二零二四年軌道交通建筑電氣安裝工程合作協議本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同雙方1.4合同有效期2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程內容3.雙方權利和義務3.1承包方的權利和義務3.2發包方的權利和義務4.工程進度與工期4.1工程進度安排4.2工期延誤的處理5.工程質量標準與驗收5.1質量標準5.2驗收程序5.3驗收不合格的處理6.工程造價與支付6.1工程造價確定6.2工程款項支付方式6.3拖欠工程款的處理7.保險與風險7.1保險責任范圍7.2風險承擔7.3保險理賠8.知識產權與保密8.1知識產權歸屬8.2保密義務9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件12.合同變更與補充12.1合同變更程序12.2合同補充協議13.合同生效與解除13.1合同生效條件13.2合同解除條件14.其他約定事項14.1其他約定事項一14.2其他約定事項二14.3其他約定事項三第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明確雙方在軌道交通建筑電氣安裝工程中的權利、義務、責任及違約處理等事宜，確保工程順利進行，實現雙方利益的最大化。1.3合同雙方甲方（發包方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]乙方（承包方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]1.4合同有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至軌道交通建筑電氣安裝工程竣工驗收合格并交付使用之日起終止。2.工程概況2.1工程名稱軌道交通[線路名稱]建筑電氣安裝工程2.2工程地點[具體工程地點]2.3工程規模[工程規模描述，如：總建筑面積、電氣設備數量等]2.4工程內容（1）電氣設備安裝；（2）電氣線路敷設；（3）電氣控制系統安裝；（4）電氣保護設施安裝；（5）電氣設備調試；（6）其他與電氣安裝相關的輔助工作。3.雙方權利和義務3.1承包方的權利和義務（1）按照合同約定，按時、按質、按量完成電氣安裝工程；（2）遵守國家有關電氣安裝工程的法律法規，確保工程安全；（3）對工程現場進行安全管理，防止安全事故發生；（4）負責工程所需材料的采購和驗收；（5）配合甲方進行工程驗收。3.2發包方的權利和義務（1）按照合同約定，向承包方支付工程款項；（2）提供工程所需的施工條件，如場地、水源、電源等；（3）監督承包方按合同約定進行施工；（4）負責工程竣工驗收和交付使用；（5）協助承包方解決施工過程中遇到的問題。4.工程進度與工期4.1工程進度安排（1）[具體進度安排，如：前期準備、設備安裝、線路敷設等階段的時間節點]（2）[具體進度安排，如：各階段完成的具體工作內容]4.2工期延誤的處理如因承包方原因導致工程進度延誤，每延誤一天，承包方應向發包方支付[延誤費用]作為違約金。5.工程質量標準與驗收5.1質量標準本工程應按照國家相關電氣安裝工程質量標準執行，確保工程質量達到優良等級。5.2驗收程序（1）工程完工后，承包方應向發包方提交驗收申請；（2）發包方應在收到驗收申請后[具體時間]內組織驗收；（3）驗收合格后，雙方簽署驗收報告。5.3驗收不合格的處理如驗收不合格，承包方應在[具體時間]內進行整改，直至驗收合格。如整改后仍不合格，承包方應承擔相應的違約責任。6.工程造價與支付6.1工程造價確定本工程造價根據雙方協商確定，具體金額為[工程造價]。6.2工程款項支付方式（1）合同簽訂后，承包方提交[具體金額]作為預付款；（2）工程進度達到[具體節點]后，承包方提交付款申請，發包方在收到申請后[具體時間]內支付相應款項；（3）工程竣工驗收合格后，承包方提交結算報告，發包方在收到報告后[具體時間]內支付剩余款項。6.3拖欠工程款的處理如發包方拖欠工程款，每拖欠一天，應向承包方支付[拖欠費用]作為違約金。8.保險與風險8.1保險責任范圍（1）承包方應為其施工人員投保意外傷害保險，保險金額不得低于[具體金額]；（2）發包方應為其自有財產投保工程保險，保險金額應覆蓋工程總投資額；（3）雙方應共同投保建筑工程一切險，保險范圍包括自然災害、意外事故等。8.2風險承擔（1）因不可抗力導致工程延誤或損壞，雙方互不承擔責任；（2）因承包方施工原因造成工程損壞，承包方負責修復并承擔相應費用；（3）因發包方提供材料或設計原因導致工程問題，發包方負責修復并承擔相應費用。8.3保險理賠（1）保險事故發生后，雙方應立即通知保險公司；（2）保險公司應在接到通知后[具體時間]內進行勘查；（3）理賠款項應在理賠完成后[具體時間]內支付給受損方。9.知識產權與保密9.1知識產權歸屬本合同項下的知識產權歸各自所有者，未經對方同意，任何一方不得擅自使用或轉讓。9.2保密義務（1）雙方對本合同內容以及工程信息負有保密義務；（2）保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后[具體時間]。10.違約責任10.1違約情形（1）一方未按合同約定履行義務；（2）一方違反合同約定導致工程延誤或損壞；（3）一方違反保密義務，泄露對方商業秘密。10.2違約責任承擔（1）違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約方應承擔因違約行為給對方造成的全部損失。11.爭議解決11.1爭議解決方式雙方應通過友好協商解決爭議，協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決程序（1）爭議發生后，雙方應在[具體時間]內提交爭議書面材料；（2）法院受理后，按照法定程序進行審理；（3）法院作出的生效判決，雙方應依法履行。12.合同解除與終止12.1合同解除條件（1）一方違約，經對方催告后仍未履行；（2）發生不可抗力，導致合同無法履行；（3）合同約定的其他解除條件。12.2合同終止條件（1）工程竣工驗收合格并交付使用；（2）合同約定的其他終止條件。13.合同變更與補充13.1合同變更程序（1）變更事項經雙方協商一致；（2）以書面形式簽署變更協議；（3）變更協議作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。13.2合同補充協議雙方可根據實際情況，經協商一致，簽署補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。14.其他約定事項14.1其他約定事項一本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。14.2其他約定事項二本合同未盡事宜，按照國家相關法律法規執行。14.3其他約定事項三本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監理方、咨詢方、評估方、檢測方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了確保合同履行過程中的公正性、專業性以及提高工作效率，同時保障合同雙方的合法權益。16.第三方介入條件16.1第三方介入需經甲乙雙方協商一致，并簽訂書面協議。16.2第三方介入應在合同簽訂后，且在合同履行過程中。16.3第三方介入的職責、權利和義務應在書面協議中明確。17.第三方職責與權利17.1第三方職責（1）按照書面協議約定，對合同履行過程進行監督、檢查和評估；（2）根據合同要求，提供專業意見或建議；（3）在必要時，協助甲乙雙方解決合同履行過程中出現的問題。17.2第三方權利（1）根據書面協議約定，獲取合同履行過程中的相關信息；（2）在履行職責過程中，有權要求甲乙雙方提供必要的協助；（3）在合同履行過程中，有權向甲乙雙方提出合理化建議。18.第三方義務18.1第三方應遵守國家法律法規，維護甲乙雙方的合法權益；18.2第三方應保守合同履行過程中的商業秘密；18.3第三方應在合同履行過程中，保持公正、客觀、專業的態度。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與甲方的劃分（1）甲方負責支付第三方服務費用；（2）第三方向甲方提供專業服務，并接受甲方監督。19.2第三方與乙方的劃分（1）乙方負責按照合同約定，完成工程任務；（2）第三方對乙方施工過程進行監督，確保工程質量。19.3第三方與合同履行的其他方的劃分第三方在合同履行過程中，與其他方無直接權利義務關系，其職責僅限于監督、檢查和評估。20.第三方責任限額20.1第三方責任限額的確定第三方責任限額應根據第三方服務內容、服務費用以及合同履行過程中可能出現的風險等因素綜合確定。20.2第三方責任限額的承擔（1）若第三方在履行職責過程中出現失誤，導致合同履行受阻或損失，第三方應承擔相應責任；（2）若第三方責任限額不足以覆蓋損失，甲乙雙方應根據損失程度，共同承擔超出部分的責任；（3）第三方責任限額的承擔方式應在書面協議中明確。21.第三方介入的終止21.1第三方介入的終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）書面協議約定的其他終止條件。21.2第三方介入的終止程序（1）第三方介入終止前，應向甲乙雙方提交書面報告；（2）甲乙雙方應在收到報告后[具體時間]內確認；（3）第三方應在確認后[具體時間]內撤離現場，并辦理相關手續。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同簽訂證明要求：包含雙方簽字蓋章、合同簽訂日期、合同編號等信息。說明：作為合同生效的證明文件，用于證明合同已經簽訂并生效。2.附件二：工程概況說明書要求：詳細描述工程名稱、地點、規模、內容等信息。說明：用于明確工程的基本情況，便于第三方了解工程背景。3.附件三：工程進度計劃表要求：列明工程各個階段的開始和結束時間，以及各階段的主要工作內容。說明：用于監控工程進度，確保工程按計劃進行。4.附件四：工程質量標準文件要求：明確工程質量的各項指標，如材料標準、施工工藝等。說明：用于確保工程質量達到約定標準。5.附件五：工程造價明細表要求：詳細列出工程造價的構成，包括直接費用、間接費用等。說明：用于明確工程造價，便于合同雙方進行資金管理。6.附件六：第三方介入協議要求：明確第三方介入的目的、職責、權利和義務等。說明：用于規范第三方介入的行為，保障合同雙方的合法權益。7.附件七：保險單據要求：提供工程保險、第三方責任保險等相關保險單據。說明：用于證明保險已生效，降低合同履行過程中的風險。8.附件八：驗收報告要求：詳細記錄工程驗收過程、驗收結果及存在問題。說明：用于證明工程已按約定完成，便于工程交付使用。9.附件九：合同變更協議要求：記錄合同變更的內容、日期、雙方簽字蓋章等信息。說明：用于證明合同變更已生效，明確變更后的合同內容。10.附件十：違約責任認定書要求：明確違約行為的認定標準、違約責任及承擔方式。說明：用于在發生違約行為時，明確責任承擔。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按合同約定完成工程進度。責任認定標準：根據實際延誤的時間，按合同約定支付違約金。示例說明：若合同約定每月完成10%的工程量，實際延誤一個月，則支付10%的工程量作為違約金。2.違約行為：工程質量不符合約定標準。責任認定標準：根據質量檢測報告，由責任方承擔修復費用。示例說明：若質量檢測報告顯示某項工程不合格，責任方需負責修復至合格標準。