裝飾承攬合同模板合同編號：[待填寫]

裝飾承攬合同模板

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行裝飾裝修工程的事宜，經友好協商，達成以下協議：

一、工程內容

1.1工程名稱：[待填寫]

1.2工程地點：[待填寫]

1.3工程規模：[待填寫]

1.4工程預算：[待填寫]

1.5工程質量標準：符合國家相關法律法規及行業標準。

二、合同價格

2.1本工程合同總價為：[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。

2.2乙方在合同簽訂后3個工作日內向甲方提交工程預付款，預付款金額為合同總價的30%，即：[待填寫]元。

2.3工程進度達到50%時，甲方支付合同總價的30%，即：[待填寫]元。

2.4工程完工并驗收合格后，甲方支付合同總價的40%，即：[待填寫]元。

2.5剩余的10%作為質保金，在質保期（自工程驗收合格之日起兩年）結束后無質量問題一次性支付給乙方。

三、工程期限

3.1工程計劃開工日期：[待填寫]

3.2工程計劃竣工日期：[待填寫]

3.3乙方若因特殊情況不能按期完成工程，應提前7個工作日向甲方提出延期申請，并說明延期理由。甲方同意延期的，應簽訂書面延期協議，明確延期期限。甲方不同意延期的，乙方應承擔相應的違約責任。

四、乙方義務

4.1按照甲方要求和國家相關法律法規、行業標準完成裝飾裝修工程。

4.2保證工程質量，不得偷工減料，不得使用不合格材料。

4.3嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有延期，按本合同第六章約定承擔違約責任。

4.4工程完工后，按照約定提供相關資料，并協助甲方辦理驗收手續。

五、甲方義務

5.1按照合同約定支付工程款項。

5.2協助乙方辦理相關手續，提供施工所需的水、電、照明等設施。

5.3如有變更，應及時通知乙方，并簽訂書面變更協議。

六、違約責任

6.1乙方未按照約定工期完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價的0.5‰。

6.2甲方未按照約定支付工程款項的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為應付款項的0.5‰。

6.3因甲方原因導致工程停工、窩工的，乙方有權要求甲方支付停工、窩工費用，具體金額雙方協商確定。

七、爭議解決

本合同履行過程中發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質保期滿之日起終止。

8.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

簽訂日期：[待填寫]

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程預算書

3.材料及設備清單

4.工程驗收標準

5.相關法律法規及行業標準

6.其他與工程相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：[待填寫]

裝飾承攬合同模板（甲方權益主導版）

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

第三方（質監方）：[待填寫]

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，并充分考慮到第三方質監方的監管和保障作用，就甲方委托乙方進行裝飾裝修工程的事宜，經友好協商，達成以下協議：

一、工程內容

1.1工程名稱：[待填寫]

1.2工程地點：[待填寫]

1.3工程規模：[待填寫]

1.4工程預算：[待填寫]

1.5工程質量標準：符合國家相關法律法規及行業標準，滿足甲方需求。

二、合同價格

2.1本工程合同總價為：[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。

2.2乙方在合同簽訂后3個工作日內向甲方提交工程預付款，預付款金額為合同總價的30%，即：[待填寫]元。

2.3工程進度達到50%時，甲方支付合同總價的30%，即：[待填寫]元。

2.4工程完工并驗收合格后，甲方支付合同總價的40%，即：[待填寫]元。

2.5剩余的10%作為質保金，在質保期（自工程驗收合格之日起兩年）結束后無質量問題一次性支付給乙方。

三、工程期限

3.1工程計劃開工日期：[待填寫]

3.2工程計劃竣工日期：[待填寫]

3.3乙方若因特殊情況不能按期完成工程，應提前7個工作日向甲方提出延期申請，并說明延期理由。甲方同意延期的，應簽訂書面延期協議，明確延期期限。甲方不同意延期的，乙方應承擔相應的違約責任。

四、乙方義務

4.1按照甲方要求和國家相關法律法規、行業標準完成裝飾裝修工程。

4.2保證工程質量，不得偷工減料，不得使用不合格材料。

4.3嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有延期，按本合同第六章約定承擔違約責任。

4.4工程完工后，按照約定提供相關資料，并協助甲方辦理驗收手續。

五、甲方權益保障

5.1甲方有權對乙方施工過程進行監督，確保工程質量、進度和投資控制。

5.2甲方有權根據工程實際情況，對設計方案和施工方案進行調整，乙方應積極響應并執行。

5.3甲方有權要求乙方按照約定提供工程進度報告和工程質量檢測報告。

5.4甲方在支付工程款項時，有權根據工程質量和進度進行適當扣留。

六、違約及限制條款

6.1乙方未按照約定工期完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總價的0.5‰。

6.2甲方未按照約定支付工程款項的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為應付款項的0.5‰。

6.3乙方如有違約行為，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金及賠償損失。

6.4乙方在合同履行過程中，如有違法行為，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金及賠償損失。

七、第三方監管職責

7.1第三方質監方應按照國家和行業標準，對乙方的施工過程進行監督和檢查，確保工程質量。

7.2第三方質監方應在工程驗收環節，對工程質量進行評估，并提出整改意見。

7.3第三方質監方應對乙方的施工行為進行不定期檢查，確保乙方遵守合同約定。

八、爭議解決

本合同履行過程中發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方質監方執一份。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質保期滿之日起終止。

9.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

第三方（質監方）：[待填寫]

簽訂日期：[待填寫]

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程預算書

3.材料及設備清單

4.工程驗收標準

5.相關法律法規及行業標準

6.其他與工程相關的文件

第三方介入的意義和目的：

第三方質監方的介入，旨在確保工程質量和進度符合甲方要求，同時通過專業的監管和檢查，提高工程質量和安全性。第三方質監方作為獨立的監管機構，能夠對乙方的施工行為進行有效監督，保障甲方的權益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為委托方，在合同中明確自身的權益和利益，通過設定違約金、質保金等條款，確保乙方按照約定完成工程。同時，甲方有權對乙方進行監督和檢查，確保工程質量和進度。通過第三方質監方的介入，甲方能夠更好地保障自身權益，實現合同目標。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：[待填寫]

園林綠化承攬合同模板（乙方權益主導版）

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

第三方（環保監督方）：[待填寫]

鑒于甲方需要進行園林綠化工程，乙方具有相應的資質和能力完成該工程，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，并充分考慮到第三方環保監督方的監管和保障作用，就甲方委托乙方進行園林綠化工程的事宜，經友好協商，達成以下協議：

一、工程內容

1.1工程名稱：[待填寫]

1.2工程地點：[待填寫]

1.3工程規模：[待填寫]

1.4工程預算：[待填寫]

1.5工程質量標準：符合國家相關法律法規及行業標準，滿足甲方需求。

二、合同價格

2.1本工程合同總價為：[待填寫]元（大寫：[待填寫]元整）。

2.2乙方在合同簽訂后3個工作日內向甲方提交工程預付款，預付款金額為合同總價的30%，即：[待填寫]元。

2.3工程進度達到50%時，甲方支付合同總價的30%，即：[待填寫]元。

2.4工程完工并驗收合格后，甲方支付合同總價的40%，即：[待填寫]元。

2.5剩余的10%作為質保金，在質保期（自工程驗收合格之日起兩年）結束后無質量問題一次性支付給乙方。

三、工程期限

3.1工程計劃開工日期：[待填寫]

3.2工程計劃竣工日期：[待填寫]

3.3乙方若因特殊情況不能按期完成工程，應提前7個工作日向甲方提出延期申請，并說明延期理由。甲方同意延期的，應簽訂書面延期協議，明確延期期限。甲方不同意延期的，乙方應承擔相應的違約責任。

四、乙方義務

4.1按照甲方要求和國家相關法律法規、行業標準完成園林綠化工程。

4.2保證工程質量，不得偷工減料，不得使用不合格材料。

4.3嚴格按照合同約定的工期完成工程，如有延期，按本合同第六章約定承擔違約責任。

4.4工程完工后，按照約定提供相關資料，并協助甲方辦理驗收手續。

五、乙方權益保障

5.1乙方有權要求甲方按照約定支付工程款項。

5.2乙方有權對工程進度和質量進行監督，確保甲方利益。

5.3乙方有權要求第三方環保監督方對工程環保情況進行監督。

5.4乙方在合同履行過程中，如有合法權益受到侵害，有權要求甲方予以保護。

六、甲方違約及限制條款

6.1甲方未按照約定支付工程款項的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為應付款項的0.5‰。

6.2甲方如有違約行為，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金及賠償損失。

七、第三方監管職責

7.1第三方環保監督方應按照國家和行業標準，對乙方的施工過程進行監督和檢查，確保工程環保符合要求。

7.2第三方環保監督方應在工程驗收環節，對工程環保進行評估，并提出整改意見。

7.3第三方環保監督方應對乙方的施工行為進行不定期檢查，確保乙方遵守合同約定及環保法規。

八、爭議解決

本合同履行過程中發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方環保監督方執一份。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質保期滿之日起終止。

9.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

第三方（環保監督方）：[待填寫]

簽訂日期：[待填寫]

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程預算書

3.材料及設備清單

4.工程驗收標準

5.相關法律法規及行業標準

6.其他與工程相關的文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為承攬方，在合同中明確自身的權