電焊工程承攬合同合同編號：__________電焊工程承攬合同甲方（委托方）：地址：聯系人：聯系電話：乙方（承攬方）：地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方需要乙方提供電焊工程服務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容（1）電焊作業；（2）焊接質量檢測；（3）焊接技術咨詢；（4）其他與電焊工程相關的服務。1.2乙方應按照甲方的要求，按時完成工程，并保證工程質量符合國家相關標準和甲方的要求。第二條工程時間2.1工程開工日期：____年__月__日。2.2工程竣工日期：____年__月__日。2.3乙方應按照約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條工程質量3.1乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量。3.2乙方應接受甲方對工程質量的檢查和驗收，如工程質量不符合約定，乙方應承擔返工、維修等費用。3.3工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的工程驗收資料。第四條工程報酬4.1乙方向甲方提供的電焊工程服務，甲方應支付乙方工程報酬人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2甲方支付工程報酬的方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程報酬的50%；（2）工程竣工并經驗收合格后，甲方支付乙方工程報酬的50%。4.3乙方應按照約定的時間和方式收取工程報酬。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的技術秘密、商業秘密等敏感信息，應予以嚴格保密。5.2未經對方同意，任何一方不得向第三方披露本合同和與合同相關的敏感信息。第六條違約責任6.1乙方如未按照約定的工期完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為工程報酬的1%。6.2乙方如未按照約定的質量標準完成工程，應承擔返工、維修等費用。6.3甲方如未按照約定的時間支付工程報酬，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付工程報酬的0.5%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日。一、附件列表：1.電焊工程詳細設計方案2.工程量清單3.乙方施工團隊資質證明4.焊接材料和設備清單5.工程驗收標準和方法6.保密協議7.乙方施工進度計劃8.工程報酬支付憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程，認定為違約。2.乙方未按約定質量標準完成工程，認定為違約。3.甲方未按約定時間支付工程報酬，認定為違約。4.雙方未履行保密義務，泄露對方敏感信息，認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.電焊工程：指通過電焊技術進行的金屬結構焊接作業。2.承攬方：指承擔電焊工程服務的乙方。3.委托方：指聘請乙方進行電焊工程服務的甲方。4.工程報酬：指乙方完成電焊工程服務后，甲方應支付給乙方的費用。5.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。6.滯納金：指未按約定時間支付工程報酬的一方應支付的違約金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前預留充足的時間，確保按約定工期完成工程。如出現延誤，應立即通知甲方，并制定整改措施。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量。如出現質量問題，乙方應承擔返工、維修等費用。3.工程報酬支付糾紛：雙方應按照合同約定的時間和方式支付工程報酬。如出現支付糾紛，應及時溝通協商，達成一致意見。4.保密義務violation：雙方應嚴格遵守保密條款，如發現泄露對方敏感信息的情況，應立即采取補救措施，并承擔相應責任。五、所有應用場景：1.金屬結構制造企業聘請專業電焊團隊進行焊接作業。2.建筑施工企