量進行檢測和驗收。（3）對合同履行過程中的爭議進行調解。6.3第三方介入的費用：（1）第三方介入的費用由甲方承擔。（2）第三方介入的費用包括但不限于：人員費用、設備費用、交通費用等。6.4第三方介入的終止：（1）如第三方在履行本合同過程中，出現嚴重違約行為，甲方有權終止其介入。（2）如工程提前竣工或終止，第三方介入也隨之終止。七、其他7.1本合同中關于第三方介入的條款，作為本合同的補充部分，與本合同具有同等法律效力。7.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程施工圖紙詳細要求：包含工程的具體設計、布局、設備配置等詳細信息，需符合國家相關標準和規范。說明：施工圖紙是工程實施的重要依據，需確保圖紙的準確性和完整性。2.工程預算書詳細要求：詳細列出工程所需的各項費用，包括材料費、人工費、設備費等，需提供詳細的計算依據。3.工程質量標準詳細要求：明確工程的質量要求，包括材料質量、施工質量、驗收標準等，需符合國家相關標準和規范。說明：質量標準是確保工程質量的依據，需確保標準的嚴格性和可操作性。4.工程進度計劃詳細要求：詳細列出工程各階段的進度安排，包括施工時間、驗收時間等，需確保進度的合理性和可行性。說明：進度計劃是工程實施的重要指導，需確保進度的明確性和可控性。5.工程合同變更記錄詳細要求：記錄工程實施過程中發生的任何變更，包括變更原因、變更內容、變更后的合同條款等。說明：變更記錄是合同履行過程中的重要依據，需確保變更的合法性和及時性。6.工程驗收報告詳細要求：詳細記錄工程驗收的過程和結果，包括驗收時間、驗收人員、驗收意見等。說明：驗收報告是工程竣工的重要憑證，需確保驗收的全面性和客觀性。7.工程保修書詳細要求：明確工程保修的范圍、期限、責任等，需符合國家相關標準和規范。說明：保修書是工程保修的重要依據，需確保保修的明確性和可操作性。8.工程相關法律法規及標準詳細要求：列出與工程相關的法律法規、標準規范等，確保工程實施符合國家要求。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定支付工程款項。乙方未按約定完成工程。第三方未按約定履行職責。工程出現質量問題。工期延誤。2.責任認定標準：甲方未按約定支付工程款項，應向乙方支付____%的違約金。乙方未按約定完成工程，應向甲方支付____%的違約金。第三方未按約定履行職責，應承擔相應的賠償責任。工程出現質量問題，由責任方承擔修復責任，并賠償由此造成的損失。工期延誤，由責任方承擔相應的違約責任，并賠償由此造成的損失。3.違約示例說明：示例一：甲方未按約定支付工程款項，乙方有權要求甲方支付____%的違約金，并有權暫停工程實施。示例二：乙方未按約定完成工程，甲方有權要求乙方支付____%的違約金，并有權要求乙方繼續完成工程。示例三：第三方未按約定履行職責，導致工程進度延誤，甲方有權要求第三方承擔相應的賠償責任，并有權要求乙方繼續完成工程。示例四：工程