20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年電力設備安裝電力勞務承攬合同樣本本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方基本信息2.項目背景及目的2.1項目背景2.2項目目的3.項目范圍及內容3.1項目范圍3.2安裝設備清單3.3安裝工程量3.4工程質量要求4.雙方權利與義務4.1承包方權利與義務4.2招標方權利與義務5.合同工期及進度安排5.1工期要求5.2進度計劃5.3工期延誤責任6.合同價款及支付方式6.1合同價款6.2付款方式6.3付款時間節點7.交工驗收7.1驗收標準7.2驗收程序7.3驗收不合格的處理8.違約責任8.1承包方違約責任8.2招標方違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序10.合同解除條件10.1合同解除條件10.2合同解除程序11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序13.合同附件及補充條款13.1附件清單13.2補充條款14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.2合同生效日期14.3合同份數14.4其他約定事項第一部分：合同如下：第一條合同概述1.1合同名稱：2024年電力設備安裝電力勞務承攬合同1.2合同編號：X2024011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同雙方基本信息1.4.1承包方名稱：X電力安裝有限公司1.4.2承包方地址：X省X市X區X路X號1.4.3承包方法定代表人：1.4.4承包方聯系電話：138000000001.4.5招標方名稱：X電力公司1.4.6招標方地址：X省X市X區X路X號1.4.7招標方法定代表人：1.4.8招標方聯系電話二條項目背景及目的2.1項目背景本項目為X電力公司新建的X變電站電力設備安裝工程，旨在提高電力供應能力，保障電力系統安全穩定運行。2.2項目目的本項目目的在于按照招標方的要求，高效、優質地完成電力設備的安裝工作，確保電力設備正常運行。第三條項目范圍及內容3.1項目范圍本項目范圍包括但不限于電力設備的安裝、調試、試運行等工作。3.2安裝設備清單電力變壓器電力線路開關設備保護裝置電纜接地裝置3.3安裝工程量電力變壓器安裝：2臺電力線路安裝：10公里開關設備安裝：20臺保護裝置安裝：30套電纜敷設：50公里接地裝置安裝：20套3.4工程質量要求本項目安裝工程需符合國家相關電力設備安裝標準和規范，確保安裝質量達到一級標準。第四條雙方權利與義務4.1承包方權利與義務4.1.1權利按照合同約定收取工程款在工程過程中對工程進度和質量進行控制4.1.2義務按照合同約定完成安裝工程保證工程質量和安全配合招標方進行工程驗收4.2招標方權利與義務4.2.1權利對承包方的工程進度和質量進行監督按照合同約定支付工程款4.2.2義務為承包方提供必要的施工條件配合承包方進行工程驗收第五條合同工期及進度安排5.1工期要求本項目總工期為120天，自合同簽訂之日起計算。5.2進度計劃第130天：完成電力變壓器安裝第3160天：完成電力線路安裝第6190天：完成開關設備、保護裝置安裝第91100天：完成電纜敷設第101120天：完成接地裝置安裝、試運行5.3工期延誤責任因承包方原因導致工期延誤，每延誤一天，承包方應向招標方支付合同總價的0.5%作為違約金。第六條合同價款及支付方式6.1合同價款本項目合同總價為人民幣壹佰萬元整（￥100,000.00）。6.2付款方式預付款：合同簽訂后5個工作日內支付合同總價的30%作為預付款進度款：按工程進度分期支付，每個階段完成后5個工作日內支付該階段工程款的50%驗收款：工程驗收合格后5個工作日內支付剩余工程款的20%結算款：工程保修期滿后5個工作日內支付保修金6.3付款時間節點預付款：合同簽訂后5個工作日內進度款：第30天、第60天、第90天、第120天驗收款：工程驗收合格后結算款：保修期滿后第八條交工驗收7.1驗收標準7.1.1工程質量應符合國家有關電力設備安裝標準和規范。7.1.2工程質量評定應達到一級標準。7.1.3工程應滿足電力系統運行安全、可靠、經濟、合理的要求。7.2驗收程序7.2.1承包方應按照合同約定的進度向招標方提交驗收申請。7.2.2招標方應在收到驗收申請后5個工作日內組織驗收。7.2.3驗收時應邀請相關專家和第三方檢測機構參與。7.2.4驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。7.3驗收不合格的處理7.3.1驗收不合格的工程，承包方應在5個工作日內整改完畢。7.3.2整改后，承包方應重新提交驗收申請。7.3.3重復驗收不合格的，承包方應承擔相應的違約責任。第九條違約責任8.1承包方違約責任8.1.1未按期完成工程的，每延誤一天，應支付招標方合同總價的0.5%作為違約金。8.1.2工程質量不合格的，承包方應無條件返工，并承擔由此產生的全部費用。8.2招標方違約責任8.2.1未按時支付工程款的，每延誤一天，應向承包方支付應付款項的0.1%作為違約金。8.2.2未按時組織驗收的，每延誤一次，應向承包方支付合同總價的0.1%作為違約金。第十條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應通過友好協商解決爭議。9.1.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序9.2.1雙方應在爭議發生后15日內提出書面協商請求。9.2.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同解除條件10.1合同解除條件10.1.1合同訂立后，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同主要義務的；10.1.2發生不可抗力事件，致使合同無法履行的；10.1.3一方違約，經對方催告后在合理期限內仍未履行或者繼續違約的；10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方應提前30日書面通知對方；10.2.2雙方應在接到解除合同通知后15日內辦理合同解除手續。第十一條合同變更11.1合同變更條件11.1.1雙方協商一致，且變更內容不違反法律法規的；11.1.2因不可抗力導致合同內容需要變更的；11.2合同變更程序11.2.1雙方應簽署書面變更協議；11.2.2變更協議經雙方簽字蓋章后生效。第十二條合同終止12.1合同終止條件12.1.1合同履行完畢；12.1.2雙方協商一致解除合同；12.1.3合同因不可抗力等原因無法履行；12.2合同終止程序12.2.1雙方應簽署合同終止協議；12.2.2協議簽署后，合同即終止。第十三條合同附件及補充條款13.1附件清單附件1：電力設備安裝工程量清單附件2：工程質量驗收標準附件3：合同履行過程中的相關文件13.2補充條款13.2.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。13.2.2本合同附件與本合同具有同等法律效力。第十四條合同生效及其他14.1合同生效條件14.1.1雙方簽署本合同并加蓋公章；14.1.2本合同經雙方法定代表人或授權代表簽字；14.2合同生效日期14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；14.3合同份數14.3.1本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力；14.4其他約定事項14.4.1本合同未盡事宜，按國家有關法律法規執行；14.4.2本合同自簽訂之日起至工程保修期滿之日止。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入概述1.1第三方定義1.1.1本合同所指第三方是指合同雙方在合同履行過程中，經協商一致同意引入的，為合同履行提供專業服務、監督、咨詢或擔保等作用的獨立法人或其他組織。1.2第三方類型1.2.1專業服務機構：如監理公司、設計院、檢測機構等。1.2.2中介方：如招投標代理機構、造價咨詢機構等。1.2.3擔保機構：如擔保公司、保險公司等。第二條甲乙雙方責任劃分2.1甲乙雙方應明確第三方介入的目的、職責和權限，并在合同中予以明確。2.2甲乙雙方應各自承擔第三方介入所需費用的責任，除非合同另有約定。2.3第三方在合同履行過程中的行為，不代表甲乙任何一方的意思表示，甲乙雙方對第三方行為的后果承擔連帶責任。第三條第三方責任限額3.1第三方在合同履行過程中因自身原因導致合同無法履行或造成損失的，應承擔相應的賠償責任。3.2第三方責任限額的確定：3.2.1以合同總價為基數，根據第三方介入的具體服務內容和工作量，確定第三方責任限額；3.2.2第三方責任限額不得低于合同總價的5%。3.3第三方責任限額的調整：3.3.1如合同履行過程中，第三方工作內容發生變更，甲乙雙方應重新協商確定第三方責任限額；3.3.2第三方責任限額調整需經甲乙雙方書面同意。第四條第三方權利與義務4.1第三方權利：4.1.1按照合同約定，獨立行使專業服務、監督、咨詢或擔保等權利；4.1.2在合同履行過程中，有權要求甲乙雙方提供必要的協助和配合。4.2第三方義務：4.2.1按照合同約定，提供專業、高效的服務；4.2.2對合同履行過程中的問題，應及時向甲乙雙方報告并提出建議；4.2.3保守甲乙雙方的商業秘密和技術秘密。第五條第三方介入程序5.1第三方介入的申請：5.1.1甲乙雙方協商一致，確定引入第三方；5.1.2雙方共同向第三方發出邀請，并明確第三方介入的具體要求。5.2第三方介入的審批：5.2.1第三方應在收到邀請后5個工作日內回復是否接受介入；5.2.2甲乙雙方在收到第三方回復后，應在5個工作日內決定是否同意第三方介入。5.3第三方介入的實施：5.3.1第三方介入后，應按照合同約定和甲乙雙方的要求，開展相關工作；5.3.2第三方應定期向甲乙雙方報告工作進展情況。第六條第三方介入終止6.1第三方介入終止的條件：6.1.1合同履行完畢；6.1.2雙方協商一致終止第三方介入；6.1.3第三方因自身原因無法繼續履行合同。6.2第三方介入終止的程序：6.2.1第三方介入終止前，甲乙雙方應與第三方協商確定終止事宜；6.2.2第三方介入終止后，甲乙雙方應簽署終止協議，明確各自的權利和義務。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入過程中發生的爭議，應通過協商解決。7.2協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條本合同其他條款的適用8.1第三方介入后的合同履行，本合同的其他條款仍然適用。8.2本合同未規定的第三方介入事項，甲乙雙方應另行協商解決。8.3本合同修正條款與原合同不一致的，以修正條款為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件1：電力設備安裝工程量清單要求：詳細列出安裝設備名稱、規格、數量、單價及總價。說明：作為合同附件，用于計算工程款和驗收工程量。2.附件2：工程質量驗收標準要求：按照國家相關電力設備安裝標準和規范編制。說明：作為驗收依據，用于判斷工程質量是否符合要求。3.附件3：合同履行過程中的相關文件要求：包括工程進度報告、驗收報告、變更協議等。說明：作為合同履行過程中的重要文件，用于證明雙方履行合同的情況。4.附件4：第三方介入協議要求：明確第三方介入的目的、職責、權限、費用及責任限額等。說明：作為合同附件，用于規范第三方介入的行為。5.附件5：合同變更協議要求：詳細列出變更內容、原因及雙方意見。說明：作為合同附件，用于記錄合同變更情況。6.附件6：合同終止協議要求：明確合同終止的原因、程序及雙方權利義務。說明：作為合同附件，用于記錄合同終止情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按期完成工程：承包方未按合同約定的工期完成工程，導致工程延期。工程質量不合格：承包方完成的工程不符合國家相關電力設備安裝標準和規范。未按時支付工程款：招標方未按合同約定的時間支付工程款。2.責任認定標準：違約行為的認定應以合同約定和實際情況為依據。違約責任的承擔應根據違約行為的嚴重程度、對合同履行的影響等因素確定。3.違約責任示例說明：承包方未按期完成工程，導致工程延期10天，應向招標方支付合同總價的1%作為違約金。工程質量不合格，經鑒定為二級標準，承包方應無條件返工，并承擔由此產生的全部費用。招標方未按時支付工程款，每延誤一天，應向承包方支付應付款項的0.1%作為違約金。全文完。2024年電力設備安裝電力勞務承攬合同樣本1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承包方信息1.2發包方信息2.合同標的2.1電力設備名稱及規格2.2安裝工程范圍及內容2.3工程地點3.合同工期及進度3.1工期安排3.2進度節點及驗收標準4.合同價格及支付方式4.1合同總價4.2分階段付款計劃4.3付款條件及違約責任5.材料供應與質量要求5.1材料供應責任5.2材料質量標準5.3材料檢驗與驗收6.施工技術要求6.1施工方案與技術規范6.2施工安全措施6.3施工質量管理7.保密條款7.1保密內容7.2保密期限7.3違約責任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止后的處理10.合同變更與補充10.1變更程序10.2補充條款11.合同生效與期限11.1生效條件11.2生效日期11.3合同期限12.違約責任12.1違約情形12.2違約責任承擔12.3違約賠償13.合同解除與終止后的處理13.1合同解除或終止后的費用結算13.2退還保證金13.3責任承擔14.其他約定14.1其他相關條款14.2合同附件14.3合同份數與保管第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1承包方信息1.1.1名稱：________1.1.2法定代表人：________1.1.3地址：________1.1.4聯系電話：________1.1.5傳真：________1.2發包方信息1.2.1名稱：________1.2.2法定代表人：________1.2.3地址：________1.2.4聯系電話：________1.2.5傳真：________2.合同標的2.1電力設備名稱及規格：________2.2安裝工程范圍及內容：________2.3工程地點：________3.合同工期及進度3.1工期安排：自合同生效之日起______日內完成。3.2進度節點及驗收標準：3.2.1進度節點：________、________、________3.2.2驗收標準：符合國家相關電力設備安裝規范及質量標準。4.合同價格及支付方式4.1合同總價：人民幣________元整。4.2分階段付款計劃：4.2.1首付款：合同簽訂后______日內支付合同總價的______%；4.2.2進度款：在進度節點完成后______日內支付合同總價的______%；4.2.3尾款：工程驗收合格后______日內支付合同總價的______%。4.3付款條件及違約責任：4.3.1付款條件：按分階段付款計劃執行。4.3.2違約責任：如發包方未按時付款，應向承包方支付______%的違約金。5.材料供應與質量要求5.1材料供應責任：由承包方負責材料的采購、運輸、驗收。5.2材料質量標準：符合國家相關電力設備安裝規范及質量標準。5.3材料檢驗與驗收：5.3.1材料進場前，承包方應向發包方提供材料質量證明文件；5.3.2材料進場后，雙方應共同進行驗收，并做好驗收記錄。6.施工技術要求6.1施工方案與技術規范：按照國家相關電力設備安裝規范及施工技術要求執行。6.2施工安全措施：嚴格執行國家有關安全生產的法律法規，確保施工安全。6.3施工質量管理：建立健全質量管理體系，確保工程質量符合要求。7.保密條款7.1保密內容：合同雙方在履行合同過程中涉及的商業秘密、技術秘密等。7.2保密期限：自合同簽訂之日起______年內。7.3違約責任：如一方違反保密條款，應向另一方支付______%的違約金。8.爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決程序：爭議發生后，雙方應在接到爭議通知之日起______日內進行協商。如協商未果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.3爭議解決地點：爭議解決地點為合同簽訂地。9.合同解除與終止9.1合同解除條件：9.1.1發包方未按約定支付工程款的；9.1.2承包方嚴重違反施工技術規范，導致工程質量不合格的；9.1.3一方違反保密條款，造成對方重大損失的；9.1.4因不可抗力導致合同無法繼續履行的。9.2合同終止條件：9.2.1合同約定的工程已按質量要求完成；9.2.2雙方協商一致解除合同；9.2.3合同約定的其他終止條件。9.3合同解除或終止后的處理：9.3.1合同解除或終止后，雙方應進行工程驗收；9.3.2雙方應結算工程款項；9.3.3合同解除或終止后的其他處理事宜。10.合同變更與補充10.1變更程序：任何一方要求變更合同內容，應書面通知對方，經雙方協商一致后，簽訂書面變更協議。10.2補充條款：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.合同生效與期限11.1生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2生效日期：____年____月____日。11.3合同期限：自合同生效之日起至合同約定的工程驗收合格之日止。12.違約責任12.1.1一方未按約定履行合同義務；12.1.2一方違反合同約定，造成對方損失的；12.1.3一方違反保密條款，造成對方損失的。12.2違約責任承擔：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.3違約賠償：違約賠償金額由雙方協商確定，協商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。13.合同解除與終止后的處理13.1合同解除或終止后的費用結算：雙方應按照合同約定和實際發生情況進行費用結算。13.2退還保證金：合同解除或終止后，如需退還保證金，應按照合同約定執行。13.3責任承擔：合同解除或終止后，雙方應承擔相應的責任，包括但不限于工程質量、安全責任等。14.其他約定14.1其他相關條款：本合同未盡事宜，按國家相關法律法規及行業規范執行。14.2合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清單、技術規范、驗收標準等。14.3合同份數與保管：本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力。合同正本由雙方各自妥善保管。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1定義：本合同中，第三方指在合同履行過程中，因故需要介入合同履行的第三方單位或個人。2.第三方介入原因2.1因不可抗力導致合同履行受阻；2.2發包方或承包方無法繼續履行合同義務；2.3合同履行過程中出現重大技術或質量問題，需要第三方提供專業意見或協助。3.第三方介入程序3.1發包方或承包方應在發現需要第三方介入時，立即書面通知對方；3.2雙方應共同協商確定第三方介入的方式、時間及費用；3.3第三方介入后，應按照雙方協商一致的意見，協助合同履行。4.第三方責任4.1第三方在介入合同履行過程中，應遵守國家相關法律法規，確保合同履行符合規定；4.2第三方應承擔因自身原因導致合同履行受阻的責任；4.3第三方介入過程中，如因第三方原因造成合同履行損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。5.第三方費用5.1第三方介入費用由雙方協商確定，并在合同中明確；5.2第三方介入費用應在第三方介入前支付。6.第三方介入期限6.1第三方介入期限自介入之日起至合同履行完畢之日止；6.2如第三方介入期限超過合同履行期限，雙方應協商確定是否延長合同期限。7.第三方介入后的合同變更7.1第三方介入后，如需對合同內容進行變更，雙方應協商一致，并簽訂書面變更協議；7.2變更協議與本合同具有同等法律效力。8.第三方介入后的爭議解決8.1第三方介入過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；8.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.第三方介入后的合同解除9.1第三方介入后，如出現合同解除的情形，雙方應按照合同約定及國家相關法律法規處理；9.2合同解除后，第三方應按照合同約定及國家相關法律法規，協助雙方處理合同解除后的相關事宜。10.第三方介入后的合同終止10.1第三方介入后，如合同終止，雙方應按照合同約定及國家相關法律法規處理；10.2合同終止后，第三方應按照合同約定及國家相關法律法規，協助雙方處理合同終止后的相關事宜。11.第三方介入后的其他事項11.1本合同中關于第三方介入的約定，適用于合同履行過程中的所有第三方介入情況；11.2本合同中關于第三方介入的約定，如有與本合同其他條款相沖突的，以本條款為準。12.第三方介入后的合同附件12.1本合同附件包括但不限于第三方介入協議、第三方資質證明等；12.2第三方介入附件與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.電力設備清單及規格說明書詳細列明合同中涉及的電力設備名稱、型號、規格、數量及質量要求。2.工程量清單詳細列明合同中約定的工程量，包括但不限于安裝工程量、材料用量等。3.施工方案及技術規范詳細說明施工過程中的技術要求、施工方法、安全措施等。4.付款計劃及支付憑證詳細列明合同付款計劃，包括分期付款的時間、金額及支付方式。5.材料檢驗報告詳細說明材料進場后的檢驗結果，包括材料質量、數量等。6.工程驗收報告詳細說明工程驗收的時間、地點、驗收結果及存在問題。7.第三方介入協議詳細說明第三方介入的原因、介入內容、費用及期限。8.合同變更協議詳細說明合同變更的原因、變更內容、變更后的合同條款。9.爭議解決協議詳細說明爭議解決的程序、地點及方式。10.合同解除協議詳細說明合同解除的原因、解除后的處理事宜。11.合同終止協議詳細說明合同終止的原因、終止后的處理事宜。12.其他相關文件如政府批文、許可證、資質證明等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1發包方未按約定支付工程款的；1.2承包方未按約定完成工程量的；1.3承包方未按約定完成工程質量的；1.4承包方未按約定完成工程期限的；1.5承包方違反保密條款的；1.6第三方介入過程中違反約定的；1.7雙方協商不一致，導致合同無法履行的。2.責任認定標準：2.1違約行為發生時，雙方應立即書面通知對方，并協商解決；2.2若協商不成，違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：2.2.1支付違約金；2.2.2賠償損失；2.2.3恢復原狀；2.2.4其他違約責任。3.違約責任示例說明：3.1發包方未按約定支付工程款，承包方有權要求發包方支付______%的違約金，并賠償因未按時收到工程款造成的損失；3.2承包方未按約定完成工程質量，發包方有權要求承包方返工或修復，并承擔由此產生的費用；3.3承包方未按約定完成工程期限，發包方有權要求承包方支付______%的違約金，并賠償因延期造成的損失；3.4承包方違反保密條款，泄露商業秘密，應承擔相應的賠償責任；3.5第三方介入過程中違反約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、恢復原狀等。全文完。2024年電力設備安裝電力勞務承攬合同樣本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.2承包方信息2.項目概況2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目內容2.4項目規模2.5項目工期3.合同標的及范圍3.1合同標的3.2合同范圍3.3合同內容4.技術規范及要求4.1技術標準4.2設計規范4.3施工規范4.4質量要求4.5安全要求5.合同價格及支付方式5.1合同價格5.2價格構成5.3付款方式5.4付款時間6.合同工期及進度6.1工期安排6.2進度要求6.3延期責任7.工程驗收及交付7.1驗收標準7.2驗收程序7.3驗收時間7.4交付條件8.質量保證與保修8.1質量保證8.2保修期限8.3保修責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決機構10.違約責任10.1違約情形10.2違約責任10.3違約賠償11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件11.3合同解除程序12.合同生效及變更12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：項目圖紙13.2附件二：技術規范13.3附件三：合同簽訂證明文件14.其他約定事項14.1保密條款14.2法律適用14.3合同份數14.4合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.1.1名稱：電力設備安裝有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注冊地址：省市區路號1.1.4注冊資本：1000萬元1.1.5營業執照號：051.2承包方信息1.2.1名稱：電力公司1.2.2法定代表人：1.2.3注冊地址：省市區路號1.2.4注冊資本：5000萬元1.2.5營業執照號：98765第二條項目概況2.1項目名稱：地區電力設備安裝項目2.2項目地點：省市縣鎮2.3項目內容：電力線路架設、變壓器安裝、配電柜安裝等2.4項目規模：共計公里電力線路，臺變壓器2.5項目工期：自2024年1月1日至2024年12月31日第三條合同標的及范圍3.1合同標的：地區電力設備安裝項目3.2合同范圍：包括但不限于電力線路架設、變壓器安裝、配電柜安裝、設備調試等3.3合同內容：詳見附件一《項目圖紙》及附件二《技術規范》第四條技術規范及要求4.1技術標準：按照國家及行業標準執行4.2設計規范：參照《電力工程施工及質量驗收規范》4.3施工規范：參照《電力工程施工及質量驗收規范》4.4質量要求：達到國家及行業標準，確保工程安全可靠4.5安全要求：嚴格執行國家及行業安全規定，確保施工安全第五條合同價格及支付方式5.1合同價格：人民幣萬元整5.2價格構成：詳見附件三《合同價格構成明細表》5.3付款方式：分階段支付，具體付款節點及金額如下：5.3.1首付款：合同簽訂后天內支付合同總價的30%5.3.2進度款：每個階段完成后天內支付該階段工程款的60%5.3.3結算款：工程驗收合格后天內支付剩余工程款的10%5.3.4保修金：工程驗收合格后天內支付保修金，保修期滿后無質量問題退還第六條合同工期及進度6.1工期安排：詳見附件一《項目圖紙》及附件二《技術規范》中的工期安排表6.2進度要求：嚴格按照工期安排執行，確保工程按期完成6.3延期責任：因承攬方原因導致工程延期，每延誤一天，承攬方應向承包方支付人民幣元違約金第七條工程驗收及交付7.1驗收標準：按照國家及行業標準執行7.2驗收程序：工程完工后，雙方共同進行驗收，具體驗收流程如下：7.2.1承攬方提交工程驗收報告，包括工程量清單、質量檢測報告等7.2.2承包方組織相關人員對工程進行驗收7.2.3雙方對驗收結果進行確認，并簽署驗收報告7.3驗收時間：工程完工后天內7.4交付條件：工程驗收合格，且承包方收到結算款及保修金后，承攬方將工程交付給承包方第八條質量保證與保修8.1質量保證8.1.1承攬方保證所提供的材料和設備符合國家及行業標準。8.1.2承攬方保證施工質量達到合同規定的質量標準。8.1.3承攬方在施工過程中應嚴格執行相關技術規范和安全操作規程。8.2保修期限8.2.1電力線路及設備安裝工程保修期為自工程驗收合格之日起兩年。8.2.2電力變壓器安裝工程保修期為自工程驗收合格之日起三年。8.3保修責任8.3.1在保修期內，因承攬方施工質量原因造成的缺陷，承攬方應負責修復，并承擔所有費用。8.3.2保修期內，因不可抗力或第三方原因導致的損壞，承攬方不承擔責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協商解決合同履行過程中發生的爭議。9.1.2如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至省市區人民法院訴訟解決。9.2爭議解決程序9.2.1雙方應在收到爭議通知之日起天內提出書面解決方案。9.2.2如一方未能在規定時間內提出解決方案，另一方有權單方面啟動爭議解決程序。9.3爭議解決機構9.3.1爭議解決機構為省市區仲裁委員會。第十條違約責任10.1違約情形10.1.1承攬方未按合同約定完成工程或交付工程。10.1.2承攬方提供的材料或設備不符合合同規定。10.1.3承攬方違反合同約定的付款義務。10.2違約責任10.2.1承攬方應承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.2.2承包方有權要求承攬方承擔因其違約行為導致的額外費用。10.3違約賠償10.3.1承攬方因違約造成承包方損失的，應按實際損失進行賠償。10.3.2承攬方應向承包方支付合同總價%的違約金。第十一條合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1承包方有權在承攬方嚴重違約的情況下解除合同。11.1.2雙方協商一致，可以解除合同。11.2合同終止條件11.2.1工程驗收合格，合同目的實現。11.2.2雙方約定的合同終止條件成就。11.3合同解除程序11.3.1解除合同前，雙方應協商一致，并簽署解除合同協議。11.3.2解除合同協議應明確解除原因、責任承擔及后續事宜。第十二條合同生效及變更12.1合同生效條件12.1.1雙方簽署合同后，合同即生效。12.1.2合同經雙方蓋章或簽字后生效。12.2合同變更程序12.2.1合同變更需經雙方協商一致。12.2.2合同變更應以書面形式進行，并經雙方簽字蓋章后生效。12.3合同解除程序12.3.1同第十一條第11.3款合同解除程序。第十三條合同附件13.1附件一：項目圖紙13.1.1包括工程平面圖、立面圖、剖面圖等。13.2附件二：技術規范13.2.1包括施工規范、質量標準、安全要求等。13.3附件三：合同價格構成明細表13.3.1包括材料費、人工費、設備費等明細。第十四條其他約定事項14.1保密條款14.1.1雙方對本合同內容及項目信息負有保密義務。14.2法律適用14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同份數14.3.1本合同一式兩份，雙方各執一份。14.4合同簽署日期14.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經甲乙雙方同意，參與合同履行或提供相關服務的任何個人、法人或其他組織。15.2第三方介入方式15.2.1.1作為中介方，協助甲乙雙方進行合同談判和簽訂。15.2.1.2作為咨詢方，提供專業意見或服務。15.2.1.3作為監理方，對工程質量、進度和成本進行監督。15.2.1.4作為其他任何形式的服務提供方。15.3第三方責任15.3.1第三方應遵守本合同的相關規定，履行其職責。15.3.2第三方在履行職責過程中產生的任何損失，由其自行承擔。15.4第三方權利15.4.1第三方有權獲得甲乙雙方支付的報酬或費用。15.4.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的配合和支持。15.5第三方與其他各方的劃分15.5.1第三方與甲乙雙方之間是獨立的合同關系，第三方不承擔甲乙雙方合同約定的責任。15.5.2第三方與甲乙雙方之間的權利義務關系，由雙方與第三方簽訂的協議或合同另行約定。16.第三方責任限額16.1第三方責任限額16.1.1第三方在本合同履行過程中因自身原因造成的損失，其責任限額由甲乙雙方與第三方在協議或合同中約定。16.1.2第三方責任限額應合理確定，以確保甲乙雙方的利益得到保障。16.2責任限額的確定16.2.1.1第