精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔維修技術合同協議書標準版維修技術合同協議書標準版1

甲方：乙方：

甲、乙雙方經友好協商，達成以下協議：

1、甲乙為乙方提供長期車輛維修、保養。主要維修項目有：大修、二保、小修、年檢。

2、乙方將本單位車輛(包括數量、車型、車號需附清單)委托甲方維修、保養。乙方車輛維修項目由乙方車管部門出具書面任務單由駕駛員交甲方調度派工維修。

3、乙方到甲方修車應由甲方統一派工，也可由乙方推薦甲方某班組修理。

4、

甲方在維修過程中就應對乙方提供良好的服務態度，保質保量，及時完成修車任務。在材料采購正常情況下，小修車輛當天完成，大修、二保或總成修理項目按規定時間盡快完成。

5、乙方車輛在甲方報修后，甲方為乙方提供免費返程送回服務。

6、乙方車輛在市內發生故障，甲方隨時有償提供拯救回甲方廠的服務。

7、

乙方車輛進廠要登記油料、里程數。在維修期間，甲方除試車和辦理有關年檢業務外，甲方不得以任何理由將車開出廠外，如發現甲方違反一次，甲方應賠付乙方叁佰元，同時甲方還要向乙方作出檢討，并對違紀當事人作出處罰，通報乙方。

8、在甲方對乙方長期維修的車輛，在結算時可以予人工費優惠。

9、對乙方的車輛，甲方提供節假日、夜間加班特別修車服務。

10、乙方車輛在甲方維修期間發生費用甲方允許掛帳，每次維修清單需由乙方駕駛員簽字認可。

11、乙方應于每二十五日前到甲方將其維修費用進行結算，或由甲方直接通過銀行收款(委托銀行收款)。如因其它原因不能按時付款，乙方不能享受_折優惠。

12、甲、乙雙方每年進行一次意見征求座談會，甲方將根據乙方要求，不斷改進服務態度及質量，保證乙方滿意。

13、本協議一式二份，雙方簽章后生效，各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

維修技術合同協議書標準版2

甲方(客戶)：乙方(承接方)：

通信地址(郵編)：通信地址(郵編)：

聯系人：E-mail:聯系人：

電話：傳真：電話：傳真：

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿友好的基礎上，甲乙雙方達成如下協議：

一、雙方簽定合同前的確定

在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養設備的狀況并對其進行登記。乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。

二、甲方的權利和義務

1.甲方在本協議所包括的設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。

2.甲方決定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔。甲方應及時對乙方提供的報價予以參考確認。

3.甲方因擅自維修或購買使用外單位非標準材料、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。

4.甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，為此造成的后果甲方自行承擔。一經發現乙方有權利無條件單方中止合同。甲方應付給乙方違約金

%

5.對于在原生產商保修期內設備，甲方可根據原始保修卡內的規定進行維修。

6.甲方如需乙方提供其他技術支持(如設備安裝、使用及簡易維護保養、設備在本市的遠距離搬遷和安裝調試等)，需提前2天以上通知乙方。

三、乙方的權利和義務

1.合同執行期間，乙方應負責對機器提供定時檢修維護。

2.合同執行期間，乙方保證在機器發生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內服務到位(次數不限)，國家法定節假日除外。

3.乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，應及時將故障恢復以確保設備正常運轉。

4.乙方有義務對每次的檢修或維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格

5.

合同執行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題，屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換;若屬于甲方使用不當(不屬于配件質量問題)造成的配件損壞，由甲方負責。

6.在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。

7.合同執行期間，乙方對于甲方新購置的設備，在生產廠家保修期內乙方可應甲方要求提供技術支持和所需的擴展服務(如設備安裝、及維護保養、設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和調試等)。

四、付款類別及付款方式

年維修保養付費類別：

A類：乙方每月或季度為甲方設備進行一次全面的維護保養，配件費除外，全年服務費為元，大寫：人民幣元整。

B類：當甲方設備出現故障或需維修保養時，乙方提供上門服務，次數不限，配件費除外，全年服務費為元，大寫：人民幣

元整。付款方式：服務費合同簽訂之日起三個工作日內付清，現金支票均可。配件所需費用另計，一周內付清。

五、爭議解決

合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。

六、合同的終止和違約

1.本合同到期后，自行終止，如甲方需乙方繼續服務應在合同到期前一月內續簽合同。

2.違約。甲方通知乙方前往維修保養，如乙方無故超過三次不如期維修保養，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費/12=Ⅹ未服務月份)。

七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協商解決。

八、附則

九、附表

十、合同執行期

至甲方：(蓋章)乙方：

負責人簽字：負責人簽字：

日期：年月日日期：年月日

維修技術合同協議書標準版3

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

茲因甲方需要在進行日常零星維修工作。要求乙方負責做好零星維修工作，此零星維修設備為包工包料，所有材料由乙方提供。經雙方協商特訂以下協議：

一、設備內容，設備要求

1、在上班時間進行維修時，不能影響正常的學校秩序，同時需要切實做好安全防范工作，施工時不能影響其他設施，如有損壞，由乙方負責賠償修復;

2、工作時，必須按照相關規范施工，遵紀守法，遵守甲方相關規章制度;

3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施;

4、乙方在施工過程中必須認真負責，不能危及原有設施，若有損壞，一切責任由乙方承擔并負責修復，甲方保留對乙方進一步追究法律責任的權利;

5、乙方在進行高空作業時，應自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全責任由乙方自行承擔，甲方概不負責。

二、設備造價

按實際結算費用為(小寫：元)(具體費用見驗收清單)。

三、付款方式

在設備驗收合格后一個月內付清。

四、保質期

自完工驗收合格之日起滿一年。(此維修設備在20__年_月_日已全部完工，驗收合格。)

五、乙方須按國家和地方有關規范、規定做好現場施工的安全防范工作，嚴格遵守安全操作規程，施工期間發生的各類事故由乙方自負，甲方不負任何責任。一切施工工具由乙方自理。

六、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方：(簽章)

乙方：

甲方代表：

身份證號碼：

賬號：

20__年_月_日

維修技術合同協議書標準版4

維修合同書

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲乙雙方經一致協商，甲方決定委托乙方維修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽定本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：

2、施工資料：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《》明細表完成所有施工資料。

3、委托方式：

4、年年日完工(工程總天數：。

第二條：工程價款

工程款為元￥，詳見《》。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，

施工質量由乙方負責。

第四條：材料供應

1、甲方所供給的材料均用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

2、乙方供給的材料、設備如不貼合質量要求，或規格差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方供給的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現場驗收。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，應當是貼合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。

第五條：付款方式

1、合同一經簽訂，工程完成驗收合格后，一次性支付全部工程款。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款，完工后立即結清。

3、甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。

第六條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲工期，每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的

‰作為誤工費支付給乙方。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格或者不能及時供給到位而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔;由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不統一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工資料而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔職責，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工資料所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負職責。

第七條：工程驗收

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放下權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負職責。

3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方看管費和相關費用。

第八條：違約職責及安全職責

合同行效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現任何安全負責事故，均與甲方無關，乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業管理要求及時清除。

第九條：合同生效

1、本合同和合同附件經雙方蓋章，簽字后生效。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

20年月日

維修技術合同協議書標準版5

合同編號：_________

甲方(定作人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方(承攬人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

雙方本著互惠互利的原則，經過友好協商簽定以下_________修繕協議：

第一條修繕修理項目、數量、報酬

(注：空格如不夠用，能夠另接)

第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條材料

(注：空格如不夠用，能夠另接)

第五條檢驗

1、定作人檢驗承攬人供給材料的標準：_________、方法：_________、時光：_________、地點：_________

2、承攬人檢驗定作人供給材料的標準：_________、方法：_________、時光：_________、地點：_________

第六條修繕修理時光

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

第七條質量要求

修繕修理項目應貼合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_________

第八條資料供給

1、定作人于_________時光，以_________的方式向承攬人供給以下技術資料、圖紙：_________。

2、承攬人發現定作人供給的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

第九條轉包

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;能夠交由第三人完成的工作包括：_________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4、承攬人能夠將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的資料及數據或信息確認為機密。

2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3、定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協助

1、承攬工作中定作人應對承攬人供給以下協助：_________，并滿足以下要求：_________。

2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人能夠催告定作人在_________天內履行協助義務，并能夠順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人能夠解除合同。

第十三條監督

承攬人在工作期間，應當理解定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務

承攬人應當妥善保管定作人供給的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償職責。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2、定作人為承攬人供給的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情景，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務供給部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心供給的部件價格。定作人能夠在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付

修繕修理項目完工后，交付時光：_________，交付方式：_________，交付地點：_________。

第十七條驗收

1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

2、修繕修理項目檢驗標準依據_________，具體驗收時光為：_________

第十八條修繕費用

本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款(大寫)_________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條結算方式

報酬與材料費的結算方式為：_________

第二十條保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人供給_________個月的保修。

但下列情景不屬保修范圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情景時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由職責方承擔。

第二十二條合同的終止

如果發生下列情景，各方有權單方面立即終止本協議。

1、在沒有特殊原因的情景下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2、未經定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證

定作人：

1、定作人保證其有權簽署并有本事履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1、承攬人保證其有權簽署并有本事履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關職責。

第二十六條爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時光內經過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方供給關于此種不可抗力事件及其持續時光的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲