監理工程師之水利工程目標控制考試題庫分享

單選題（共100題）1、堤防工程按（）或工程結構劃分單位工程。A.每座獨立的建筑物B.招標標段C.加固內容D.人員參與數量【答案】B2、采用（）時，工程量是按統一的標準計算出來的，承包人只要經過復核并填上適當的單價就可以了，承擔風險較小；發包人也只要審核單價是否合理即可。采用這種合同形式對雙方都方便，目前在國際上采用較多。A.固定工程量總價合同B.估算工程量單價合同C.純單價合同D.成本加酬金合同【答案】B3、項目管理過程按照過程組進行分類，分為啟動、規劃、執行、監控和（）五個項目管理過程組。A.質量管理B.評價C.分析D.收尾【答案】D4、隱蔽工程施工過程質量控制中，當承包人未通知監理單位到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理單位有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，經驗證質量合格，由此增加的費用和（或）工期延誤由（）承擔。A.勘察單位B.承包人C.發包人D.監理單位【答案】B5、某技術方案總投資1500萬，其中資本金1000萬，運營期平均利息18萬，年平均所得稅40.5萬，項目總投資收益率12%，資本金凈利潤率為（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C6、分部工程施工質量判定為優良的標準是()。A.所含單元工程質量全部合格，其中70%以上達到優良B.所含單元工程質量全部合格，其中80%以上達到優良C.所含單元工程質量90%合格，其中50%以上達到優良D.所含單元工程質量80%合格，其中50%以上達到優良【答案】A7、工程在規定的時間內和規定的條件下，完成規定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.時間性【答案】C8、工程施工階段的質量控制，應擇優選擇能保證工程質量的（）A.監理單位B.建設單位C.設計單位D.施工單位【答案】D9、土方碾壓施工工藝試驗的目的是核實填筑土料室內擊實試驗結果的（）。A.準確性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D10、關于質量管理、質量控制、質量保證與其他術語（主要有質量方針、質量管理體系）之間的關系，說法錯誤的是（）。A.實施質量管理依靠質量管理體系B.質量管理包括質量方針的制定與實施，是個小的概念C.質量控制和質量保證的某些活動是相互聯系的D.質量保證是質量管理體系的一部分【答案】B11、某水閘工程底板的設計厚度為1.5米，施工單位實際施工的厚度為1.6米，在工程款的計量、支付時，多做部分的工程量應（）。A.不予計量B.予以計量C.計量一半D.由業主與施工單位協商處理【答案】A12、當采用單次抽樣方案即（N,n,c）進行實際抽檢時，若檢驗出的實際不合格品數為d，當（）時判定為合格批，接收該檢驗批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C13、（）是事故隱患排查治理的責任主體。A.建設單位B.施工單位C.監理單位D.各參建單位【答案】D14、（）應組織制定建設項目重大危險源事故應急預。A.建設單位B.監理單位C.施工單位D.政府安全管理機構【答案】C15、地基處理檢測壓實度時，環刀法取樣點應位于每層厚度的（）處。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C16、在水利工程建設中，()對參建各方具有監督的職能。A.項目發包人B.監理人C.政府質量監督部門D.承包人【答案】C17、某項目建設期2年，各年初投資額分別為300萬元、400萬元，年利率為10%，則該項目建成后的總投資是（）。A.700萬元B.803萬元C.800萬元D.806萬元【答案】B18、采用計日工計價的任何一項變更工作，應從（）中支付。A.進度款B.預付款C.暫列金額D.保證金【答案】C19、缺陷責任期滿（）個工作日內，發包人向承包人頒發工程質量缺陷責任終止證書。A.20B.30C.40D.50【答案】B20、在單位工程質量評定合格后，由（）進行統計并評定工程項目質量等級。A.施工單位B.監理單位C.項目法人D.工程質量監督機構【答案】B21、埋件的二期混凝土強度達到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C22、外購砂石料預算價格（不包含增值稅進項稅額）超過（）時，應按基價計入工程單價參加取費，預算價格與基價的差額以材料補差的形式進行計算，材料補差列入單價表中并計取稅金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3【答案】B23、未經（）簽字，發包人不撥付工程款，不進行竣工驗收。A.建設單位B.質量監督機構C.監理工程師D.總監理工程師【答案】D24、按國家現行規定，造成直接經濟損失4000萬元的工程生產安全事故，應定為（）事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】B25、鉆孔達到設計深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度指標應符合下列規定()A.對端承型樁，不應大于50mmB.對摩擦型樁，不應大于110mmC.對抗拔、抗水平力樁，不應大于250mmD.對抗拔、抗水平力樁，不應大于300mm【答案】A26、入倉混凝土應及時平倉振搗，不應堆積，振搗器垂直插入（），有次序，間距、留振時間合理，無漏振、無超振。A.下層5cmB.下層15cmC.上層5cmD.上層15cm【答案】A27、當單元工程達不到合格標準時，應及時處理，下列關于處理后的質量等級確定說法，正確的是（）。A.全部返工重做的，可重新評定質量等級B.加固補強并經項目法人鑒定能達到設計要求，其質量評為合格C.處理后的工程部分質量指標仍達不到設計要求時，經設計復核，監理單位確認能滿足安全和使用功能要求，可不再進行處理D.經加固補強后，改變了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，經項目法人、監理及設計單位確認能基本滿足設計要求，其質量可定為合格，無需再備案【答案】A28、施工質量控制應以控制（）為基本出發點。A.人的因素B.機械的因素C.材料的因素D.環境的因素【答案】A29、最常見的工程質量事故處理方案是（）。A.大修處理B.不作處理C.返工處理D.修補處理【答案】D30、當對總體實行隨機抽樣有困難時，如連續作業時取樣、產品為連續體時取樣，可采用（）。A.系統隨機抽樣B.兩級隨機抽樣C.分層隨機抽樣D.簡單隨機抽樣【答案】A31、作為質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任，是指的（）。A.質量義務B.質量權利C.質量擔保D.質量保證【答案】D32、下列抽樣方法中不屬于按照制定原理劃分的是（）。A.標準型B.挑選型C.調整型D.序貫抽樣【答案】D33、施工質量控制應以控制（）為基本出發點。A.人的因素B.機械的因素C.材料的因素D.環境的因素【答案】A34、設備費的構成為（）。A.設備原價、運輸費、裝卸費和運輸保險費B.設備原價、運輸費、裝卸費和采購及保管費C.設備原價、運雜費、運輸保險費和采購及保管費D.設備原價、運輸費、運輸保險費和采購及保管費【答案】C35、工程產品在規定的使用條件下，能正常發揮規定功能的工作總時間，是指工程產品的（）。A.時間性B.適應性C.可信性D.經濟性【答案】A36、總價子目的計量，承包人應將工程量清單中的各總價子目進行分解，并在簽訂協議書后的（）天內將各子目的總價支付分解表提交監理人審批。A.7B.14C.28D.42【答案】C37、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前檢驗項目不包括（）。A.含泥量B.含水量C.超遜徑D.堅固性【答案】D38、下列選項中，應由水利部主持竣工驗收的水利工程的是（）A.國家重點水利工程建設項目B.流域管理機構負責初步設計審批的中央項目C.國家確定的流域重大骨干工程建設項目D.地方負責初步設計審批的項目【答案】C39、水利工程施工中，后續單元工程憑（）方可開工。A.分部工程開工申請獲批B.監理機構簽發的上一單元施工質量合格證明C.上一單元工程自檢合格證明D.質量監督部門簽發的上一單元施工質量合格證明【答案】B40、施工質量保證工作是（）的行為。A.發包人B.承包人C.監理人D.政府部門【答案】B41、水利工程進行項目劃分時，每個單位工程中，分部工程的數量不少于（）個。A.3B.4C.5D.7【答案】C42、依據《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013），由于施工生產的特殊性，施工過程中往往會出現一些與合同工程或合同約定不一致或未約定的事，這時就需要發承包雙方用書面形式記錄下來，稱之為（）。A.現場簽證B.工程洽商C.工程變更D.工程索賠【答案】A43、由不同因素的個體組成時，為了使所抽取的樣本更具有代表性，使用的抽樣方法是（）A.分層隨機抽樣B.簡單隨機抽樣C.兩級隨機抽樣D.系統隨機抽樣【答案】A44、勘察、設計招標質量控制，首先是評審（）。A.勘察、設計單位資格評審B.投標文件內容的完整性C.勘察、設計工作方案評審D.勘察、設計單位信用等級及不良記錄【答案】B45、下列不屬于發包人控制性進度計劃編制依據的是（）。A.工程所在地氣象資料B.已批復的可行性研究報告C.征地移民、建設計劃之間的協同D.工程建設地點的交通現狀及近期發展規劃【答案】C46、GB/T19000質量管理體系與ISO9000系列標準（）。A.參考采用B.等同采用C.參照采用D.等效采用【答案】B47、某建設項目，建設期為兩年，其向銀行貸款1000萬元，貸款時間和額度為第一年400萬元，第二年600萬元，貸款年利率6%，建設期不支付利息，則編制該項目投資結算時，建設期利息為（）萬元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.72【答案】C48、采用工程總承包EPC時，項目收尾工作應由（）負責。A.總監理工程師B.項目經理C.專業監理工程師D.技術負責人【答案】B49、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。A.確定建設工期目標B.分解.確定進度里程碑目標C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃D.簽發開工通知【答案】D50、如果承包人在施工過程中發現文物、古跡而導致工期延誤時，承包人可以向發包人索賠（）A.工期B.工期十費用C.利潤D.費用【答案】B51、下列關于計量工作方式說法正確的是（）A.計量工作方式包括承包人在監理人的監督下計量和監理人與承包人聯合計量B.承包人在監理的監督下計量的優點是占用監理人員較少，計量不容易失控C.采用監理人與承包人聯合計量的方法時，需要由監理與承包人分別委派專人組成聯合計量小組共同計量，雙方簽字認可后作為計量的依據D.采用監理人與承包人聯合計量的方法增加了計量結果的確認時間，但是不可以保證計量的質量【答案】A52、工程中采用新工藝、新材料的，應有（）及有關質量數據。A.施工單位組織的專家論證意見B.權威性技術部門的技術鑒定書C.設計單位組織的專家論證意見D.建設單位組織的專家論證意見【答案】B53、承包人應在接到開工通知后（）天內，向監理機構提交承包人在施工場地的管理機構以及人員安排的報告。A.5B.14C.28D.30【答案】C54、雙代號網絡中屬于虛工作特點的是（）。A.用波形線表示B.既不占用時間也不消耗資源C.占用時間但不消耗資源D.不占用時間但消耗資源【答案】B55、質量問題處理是否達到預期的目的，是否留有隱患，需要通過（）來作出結論。A.專家論證B.目測觀察C.實驗數據D.檢查驗收【答案】D56、下列不是監理工程師進度控制的權限是（）。A.發布開工令B.施工進度審定C.下達開工令和復工令D.制定工程總進度計劃【答案】D57、水利工程中，水泥的采購及保管費率為（）。A.1%B.2%C.3%D.2.75%【答案】C58、根據工程的形成過程，考慮設計布局、施工布置等因素，將水利水電工程依次劃分為（）A.分項工程、單元工程和單位工程B.分項工程、分部工程和單位工程C.單項工程、分部工程和單位工程D.單位工程、分部工程和單元工程【答案】D59、項目后評價的一般原則不包括（）。A.科學B.可靠C.獨立D.公正【答案】B60、當對總體實行隨機抽樣有困難時，如連續作業時取樣、產品為連續體時取樣，適用（）。A.系統隨機抽樣B.單純隨機抽樣C.兩級隨機抽樣D.分層隨機抽樣【答案】A61、某常規技術方案，FNPV（16%）=160萬元，FNPV（18%）=-80萬元，則方案的FIRR最可能為（）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】C62、根據《水利工程工程量清單計價規范》，夾有孤石的土方開挖，大于（）m3的孤石按石方開挖計量。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.9【答案】C63、下列關于工程計量說法不正確的是（）A.工程計量時確屬于項目和施工項目的已完部分，監理人才能進行計量和審核確認B.所計量項目的質量合格是工程計量的最重要前提C.質量檢驗和計量支付是監理過程中的兩個階段D.工程計量時施工單位和監理單位可采用各自認為合適的方法進行計量【答案】D64、運雜費指設備由廠家運至工地現場所發生的一切運雜費用，不包括（）。A.運輸費B.運輸保險費C.裝卸費D.調車費及其他雜費【答案】B65、以下選項中屬于項目法人完成工程建設任務憑據的是（）。A.竣工證書B.工程竣工驗收鑒定書C.工程完工證書D.保修責任終止證書【答案】B66、計數標準型一次抽樣方案為（N、n、c），其中N為送檢批的大小，n為抽檢樣本大小，c為合格判定數。當從n中查出有d個不合格品時，若（），應判該送檢批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C67、工程驗收是評價工程質量是否滿足要求的（）環節。A.基礎B.關鍵C.重要D.評價【答案】C68、超過可行性研究報告估算靜態投資（）時，必須重編可行性研究報告，重新按原程序報批。A.15％以上B.10％以上C.8％以上D.5％以上【答案】B69、單位工程驗收成果性文件時單位工程驗收鑒定書，自驗收鑒定書通過之日（）工作日內，由項目法人發送有關單位并報法人驗收監督管理機關備案。A.10B.20C.30D.50【答案】C70、豎井（斜井）開挖工程以施工檢查驗收段每（）m劃分為一個單元工程。A.3～5B.5～15C.15～25D.25～30【答案】B71、單代號網絡計劃中工作與其緊后工作之間的時間間隔應等于（）。A.其緊后工作的最遲開始時間與該工作的最遲完成時間之差B.其緊后工作的最早開始時間與該工作的最早完成時間之差C.其緊后工作的最早完成時間與該工作的最早完成時間之差D.其緊后工作的最早開始時間與該工作的最早開始時間之差【答案】B72、在水土保持生態建設工程造價構成中，工程措施通常下設共（）級項目。A.一B.二C.三D.四【答案】C73、通過MSProject自動計算，可計算出各項工作的（）。A.費用參數B.工程量參數C.損耗參數D.時間參數【答案】D74、水利工程施工中，后續單元工程憑（）方可開工。A.分部工程開工申請獲批B.監理機構簽發的上一單元施工質量合格證明C.上一單元工程自檢合格證明D.質量監督部門簽發的上一單元施工質量合格證明【答案】B75、A工作后有緊后工作B、C，它們的持續時間分別為5d、4d和6d；BC工作最遲完成時間分別為25d和23d，則A工作的最遲開始時間為（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C76、關于進度偏差和投資偏差，下列說法中正確的是（）。A.進度偏差為正值時，表示進度提前B.進度偏差為負值時，表示進度拖延C.投資偏差為正值時，表示投資超支D.投資偏差為正值時，表示投資節約【答案】C77、按照《水利水電工程標準文件》通用合同條款規定：監理人在收到承包人提交的完工付款申請單后的（）天內完成核查，發包人應在收到監理人通知后（）天內審核完畢。A.7，7B.14，7C.7，14D.14，14【答案】D78、建設工程范圍是項目描述的過程，其主要任務是描述()。A.項目名稱B.項目目標C.項目成果清單D.項目內容【答案】B79、在施工進度控制的措施中，不屬于合同措施的是（）。A.嚴格合同管理B.加強變更管理C.加強索賠管理D.嚴格審核承包人施工進度計劃【答案】D80、某項目建設投資為9700萬元（其中：建設期貸款利息700萬元），全部流動資金為900萬元，項目投產后正常年份的年息稅前利潤為950萬元，則該項目的總投資收益率為（）。A.10.56%B.9.79%C.9.60%D.8.96%【答案】D81、進入工地料庫的袋裝水泥取樣檢驗時，每批應從不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】C82、在施工進度控制的措施中，不屬于合同措施的是（）。A.嚴格合同管理B.加強變更管理C.加強索賠管理D.嚴格審核承包人施工進度計劃【答案】D83、下列（）是對項目質量起決定性作用，是項目成敗關鍵。A.可行性研究報告B.項目建議書C.初步設計D.根據可行性研究報告做出的決策【答案】D84、在水利勘察合同中，發包人可以根據工程建設需要確定是否委托監理人進行勘察監理。監理人的監理范圍、職責權限和總監理工程師信息，應在（）中指明。A.監理大綱B.監理規劃C.專用合同條款D.通用合同條款【答案】C85、施工進度計劃應滿足合同工期和（）的要求。A.總體規劃B.階段性目標C.配套資源計劃D.施工方案【答案】B86、下列質量數據特征值中，用來反映的是數據分散狀況的是（）。A.極差B.標準偏差C.均值D.變異系數【答案】A87、施工階段的質量控制中對生產過程及各環節質量進行控制屬于（）。A.事前控制B.事中控制C.過程控制D.事后控制【答案】B88、發生突發性工程質量事故時，事故單位要在（）小時內電話向有關單位報告。A.1B.2C.4D.8【答案】C89、由不同班組生產的同一種產品組成一個批，在這種情況下，考慮各班組生產的產品質量可能有波動，為了取得有代表性的樣本，應采用（）檢驗方法。A.分層隨機抽樣B.系統隨機抽樣C.完全隨機抽樣D.多階段抽樣【答案】A90、項目的國民經濟評價是從（）的角度，評價項目在宏觀經濟上的合理性。A.國家經濟整體利益B.資源合理配置C.經濟效益D.社會影響【答案】B91、一期、二期埋件的埋設位置、臨時支撐、加固措施、埋設公差經（）自檢合格后，在混凝土澆筑之前應通知監理工程師檢查簽證。A.安裝單位B.設計單位C.建設單位D.施工單位【答案】A92、下列不屬于人工費索賠內容的是（）。A.額外勞動力雇傭B.勞動效率降低C.人員閑置D.獎金【答案】D93、工程施工階段的質量控制，應擇優選擇能保證工程質量的（）A.監理單位B.建設單位C.設計單位D.施工單位【答案】D94、將項目總投資按單項工程及單位工程等分解編制而成的資金使用計劃稱為按（）分解的資金使用計劃。A.投資構成B.項目劃分C.時間進度D.專業工程【答案】B95、工程項目劃分表由（）組織編制并報質量監督機構確定。A.項目法人B.施工單位C.監理單位D.設計單位【答案】A96、下列屬于既有法人用于項目資本金的內部資金來源的是（）。A.企業產權轉讓B.國家預算內投資C.企業增資擴股D.優先股【答案】A97、不屬于導流工程里程碑節點的是（）。A.圍堰填筑開始和完成B.河床截流C.圍堰拆除D.下閘蓄水【答案】D98、下列選項中，用來描述數據變異程度的特征值是（）A.極差B.方差C.均值D.離散系數【答案】C99、施工中應將骨料粒徑分成下列幾種級配，其中三級配不包括粒徑為（）的骨料。A.5～20mmB.20～40mmC.40～80mmD.80～150mm【答案】D100、參與工程項目建設的各方，為了保證建設工程質量所做的組織管理工作和生產全過程各項工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作進度B.工作安全C.工作造價D.工作質量【答案】D多選題（共40題）1、監理單位進行質量檢驗的主要任務包括（）。A.對工程質量進行檢驗，并記錄檢驗數據B.參與工程中所使用的新材料、新結構、新設備和新技術的檢驗和技術審定C.對工程中所使用的重要材料進行檢驗和技術審定D.核實質量檢測人員的資質E.參與質量事故的分析處理【答案】ABC2、根據工程監理規范，項目監理機構針對工程施工質量進行巡視的內容有（）。A.按設計文件、工程建設標準施工的情況B.工程施工質量專題會議召開情況C.使用工程材料、構配件的合格情況D.特種作業人員持證上崗情況E.施工現場管理人員到位情況【答案】ACD3、在工程建設中，質量保證的途徑包括（）。A.以檢驗為手段的質量保證B.以工作人員的技術年限為質量保證C.以工序管理為手段的質量保證D.以資金為后續供應充足的質量保證E.以開發新技術、新工藝、新材料、新工程產品為手段的質量保證【答案】AC4、建筑材料或工程設備應當符合（）。A.材料出處明確B.有產品質量檢驗合格證明C.有中文標明的產品名稱、生產廠名和廠址D.工程設備應有產品詳細的使用說明書E.有中英文的詳細產品功能說明書【答案】BCD5、工程索賠中人員索賠的內容包括（）A.增加工作內容的人工費B.停工損失費C.工作效率降低的損失費D.閑置人員在停工期間的福利費E.計日工資【答案】ABC6、工程質量監督機構依法對工程質量進行強制性監督的主要任務有（）。A.參加工序質量抽檢工作B.檢查施工現場工程建設各方主體質量行為C.檢查工程實體質量D.監督質量標準的執行情況E.監督工程質量驗收【答案】BCD7、下列（）屬于國民經濟評價中的轉移支付。A.國內貸款利息B.國家和地方政府的稅收C.土地及自然資源費用D.國外貸款利息及本金E.政府補貼【答案】AB8、馬某因合同詐騙案一審被判有期徒刑5年，不服一審判決后提起上訴，在上訴期滿前，馬某依法又撤回了上訴。一審判決生效后，馬某被送往監獄執行刑罰。在執行刑罰的第4年，馬某的妻子獲得了足以證明馬某不構成犯罪的新證據。下列說法正確的選項是：A.本案的當事人及其法定代理人、近親屬、案外人都有權對已經發生法律效力的裁判提出申訴B.由于申訴期已經超過2年，對于本案的申訴，法院應當不予立案復查C.如果向法院申訴，本案申訴的審查處理應當由二審法院負責D.在本案再審期間，可以由再審法院裁定停止執行刑罰【答案】A9、一般可以采用全數檢驗的情況有（）。A.批量大B.破壞性檢驗C.檢查費用低D.稍有一點缺陷就會帶來巨大損失的場合E.質量標準高【答案】CD10、根據《水利工程設計變更管理暫行辦法》（水規計[2012]93號），下列施工組織設計變更中，屬于重大設計變更的是（）的變化。A.主要料場場地B.樞紐工程施工導流方式C.導流建筑物方案D.主要建筑物工程總進度E.地下洞室支護形式【答案】ABCD11、下列哪一位學者將法律分為四類、永恒法即上帝的法律，是最高的法律；自然法是溝通上帝和人的橋梁，其首要原則是“行善避惡”；神法是上帝通過《圣經》所賦予的法律,用以補充比較抽象的自然法；人定法,通常包括世俗統治者制定的法律？（）A.雅克?馬里旦B.托馬斯?阿奎那C.哈特D.亞里士多德【答案】B12、下列說法中，哪一項不符合西方自然法理論關于法的概念的觀點？（）A.在定義法的概念時，道德因素被包括在內B.以內容的正確性作為法的概念的一個必要的定義要素C.“法是什么”僅僅依賴于“什么已經被制定”和(或）“什么具有社會實效"D.法的概念中不排除社會實效性要素和權威性制定要素【答案】C13、堤防工程按（）劃分分部工程。A.長度B.招標標段C.功能D.工程結構E.部位【答案】AC14、將串聯工作改為平行交叉工作的特點是（）。A.不改變工序間的邏輯關系B.不縮短各工序總的持續時間C.不違反工藝要求D.減少資源E.能收到最大的優化效果【答案】AB15、以下單位工程施工質量可評為合格的有（）。A.工程施工期及試運行期，單位工程觀測資料分析結果符合國家和行業技術標準以及合同約定的標準要求B.所含分部工程質量全部合格C.質量事故已按要求進行處理D.工程外觀質量得分率達到50%以上E.單位工程施工質量檢驗與評定資料基本齊全【答案】ABC16、瑪麗為甲國派駐乙國領館的領事官員，依《維也納領事關系公約》，其在乙國不受逮捕、拘押和監禁，但也有一些例外的情況，下列哪些屬于例外的情況？（）A.因瑪麗在乙國有嚴重犯罪情形，依法定程序應予以逮捕和拘押的B.瑪麗在乙國有違反交通法規情形，應予拘留的C.瑪麗在乙國有違反治安法規情形，應予拘押的D.為執行已經發生法律效力的判決而依法定程序應予以逮捕和拘押的【答案】AD17、質量檢驗的必備條件包括（）。A.要具有一定的檢驗技術力量B.要建立一套嚴密的科學管理制度C.要有一定的資金流D.要引進一定的外部技術E.要求施工單位建立完善的質量檢驗制度和相應的機構【答案】AB18、承包人質量責任包括（）。A.應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程B.不得將其承接的水利建設項目的主體工程進行轉包C.必須依據國家、水利行業有關工程建設法規、技術規程、技術標準的規定以及設計文件和施工合同的要求進行施工D.按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計的質量負責E.應主持或與監理機構聯合主持設計交底會議【答案】ABC19、關于民族自治地方的自治權，下列說法中錯誤的是哪些選項？（）A.根據憲法和法律的規定，自治區、自治州制定的自治條例和單行條例須報全國人大常委會批準后才能生效B.如果上級國家機關的決議、決定、命令和指示，有不適合民族自治地方實際情況的，自治機關可以自行變通執行或停止執行C.在執行國家稅法時，對屬于地方財政收入的某些需要從稅收上加以照顧和鼓勵的，可以決定實行減稅或免稅，但須報省或自治區人大常委會批準D.民族自治地方的自治機關依照國家軍事制度和當地的實際需要，可自行組織維護社會治安的公安部隊【答案】ABCD20、由于氣候變暖，使北極成了各國爭奪的目標。甲國在北冰洋底插上了一面甲國國旗,依相關國際法，下列哪些是正確的？（）A.甲國在北極插國旗的行為并不改變北極的法律地位B.北極應屬于北冰洋沿岸國共有C.北極上的北冰洋應為公海D.甲國可依先占原則取得對北極的主權【答案】AC21、投資局部偏差的含義包括（）。A.單項工程的投資偏差B.單位工程的投資偏差C.分部分項工程的投資偏差D.每個控制周期所發生的投資偏差E.建設項目的投資偏差【答案】ABCD22、根據《水利水電工程標準文件》，承包人提交的完工付款申請單應包括的內容有（）。A.完工結算合同總價B.發包人已支付承包人的工程價款C.應扣留的質量保證金D.應返還的履約保證金E.應支付的完工付款金額【答案】ABC23、世界貿易組織的《服務貿易總協定》沒有對服務貿易下定義，而是規定了服務貿易的幾種方式,下列哪些屬于《服務貿易總協定》規定的服務貿易方式？（）A.從一國境內直接向其他國境內提供服務B.從一國境內向其他國的服務消費者提供服務C.外國實體在另一國境內設立附厲公司或分支機構并提供服務D.—國的服務提供商通過自然人到其他國境內提供服務【答案】ABCD24、質量檢驗的必備條件包括（）。A.要具有一定的檢驗技術力量B.要建立一套嚴密的科學管理制度C.要有一定的資金流D.要引進一定的外部技術E.要求施工單位建立完善的質量檢驗制度和相應的機構【答案】AB25、甲地通過民族自決成立新的國家甲國，乙國的下列哪些行為可以視為明示承認？()A.乙國通過發表聲明，表示承認甲國B.乙國和甲國締結和平友好條約C.乙國向甲國政府發照會，表示承認甲國D.甲國和乙國代表均參加了一個國際會議【答案】AC26、計量工作方式包括（）。A.由承包人在監理人的監督下進行計量B.由監理人進行計量C.由發包人進行計量D.監理人與承包人聯合計量E.發包人代表和承包人聯合計量【答案】AD27、水利工程所使用的粉煤灰檢驗項目包括（）。A.相對密度B.需水量C.細度模數D.燒失比E.超遜徑【答案】ABD28、編制竣工財務決算應