民事起訴狀(裝飾裝修合同糾紛)_第1頁
民事起訴狀(裝飾裝修合同糾紛)_第2頁
民事起訴狀(裝飾裝修合同糾紛)_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁民事起訴狀【裝飾裝修合同糾紛】原告：xxx，性別x，民族x，xxxx年xx月xx日出生，住長沙市xxx區xx街道xxx號xx小區xx花園xxx號xxx室，電話xxxxxxxxxxx，公民身份號：xxxxxxxxxxx。委托訴訟代理人：肖律師，北京市京師(長沙)律師事務所律師。住所地xxx區xx街道xxx號,代理權限：特別授權。被告：xxx，性別x，民族x，xxxx年xx月xx日出生，住長沙市雨花區xx大道xx號xx區xx花園122號201室，電話xxxxxxxxxxx，公民身份號：xxxxxxxxxxx。訴訟請求1、判令解除岳xx、陳xx于20xx年xx月xx日簽訂的《xx市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》；2、判令被告陳xx賠償岳xx停工損失1xxxx元、房屋閑置損失2xxx元；3、判令被告xxx返還裝修款3xxxx元；4、本案訴訟費由被告承擔。事實和理由20xx年xx月xx日,原告與被告達成房屋裝修協議，岳xx當日支付陳xx裝修訂金10000元。20xx年xx月xx日雙方當事人簽訂《xx市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》一份，約定岳xx將其位于xx新區房屋裝飾裝修交由陳xx施工，包工包料，工程造價80000元，工期20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。簽訂后，陳xx入場施工。中途發生停工，經溝通，20xx年xx月xx日雙方簽訂《裝修工程施工合同補充協議》一份，工程款修改為90000元，岳xx當日支付陳剛xxxxx元。后陳xx繼續施工，20xx年xx月xx日再次停工至今。被告因自身原因不能按期施工，現停工至今長達數月，致使原告的合同目的不能實現，案涉合同應予解除。在合同及補充協議對裝修款有明確約定的情況下，陳xx仍提出費用不夠，要求增加費用且實際產生停工，造成原告不能按期使用房屋，產生房屋租賃費xxxx元，該費用是被告違約行為導致的原告的直接經濟損失，被告應予賠償。綜上，為保護原告的合法權益，原告特根據《民法典》和《民事訴訟法》相關規定向貴院提起訴訟，請貴院依法判如所請！此致雨xx區人民法院具狀人:20xx年xx月xx日附：民事起訴狀副本2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論