監理工程師之水利工程目標控制能力檢測B卷帶答案打印版

單選題（共100題）1、工程在正式施工前進行的質量檢驗屬于（）質量檢驗。A.預先B.交接C.設備確認D.完工驗收【答案】A2、若存款1000元，年利率為12%，按單利計息，則第2年年末的本利和為（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【答案】A3、整個項目建設過程中最初階段的工作是（）。A.可行性研究B.項目建議書C.初步設計文件D.委托項目監理【答案】B4、監理人收到承包人書面建議后，應與發包人共同研究，確認存在變更的，應在收到承包人書面建議后的（）天內作出變更指示。A.3B.7C.14D.21【答案】C5、下列質量數據的特征值中，用來描述數據離散趨勢的是（）A.樣本中位數B.樣本標準偏差C.樣本算術平均數D.總體算術平均數【答案】B6、對于開挖跨度大于（）m、開挖高度大于（）m的特大斷面洞室，設計單位應在洞室開挖前進行技術交底。A.10、20B.50、20C.25、50D.5、10【答案】C7、對擬建項目的技術路線工藝過程、工程條件進行研究，對不同方案進行比較，提出最終合理的建設方案是（）。A.項目建議書階段B.可行性研究報告階段C.設計階段D.施工階段【答案】B8、根據合同條件的規定，工程設備運至現場后，（）應負責在現場工程設備的接收工作。A.發包人B.監理人C.承包人D.檢測機構【答案】C9、水利工程項目劃分中具有獨立發揮作用或獨立施工條件的建筑物一般稱為（）。A.單項工程B.單位工程C.單元（工序）工程D.分部工程【答案】B10、單元（工序）工程質量在施工單位自評合格后，報（）復核。A.業主B.建設單位C.監理單位D.質量管理部門【答案】C11、某建設項目，第1～3年每年年末投入建設資金500萬元，第4～8年每年年末獲得利潤800萬元，則該項目的靜態投資回收期為（）年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96【答案】B12、下列各項中，不屬于效益比選法的是（）。A.凈現值比較法B.凈年值比較法C.費用現值比較法D.差額投資內部收益率比較法【答案】C13、對于混凝土的蜂窩、麻面多發質量事故屬于質量事故的何種性質（）。A.復雜性B.嚴重性C.多發性D.可變性【答案】C14、工程開工前，發包人的準備工作中，監理機構應協助發包人做好施工現場的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B15、（）主要為解決工程施工過程中的設計變更和為預防意外事故而采取的措施所增加的工程項目和費用，國家政策性調整所增加的投資等。A.臨時工程B.獨立費用C.基本預備費D.價差預備費【答案】C16、缺陷責任期滿后（）個工作日內，發包人應向承包人頒發工程質量缺陷責任終止證書，并退還剩余的質量保證金。A.10B.20C.30D.60【答案】C17、埋件的二期混凝土強度達到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C18、工程質量監督站的性質是（）性的。A.協調B.服務C.強制D.規定【答案】C19、組織的顧客和其他相關方可能對同一產品的功能提出不同要求，需求不同，質量要求也不同。這體現了質量的（）。A.時效性B.相對性C.地域性D.獨立性【答案】B20、以下不是按統計抽樣檢驗的目的劃分的是（）。A.預防性抽樣檢驗B.計數抽樣檢驗C.驗收性抽樣檢驗D.監督抽樣檢驗【答案】B21、在全員積極參與原則中，整個組織內各級勝任、經授權并積極參與的人員，是提高組織創造能力和提供價值能力的（）。A.控制條件B.保證條件C.充分條件D.必要條件【答案】D22、質量檢驗的目的不含（）。A.判斷工程產品、建筑原材料質量是否符合規定要求或設計標準B.判定工序是否正常C.評定質量檢驗人員（包括操作者自我檢查）的工作準確性程度D.保證施工進度的正常進行【答案】D23、承包人未通知監理機構到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理機構有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，由此增加的費用和（或）工期延誤由（）承擔。A.承包人B.分包人C.發包人D.監理人【答案】A24、承包人應在壩基巖石灌漿前，對所有灌漿孔（段）進行數照沖洗和壓水試驗，裂腺沖洗方法為，在孔口或段頂安放灌漿塞（孔口封閉器)，向孔內泵入壓力水流，壓力可為灌漿壓力的（）,但不大于1MPa,沖洗時間至回水澄清時止或不大于20min。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C25、下列各項中，不屬于施工場外供電工程的是（）。A.從現有電網向施工現場供電的高壓輸電線路B.高壓電網到施工主變壓器高壓側之間的高壓輸電線路C.由主變壓器高壓側至現場各施工點最后一級降壓變壓器低壓側之間的配電線路和變配電設施D.從最后一級降壓變壓器低壓側至施工現場內各用電點的施工設備和低壓配電線路【答案】D26、財務評價中對投入物和產出物采用以（）體系為基礎的預測價格。A.不變價格B.市場價格C.可變價格D.影子價格【答案】B27、工程建設不同階段對工程項目質量起著不同的影響。工程（）階段是影響工程項目質量的決定性環節。A.勘察B.設計C.施工D.竣工驗收【答案】B28、混凝土骨料應按監理人批準的料源進行生產，對含有（）的骨料必須進行專門的試驗論證，并經監理人批準后，方可使用。A.活性成分B.細砂C.粒徑過大D.粒徑過小【答案】A29、由于承包人的原因造成工程拖期時，在超出計劃工期的拖期時段內的監理人服務費用，由（）承擔。A.承包人B.發包人C.監理人D.承包人和發包人共同【答案】A30、對危險源的各種危險因素、發生事故的可能性及損失與傷害程度等進行調查、分析、論證等，以判斷危險源風險等級的過程，是指的（）。A.危險源辨識B.危險源分析C.危險源風險評價D.危險源處理【答案】C31、單位工程施工質量判定為合格的標準之一是工程外觀質量得分率達到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B32、借助于試驗設備和儀器對材料樣品的化學成分、機械性能等進行科學的鑒定屬于（）。A.書面檢驗B.外觀檢驗C.理化檢驗D.無損檢驗【答案】C33、根據《水利工程施工監理規范》（SL288—2014），監理機構應提出暫停施工的建議，報發包人同意后簽發暫停施工指示的情形是（）。A.工程繼續施工將會對發包人利益造成損害B.為了保證工程質量、安全所必要C.承包人發生合同約定的違約行為D.施工單位未按審查通過的施工組織設計組織施工【答案】B34、監理人應當在收到索賠通知書后（）天內，將索賠處理結果答復給承包人。A.14B.28C.42D.7【答案】C35、在施工實踐中，經常由于（）的發生引起進度計劃的調整，從而引起施工設備使用發生沖突或閑置。A.資源分配的調整B.施工進度計劃的調整C.施工進度延誤事件D.資金分配的調整【答案】C36、針對與價格昂貴，件數少的產品可以使用的是（）。A.一次抽樣B.二次抽樣C.多次抽樣D.序貫抽樣【答案】D37、在工程單代號網絡計劃中，工作B有三項緊后工作。工作B與它們之間的時間間隔分別為0、2和5，則工作B的自由時差為（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C38、單選題7.監理機構對承包人的土方試件跟蹤檢測比例為（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D39、工程施工過程中發生生產安全事故造成5人死亡、直接經濟損失5000萬元，該事故屬于（）事故。A.一般B.較大C.重大D.特別重大【答案】C40、根據《水利工程施工監理規范》（SL288--2014），承包人采用新技術、新工藝時，應由發包人組織（）及有關專家對現場工藝試驗成果進行評審認定。A.監理單位B.設計單位C.質量監督部門D.施工單位【答案】B41、發生（發現）較大、重大和特大質量事故時，事故單位要在（）h內向有關單位寫出書面報告。A.24B.48C.72D.12【答案】B42、下列可以體現工程質量水平最終成果的階段為（）。A.可行性研究報告階段B.設計階段C.施工階段D.驗收階段【答案】D43、GB/T28000/OHSAS系列標準采用統一要求，它的普遍實施在一定程度上消除了（），將是未來國際市場競爭的必備條件之一。A.通貨膨脹B.貿易壁壘C.人口增長D.資源浪費【答案】B44、編制水利工程后評價報告的單位是（）。A.水利部B.評價機構C.監理人D.項目法人【答案】B45、在施工質量管理中，()起決定性的作用。A.環境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D46、對工程造成一定經濟損失，經處理后不影響使用壽命的水利工程質量事故是（）A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A47、在工程開工前，對利用的原始基準點、基準線等測量控制點，應由（）復核。A.發包人B.監理人C.施工單位D.設計單位【答案】B48、豎井（斜井）開挖工程以施工檢查驗收段每（）m劃分為一個單元工程。A.3～5B.5～15C.15～25D.25～30【答案】B49、由于（）的原因，導致工期拖延，從而增大了工程成本時，承包人有權申請工期延誤事件引起的派生費用損失。A.不可抗力B.法律條文改變C.發包人方面D.季節性大雨【答案】C50、下列選項中暫停施工增加的費用和工期延誤由承包人承擔的是（）。A.承包人擅自暫停施工B.發包人違約引起的暫停施工C.不可抗力引起的暫停施工D.其他由發包人原因引起的暫停施工【答案】A51、某施工企業擬從銀行借款500萬元，期限5年，年利率8％，按復利計息，則企業支付本利和最多的還款方式是（）A.每年年末償還當期利息，第5年年末一次還清本金B.每年年末等額本金還款，另付當期利息C.每年年末等額本息還款D.第5年年末一次還本付息【答案】D52、水利工程中，直接影響工程建設實體質量、保證工程實體質量的基礎環節指的是（）。A.質量控制措施的好壞B.原材料質量的好壞C.施工技術的好壞D.施工技術的先進性【答案】B53、監理人收到承包人提交的最終結清申請單后的（）天內，提出發包人應支付給承包人的價款送發包人審核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B54、關于水利工程建設項目質量監督的說法，正確的是（）A.水利工程建設項目質量監督方式以全部排查為主B.大型水利工程可采取巡回監督方式C.中型水利工程應建立質量監督項目站D.小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站【答案】D55、承包人收到開工通知后（）天內，向監理機構提交承包人在施工場地的管理機構和人員報告名單。A.14B.20C.28D.30【答案】C56、工程施工階段的質量控制，應擇優選擇能保證工程質量的（）A.監理單位B.建設單位C.設計單位D.施工單位【答案】D57、入倉混凝土應及時平倉振搗，不應堆積，振搗器垂直插入（），有次序，間距、留振時間合理，無漏振、無超振。A.下層5cmB.下層15cmC.上層5cmD.上層15cm【答案】A58、下列不屬于承包人在按照合同要求編制的進度計劃時應當滿則的要求是（）。A.合同工期B.進度里程碑目標要求C.施工場地D.合同其他要求【答案】C59、工程項目在施工過程中，由于工序交接多，中間產品多，隱蔽工程多，若不及時檢查并發現其存在的質量問題，很容易產生第二類判斷錯誤。這體現了質量具有（）。A.影響因素多B.波動性大C.隱蔽性D.復雜性【答案】C60、價值工程研究的成本是指（）。A.生產成本B.使用成本C.工廠成本D.壽命周期成本【答案】D61、某產品的目標成本為2000元，該產品某零部件的功能重要性系數是0.32，若現實成本為900元，則該零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A62、關于水利工程建設項目質量監督的說法，正確的是（）A.水利工程建設項目質量監督方式以全部排查為主B.大型水利工程可采取巡回監督方式C.中型水利工程應建立質量監督項目站D.小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站【答案】D63、下列屬于BIM在施工進度管理中的優點的是（）。A.直觀高效地表達多維空間數據B.支持施工主體實現“先建后試”C.工程施工進度跟蹤十分困難D.在處理施工進度偏差時缺乏整體性【答案】A64、關于進度偏差和投資偏差，下列說法中正確的是（）。A.進度偏差為正值時，表示進度提前B.進度偏差為負值時，表示進度拖延C.投資偏差為正值時，表示投資超支D.投資偏差為正值時，表示投資節約【答案】C65、在施工進度計劃審批中，應仔細分析進度計劃與（）的協調性。A.質量控制B.資源計劃C.合同工期D.施工方案【答案】B66、根據《水利工程質量事故處理暫行規定》，發生質量事故后，（）必須將事故的簡要情況A.施工單位B.項目法人C.項目管理機構D.水行政管理單位【答案】B67、在某工程雙代號網絡計劃中，工作N的最早開始時間和最遲開始時間分別為第20天和第25天，其持續時間為9天。該工作有兩項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第32天和第34天，則工作N的總時差和自由時差分別為（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】D68、單位工程驗收成果性文件時單位工程驗收鑒定書，自驗收鑒定書通過之日（）工作日內，由項目法人發送有關單位并報法人驗收監督管理機關備案。A.10B.20C.30D.50【答案】C69、對于發包人提供的材料和工程設備，發包人應在材料和工程設備到貨（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A70、在全員積極參與原則中，整個組織內各級勝任、經授權并積極參與的人員，是提高組織創造能力和提供價值能力的（）。A.控制條件B.保證條件C.充分條件D.必要條件【答案】D71、下列選項中，應由水利部主持竣工驗收的水利工程的是（）A.國家重點水利工程建設項目B.流域管理機構負責初步設計審批的中央項目C.國家確定的流域重大骨干工程建設項目D.地方負責初步設計審批的項目【答案】C72、（）在主體工程開工前將項目劃分表及說明書報告質量監督機構。A.項目法人B.監理機構C.施工單位D.上級主管部門【答案】A73、關于工程監理單位的質量責任的說法，錯誤的是（）A.工程監理單位可以轉讓工程監理業務B.禁止工程監理單位以其他工程監理單位的名義承擔工程監理業務C.禁止工程監理單位允許其他單位以本單位的名義承擔工程監理業務D.工程監理單位應在其資質等級許可的范圍內承擔工程監理業務【答案】A74、某水電工程，在高邊坡處理時，設計者沒有充分考慮到地質條件的影響，對明顯的節理裂縫重視不夠，沒有考慮工程措施，以致在基坑開挖時，高邊坡大滑坡，造成重大質量事故，發生該事故的原因是（）。A.施工方法的原因B.施工人員的原因C.設計方案和設計計算失誤D.建筑材料及制品不合格【答案】C75、（）是設備安裝質量檢查驗收的重點和難點。A.設備轉動精度B.設備的質量保證性文件C.設備的外觀檢查D.設備的無損檢查【答案】A76、某項目合同工期為10個月，工地維護清潔費用合同金額為2400元，則每月支付240元工地維護清潔費是按照（）進行的計量支付。A.均攤法B.憑證法C.估價法D.分解計量法【答案】A77、由承包人在監理人的監督下進行計量，其特點不包括（）。A.可以減輕監理人中間計量的管理B.節約監理人員的人力支出C.計量工作全部由承包人進行，監理人只負責抽測、監督D.計量容易失控【答案】A78、由于設計單位責任造成工程靜態總投資超過限額10％～20％者，10％以上部分，扣相應比例（）倍的設計費。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0【答案】C79、以下不屬于引發質量事故直接原因的是（）。A.施工管理混亂B.人的行為不規范C.材料的不符合規定狀態D.機械的不符合規定狀態【答案】A80、大型水利工程應建立質量監督項目站，中、小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站（組），或進行（）。A.巡回監督B.抽查C.旁站D.平行檢驗【答案】A81、項目法人組織單位工程驗收時，應提前通知（）。A.施工單位B.設計單位C.質量和安全監督機構D.法人驗收監督管理機關【答案】C82、由建設單位造成（）情況發生時，承包單位不可以提出利潤索賠。A.工程變更B.未能提供施工現場C.暫停施工D.文件有缺陷或技術性錯誤【答案】C83、工程開工前，發包人的準備工作中，監理機構應協助發包人做好施工現場的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B84、使用調價公式法時，在計算調整差額時得不到現行價格指數的，根據《水利水電工程標準文件》通用合同條款規定（）。A.使用平均價格指數計算，并在以后的付款中不再進行調整B.參照類似工程價格指數計算，并在以后的付款中再按實際價格指數進行調整C.可暫用上一次價格指數計算，并在以后的付款中再按實際價格指數進行調整D.使用上一次價格指數計算，并在以后的付款中不再進行調整【答案】C85、外購砂石料預算價格（不包含增值稅進項稅額）超過（）時，應按基價計入工程單價參加取費，預算價格與基價的差額以材料補差的形式進行計算，材料補差列入單價表中并計取稅金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3【答案】B86、當財務內部收益率（）所設定的基準收益率時，項目方案在財務上是不可行的。A.大于或等于B.小于或等于C.大于D.小于【答案】D87、對現場工藝試驗質量控制時，當出現必要情況，（）組織相關單位及有關專家共同觀察工藝試驗過程并研究確定工藝參數。A.監理單位B.發包人C.設計單位D.承包人【答案】B88、以下關于水利工程質量監督機構的設置，錯誤的是（）。A.水利部設置全國水利工程質量監督總站B.各省、自治區、直轄市水利（水電）廳（局）及新疆生產建設兵團水利局設置水利工程質量監督中心站C.各鄉鎮水利（水電）局設置水利工程質量監督站D.水利部水利水電規劃設計總院設置水利工程設計質量監督分站【答案】C89、工程項目施工質量評為優良的標準之一是單位工程質量全部合格，其中（）以上單位工程質量達到優良等級，且主要單位工程質量（）優良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C90、細骨料的質量要求中，其細度模數，應在（）范圍內。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D91、在某工程網絡計劃中，工作M的最早開始時間和最遲開始時間分別為第12天和第16天，其持續時間為5天。工作M有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第21天、第24天和第28天，則工作M的自由時差為（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C92、工程在規定的時間內和規定的條件下，完成規定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.時間性【答案】C93、跟蹤檢測時，混凝土試樣不應少于承包人檢測數量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C94、按水利部有關規定，在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，工程質量必須滿足（）要求。A.監理人B.設計C.項目法人D.主管部門【答案】B95、質量控制的對象是（）。A.過程B.建筑主體C.材料構件D.節點【答案】A96、分部工程施工質量判定為優良的標準是()。A.所含單元工程質量全部合格，其中70%以上達到優良B.所含單元工程質量全部合格，其中80%以上達到優良C.所含單元工程質量90%合格，其中50%以上達到優良D.所含單元工程質量80%合格，其中50%以上達到優良【答案】A97、下列屬于事前控制階段的內容的是（）。A.工程觀測或監測設備的檢查B.工程隱蔽部位覆蓋前的檢查C.清除不合格工程D.審核工程資料【答案】A98、某施工項目因臺風導致工程重大損失，根據《水利水電工程標準文件》中合同條款規定，承包人可向發包人索賠（）。A.工期+利潤B.費用C.工期+費用+利潤D.工期【答案】D99、承包人的質量保證體系組成包括思想控制子體系、組織控制子體系和（）控制子體系。A.工作B.過程C.技術D.……【答案】A100、工程中采用新工藝、新材料的，應有（）及有關質量數據。A.施工單位組織的專家論證意見B.權威性技術部門的技術鑒定書C.設計單位組織的專家論證意見D.建設單位組織的專家論證意見【答案】B多選題（共40題）1、一中國公司與一法國公司在中國香港訂立了來料加工合同，有關原材料來自于美國，由中國公司加工。合同沒有約定應當適用的法律，依2007年最髙人民法院《關于審理涉外民事或商事合同糾紛案件法律適用若干問題的規定》，中國法院在處理涉及該案的糾紛時,一般情況下,采用“特征履行”的方法確定的最密切聯系的法律應當是下列哪項？（）A.適用中國公司住所地法B.適用法國公司注冊地法C.適用中國香港法，因為香港是合同的訂立地D.適用美國法律，因為原材料來自于美國【答案】A2、下列關于OC曲線用途的描述中，正確的是（）。A.OC曲線上的點不能估計連續提交批的接收概率B.曲線是選擇和評價抽樣方案的重要工具C.OC曲線能形象地反映出抽樣方案的特征D.在選擇抽樣方案過程中，可以通過多個方案OC曲線的分析對比，擇優使用E.OC曲線上的點不能估計連續提交批的給出過程平均不合格率【答案】BCD3、施工進度計劃審查的主要內容包括（）。A.施工進度計劃與合同工期和階段性目標的響應性B.關鍵路線安排和施工進度計劃實施過程的合理性C.施工進度計劃的經濟性D.施工進度計劃的先進性E.材料、構配件、工程設備供應計劃與施工進度計劃的銜接關系【答案】AB4、質量的定義是：客體的—組固有特性滿足要求的程度，其中“特性”來源有（）。A.固有的B.賦予的C.定量的D.定性的E.可變的【答案】ABCD5、下列關于期間說法正確的選項是：A.甲因盜竊罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期屆滿，因4月30日至5月2日為五一假期，執行機關應于5月3日依法釋放甲B.乙于2016年3月1日收到一審法院判決，因不服判決，于3月11日17時通過郵局向二審法院提起訴訟，裝有上訴狀的掛號信上郵戳時間是3月11日20時，掛號信于3月15日9時寄至二審法院，據此，乙行使上訴權沒有過期C.被告丙因不可抗拒的原因，無法在法定的期限內行使上訴權，有權提出恢復期間的申請，經法院查證屬實后，應當決定準許D.丁放火案，先由M法院管轄，后依法改變為N法院管轄，N法院的辦案期限從M法院依法改變管轄之日起計算【答案】B6、根據我國相關法律的規定，國務院組成人員中包括下列哪些？（）A.總理、副總理B.國務委員、各部長C.各委員會主任、審計長D.秘書長、各部副部長【答案】ABC7、承包人質量責任包括（）。A.應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程B.不得將其承接的水利建設項目的主體工程進行轉包C.必須依據國家、水利行業有關工程建設法規、技術規程、技術標準的規定以及設計文件和施工合同的要求進行施工D.按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計的質量負責E.應主持或與監理機構聯合主持設計交底會議【答案】ABC8、全數檢驗的適用條件為（）。A.總體的數量較少B.檢測項目比較重要C.檢測方法會對產品產生破壞D.質量十分不穩定的工序E.檢測用時較長【答案】BD9、天然骨料的工序包括（）。A.覆蓋層清除B.篩分沖洗C.碎石粉碎D.制砂E.預篩分【答案】AB10、根據我國《民事訴訟法》的有關規定,我國法院在接受委托協助執行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認其效力，然后才交付執行B.對外國法院判決只進行形式性審査C.采取判決的方式承認效力，執行令的方式交付執行D.依照我國《民事訴訟法》規定的程序執行【答案】ABD11、引水（渠道）工程按（）劃分單位工程。A.招標標段B.工程結構C.加固內容D.工程量E.長度【答案】AB12、監理單位進行質量檢驗的主要任務包括（）。A.對工程質量進行檢驗，并記錄檢驗數據B.參與工程中所使用的新材料、新結構、新設備和新技術的檢驗和技術審定C.對工程中所使用的重要材料進行檢驗和技術審定D.核實質量檢測人員的資質E.參與質量事故的分析處理【答案】ABC13、水利工程所使用的粉煤灰檢驗項目包括（）。A.相對密度B.需水量C.細度模數D.燒失比E.超遜徑【答案】ABD14、下列由于設計單位的責任導致投資增加的說法，正確的有（）。A.增加了工程靜態投資4%以上時，應根據相應概算靜態投資的大小實行懲罰B.超過限額10%以內者，扣相應比例的設計費C.超過限額10%-20%者，扣相應比例1.5倍的設計費D.超過限額20%以上者，扣相應比例2倍的設計費E.超過限額30%以上者，如無特殊原因，建議設計證書批準部門降低設計單位的設計等級【答案】BCD15、根據生產安全事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，工程事故分為（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故E.輕微事故【答案】ABCD16、固定資產折舊一般采用直線法，包括（）。A.年限平均法B.雙倍余額遞減法C.年數總和法D.工作量法E.年金法【答案】AD17、下列各項中，屬于財務評價內容的有（）。A.融資能力分析B.盈利能力分析C.償債能力分析D.財務生存能力分析E.不確定性分析【答案】BCD18、一般可以采用全數檢驗的情況有（）。A.批量大B.破壞性檢驗C.檢查費用低D.稍有一點缺陷就會帶來巨大損失的場合E.質量標準高【答案】CD19、鋼結構制作時，有效重量不扣減（）的重量。A.螺栓B.切肢C.電焊條D.切邊E.孔眼損失【答案】BD20、下列哪一個選項的表述不能成立？（）A.《立法法》第48條規定，提出法律案應當同時提出法律草案文本及其說明B.依照法律規定，全國人大代表30人以上或1個代表團可以提出法律議案C.法律草案要經過全國人大的全體代表或全國人大常委會全體組成人員的過半數通過D.《立法法》規定列人常務委員會會議議程的法律案，一般應當經兩次常務委員會會議審議后再交付表決【答案】D21、常用的骨料單價計算方法包括（）。A.系統單價法B.市場詢價C.工序單價法D.招標確定E.模型計算【答案】AC22、工程質量要求主要包括（）。A.工程合同B.現場簽證C.設計文件D.技術標準規范的質量標準E.工程變更【答案】ACD23、屬于發包人質量責任的有（）。A.發包人應根據國家和水利部有關規定依法設立，主動接受水利工程質量監督機構對其質量管理體系的監督檢查B.發包人應根據工程規模和工程特點，按照水利部有關規定，通過資格審查招標選擇勘察設計、施工、監理及第三方檢測單位，并實行合同管理C.設計交底會議必須由發包人主持D.發包人必須向有關的勘察、設計、施工、監理及第三方檢測等單位提供與建設工程有關的原始資料E.實行監理的建設工程，發包人應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理【答案】ABD24、下列各項中，屬于施工機械臺時費中的一類費用的有（）。A.折舊費B.大修理費C.經常性修理費D.燃料消耗量E.動力消耗量【答案】ABC25、成功的組織需持續關注改進，改進的途徑可以有（）。A.階段式改進B.轉折式改進C.日常漸進D.突破性改進E.多渠道漸進【答案】CD26、下列關于地基及基礎工程計量與支付的說法正確的是（）。A.承包人按合同要求完成振沖試驗所需費用，包含在《工程量清單》相應項目有效工程量的每米工程單價中，不另行支付B.承包人按合同要求完成振沖樁體密實度和承載力檢驗等工作所需的費用支付C.承包人按合同要求完成灌注樁成孔成樁試驗、成樁承載力檢驗包含在《工程量清單》相應灌注樁項目有效工程量的每立方米工程單價中，不另行支付D.承包人按合同要求完成理設孔口裝置、造孔、清孔、護壁等工作所需的包含在《工程量清單》相應灌注樁項目有效工程量的每立方米工程單價中費用，不另行支付E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、運輸和灌注等工作所需的費用應另行支付【答案】ACD27、建設工程進度控制計劃體系中，施工單位的進度計劃主要包括（）A.施工準備工作計劃B.施工總進度計劃C.單位工程施工進度計劃D.分部分項工程進度計劃E.資金流動計劃【答案】ABCD28、按制定原理抽樣方案可分為（）方案。A.標準型B.挑選型C.簡化型D.調整型E.計算型【答案】ABD29、評價的內容大體上可以分為全過程