消防設施施工合同工裝合同編號：__________鑒于甲方為消防安全需要，擬對消防設施進行施工改造；鑒于乙方具備消防設施施工改造的資質和能力；甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經協商一致，就甲方消防設施施工改造事項達成如下協議：第一條工程內容1.1工程名稱：__________________1.2工程地點：__________________1.3工程規模：__________________1.4工程預算：__________________第二條乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成消防設施的施工改造工作，確保消防設施的正常運行。2.2乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。2.3乙方應保證施工質量，確保消防設施符合國家相關法律法規和標準要求。2.4乙方應承擔施工期間的安全責任，確保施工過程中不發生安全事故。第三條甲方的義務3.1甲方應按照約定的時間和金額支付乙方的工程款項。3.2甲方應提供施工所需的現場條件，包括但不限于施工場地、電源、水源、交通等。3.3甲方應協助乙方辦理與施工相關的審批手續。3.4甲方應按照約定時間支付乙方的工程款項，延期支付的，應支付相應的滯納金。第四條工程價款及支付4.1乙方的工程報價為：__________________元（大寫：__________________元整）。（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；（3）剩余的10%作為質保金，質保期結束后支付。4.3甲方支付工程款項時，應提供正規發票。第五條工程驗收5.1工程完成后，乙方應按照國家標準和行業規定進行自檢。5.2甲方應組織相關單位對工程進行驗收，驗收合格的，予以支付工程尾款。5.3驗收不合格的，乙方應在甲方規定的時間內進行整改，直至驗收合格。第六條質保期6.1乙方應按照約定提供質保服務，質保期為：__________________年。6.2在質保期內，乙方應對消防設施進行定期檢查和維護，確保消防設施的正常運行。6.3質保期內，如消防設施出現質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔相應的費用。第七條違約責任7.1乙方未按照約定時間完成工程的，應支付甲方違約金，違約金為工程總價的1%。7.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應支付乙方滯納金，滯納金為應付款項的1%。7.3因乙方施工原因導致消防設施出現質量問題的，乙方應承擔修復費用及因此產生的其他損失。7.4因甲方原因導致工程延期或停工的，乙方有權要求甲方支付延期費用。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質保期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________________乙方（蓋章）：__________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：__________________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方資質證書復印件3.工程設計圖紙4.施工方案5.工程預算明細表6.付款憑證7.驗收報告8.質保金支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，認定為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款，認定為違約。3.乙方施工原因導致消防設施質量問題，認定為違約。4.甲方原因導致工程延期或停工，認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，具有支付義務和權利的一方。2.乙方：指合同中的受托方，具有施工義務和權利的一方。3.工程驗收：指工程完成后，甲方組織相關單位進行的質量檢查。4.質保期：指乙方對消防設施提供質保服務的時間期限。5.違約金：指違約方按照約定支付給守約方的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協商調整工期，如需乙方承擔違約責任，則按合同約定支付違約金。2.工程質量問題：解決辦法：乙方負責整改，直至驗收合格；如涉及損失，乙方承擔相應賠償責任。3.付款延誤：解決辦法：甲方按時支付工程款項，如延誤，應支付滯納金。4.施工過程中出現安全事故：解決辦法：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，按合同約定承擔責任。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物消防設施的施工改造。2.