2021-2022年二級建造師之二建建設工程法規及相關知識能力測試試卷A卷附答案單選題（共70題）1、關于擔保與擔保合同規定表述中不正確的是()。A.第三人為債務人向債權人提供擔保時，可以要求債務人提供反擔保。B.擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。C.擔保方式僅包括保證、抵押、扣押、留置和定金。D.擔保是指當事人根據法律或者雙方約定，為促使債務人履行債務實現債權人的權利的法律制度。【答案】C2、能夠充分體現被代理人意志的代理屬于（），也稱作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表見代理【答案】A3、關于建設工程暫估價的說法，正確的是（）A.暫估價由投標人在投標文件中自主確定B.工作總承包依法招標后，不免除暫估價項目的招標要求C.暫估價的通用范圍僅包括工程和貨物D.暫估計在招標文件中體現的是不確定的項目【答案】B4、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥必須實施見證取樣和送檢B.涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規定應取樣的50％C.墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D.見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當【答案】A5、根據《綠色施工導則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】D6、關于工程建設國家標準的說法，正確的是（）。A.工程建設強制性國家標準的立項由國務院標準化行政主管部門負責B.工程建設推薦性國家標準由國務院建設行政主管部門制定C.工程建設強制性標準包括地方標準D.工程建設強制性國家標準只能由國務院批準發布【答案】A7、依法必須招標的項目在評標階段的做法，正確的是（）。A.評標委員會成員人數為6人，其中經濟、技術專家5人，并在開標前公開委員會成員姓名B.評標委員會認為所有投標者都不符合招標文件要求，否決了所有投標，招標人有權指定中標人C.評標委員會私下暗示甲投標人對于投標價格作出澄清D.評標委員會成員拒絕在評標報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評標結果【答案】D8、在債的發生依據中，既未受人之托，也不負有法律規定的義務，而自覺為他人管理事務或提供服務的行為屬于（）。A.無權代理B.不當得利C.侵權行為D.無因管理【答案】D9、總承包單位甲公司經建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現了施工質量問題。建設單位要求乙賠償。下列責任賠償的說法中，能夠成立的是（）。A.乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權再向乙要求賠償C.該質量問題是乙造成的，與甲無關D.對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償額的50％【答案】B10、在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由()承擔。A.設備使用單位B.設備出租單位C.具有相應資質的單位D.檢驗檢測機構【答案】C11、在施工許可證的法定審批條件中，關于建設用地的說法正確的是（）。A.任何單位或個人進行建設需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地B.在城市規劃區以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程，可直接辦理建設工程規劃許可證C.在城市規劃區以出讓方式取得建設用地使用權的建設工程，簽訂國有土地使用權出讓合同后，還要補辦建設用地規劃許可證D.鄉村公益事業建設工程，須核發建設用地規劃許可證【答案】A12、下列關于投標人與投標文件的法定要求說法正確的是（）。A.與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標B.單位負責人為同一人的不同單位，可以參加未劃分標段的同一招標項目投標C.投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，其投標無效D.存在控股、管理關系的不同單位，可以參加同一標段投標【答案】A13、在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工（）申報。A.15日以后B.15日以前C.20日以前D.20日以后【答案】B14、關于招標代理機構的說法，正確的是（）A.招標代理機構可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標B.招標代理機構可以為所代理的招標項目的投標人提供咨詢C.招標人與被委托的招標代理機構之間的委托合同可以是口頭形式D.招標代理機構應當擁有一定數量的具備編制招標文件、組織評標等相應能力的專業人員【答案】D15、《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區范圍內，建筑施工過程可能產生噪聲污染，施工單位須在開工（）以前向所在地縣級以上環境行政主管部門申報該工程采取的環境噪聲污染防治情況。A.10天B.15天C.20天D.30天【答案】B16、某建設工程按規定于2013年6月1日辦理了開工報告審批手續，但因故一直沒有開工，同年12月7日準備開工時，建設單位應當()。A.向發證機關申請延期B.報批準機關核驗開工報告C.重新辦理開工報告批準手續D.改辦施工許可證【答案】C17、某必須招標的建設項目，共有三家單位投標，其中一家未按招標文件的要求提交投標保證金，則關于對投標的處理，下列說法正確的是（）。A.招標人應當重新招標B.招標人可以直接發包C.招標人可采用邀請招標方式D.招標人必須終止項目【答案】A18、（2016年真題）關于人民法院管轄權的說法，正確的是()。A.原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄B.有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，移送上級人民法院直接管轄C.兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴D.人民法院之間因管轄權發生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄【答案】C19、甲廠與乙運輸公司簽訂貨物運輸合同，但貨物在運輸過程中因不可抗力滅失。則乙（）要求甲支付運費。A.能要求甲支付運費B.不能要求甲支付運費C.可要求甲支付一半運費D.根據公平原則，可要求甲適當支付運費【答案】B20、代理的主要種類不包括（）。A.意定代理B.委托代理C.法定代理D.復代理【答案】D21、關于建設工程竣工規劃驗收的說法，正確的是（）。A.建設工程竣工后，施工企業應當向城鄉規劃主管部門提出竣工規劃驗收申請B.竣工規劃驗收合格的，由城鄉規劃主管部門出具規劃認可文件或核發建設工程規劃驗收合格證C.報送有關竣工驗收材料必須在竣工后1年完成D.未在規定時間內向城鄉規劃主管部門報告竣工驗收材料的，責令限期補報，并罰款【答案】B22、行政復議的被申請人未提出書面答復、提交當初作出具體行政行為依據的，應當（）。A.延期行政復議B.撤銷該具體行政行為C.由復議機關責令其提交D.駁回行政復議申請【答案】B23、（2017年真題）關于投標保證金的說法，正確的是()。A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致B.投標分兩階段進行，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出C.投標保證金有效期從提交投標文件之日起算D.招標人終止招標的，應當及時退還已收取的投標保證金，招標文件未規定利息的，可以不返還利息【答案】A24、質權人甲在質權存續期間，未經出質人乙同意，將質權轉質給丙，因此造成質押財產毀損、滅失的，根據《物權法》的規定，出質人的損失應當由（）承擔賠償責任。A.甲B.丙C.甲和丙D.甲或丙【答案】A25、下列污水處理的方法中，不屬于物理處理方法的是（）。A.篩濾截留B.重力分離C.離心分離D.污水土地處理法【答案】D26、關于承攬合同中解除權的說法，正確的是（）。A.定作人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應該賠償損失B.承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同C.定作人不履行協助義務的，承攬人可以解除合同D.承攬人可以隨時解除合同，造成定作人損失的，應該賠償損失【答案】B27、（2015年真題）某工程竣工驗收時發現隱蔽工程不合格，經查，是由于設計缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）。A.設計人應負責返修，費用由設計方先行承擔B.承包人應負責返修，費用由承包人負責C.承包人應負責返修，費用由發包人負責D.由設計缺陷造成質量不合格的，承包人不負責返修【答案】C28、在城市規劃區內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程項目，建設單位在辦理用地批準手續前，必須先取得該工程的（）。

A.施工許可證B.建設工程規劃許可證C.質量安全報建手續D.建設用地規劃許可證【答案】D29、某開發商以其A地塊的建設用地使用權作為向銀行貸款的擔保，確保按期還貸。此擔保方式屬于（）。A.保證B.質押C.抵押D.留置【答案】C30、關于承擔代理責任的做法，正確的是（）。A.代理行為的法律后果由被代理人員共同承擔B.被代理人應當知道代理人的代理行為違法未作反對表示的，由被代理人承擔責任C.代理人不完全履行職責，造成被代理人違約的，應當承擔民事責任D.代理人和相對人愿意串通，損害被代理人合法權益的，代理人和相對人應當承擔按份責任【答案】C31、資質許可機關應當注銷建筑業企業資質的情形是（）。A.施工企業發生合并、分立、重組以及改制的B.施工企業資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的C.施工企業被責令停產整頓的D.施工企業名稱、地址、法定代表人發生變更的【答案】B32、某施工單位將自有辦公樓向銀行進行抵押貸款并辦理登記，銀行對該辦公樓的權利屬于（）。A.所有權B.用益物權C.債權D.擔保物權【答案】D33、關于對潛在投標人進行資格審查的規定，下列表述錯誤的是()。A.應當發布資格預審公告、編制資格預審文件B.資格預審結束后，招標人應當及時向資格預審申請人發出資格預審結果通知書C.未通過資格預審的申請人可以再次提出資格預審申請D.通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標【答案】C34、下列財產中，不能作為抵押財產的是（）。A.正在建造的船舶B.在建工程項目C.城市土地使用權D.被法院扣押的車輛【答案】D35、下列選項中，違反施工許可證制度的是()。A.農民張某自建一棟280平方米的2層住宅，未辦理施工許可證就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向發證機關作了報告C.某工程因供水中止施工，一個月內向發證機關作了報告，半年后恢復施工時還向發證機關作了報告D.某工程因宏觀調控停建，一個月內向發證機關作了報告，一年后恢復施工時報發證機關核驗施工許可證【答案】B36、關于違約責任的說法，正確的是（）。A.違約責任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為B.守約方需證明違約方主觀上存在違約的故意，方能要求違約方承擔違約責任C.守約方發生的經濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償D.違約方違約后繼續履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金【答案】C37、某仲裁委員會在受理仲裁案件時，發現一些仲裁協議無效，并因此不予受理。下列屬于無效仲裁協議的是()。A.在合同中約定發生爭議可以提交仲裁，也可以提交訴訟B.約定的仲裁事項是不動產爭議C.仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構D.在合同中就爭議達成了仲裁條款，但合同已經終止【答案】A38、（）是具有最高法律效力的根本大法。A.憲法B.法律C.行政法規D.部門規章【答案】A39、預制安裝水池接縫的混凝土強度應符合設計規定，當設計無規定時，應采用（）的混凝土。A.與壁板混凝土強度等級相同B.比壁板混凝土強度提高一級C.低強度混凝土D.C40混凝土【答案】B40、根據《建設工程安全生產管理條例》，不屬于施工總承包單位應承擔的法定安全生產責任的是（）。A.統一組織編制建設工程生產安全應急救援預案B.負責向有關部門上報施工生產安全事故C.自行完成建設工程主體結構的施工D.施工總承包單位與分包單位間約定責任與法定責任相抵觸時，以約定責任為準【答案】D41、一高速公路項目進行招標，按照招標投標法律法規的規定，開標后允許（）。A.投標人更改投標書的內容和報價B.投標人再增加優惠條件C.評標委員要求投標人澄清問題D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法【答案】C42、依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起（）日內公示中標候選人，公示期不得少于（）日。A.3,3B.3,6C.6,6D.6,3【答案】A43、承攬業務不良……（）。A.***轉包或者違法分包的B.?未取得資質證書承攬工程的C.?允許他人以本單位名義承攬工程的D.未在規定期限內辦理證照變更手續的【答案】A44、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣的真實性只能由取樣人員負責B.標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量C.見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔任D.取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，并由其簽字后即可【答案】B45、按照《必須招標的工程項目規定》，施工單項合同估算價在人民幣（）以上的建設工程，必須招標。

A.50B.100C.200D.400【答案】D46、集體合同訂立后，應當報送勞動行政部門，勞動行政部門自收到集體合同文本之日起()日內未提出異議的，集體合同即行生效。A.3B.5C.7D.15【答案】D47、（2016年真題）根據《建設工程安全生產管理條例》，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔()。A.按份責任B.集體責任C.同等責任D.連帶責任【答案】D48、根據《招標投標法》，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短為（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】D49、承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企業名義施工的單位承擔（）。A.按份責任B.連帶責任C.補充責任D.公平責任【答案】B50、關于有效的仲裁協議的效力，以下表述錯誤的是（）。A.對雙方當事人均有約束力B.可以排除法院的司法管轄權C.對法院不具有約束力D.對仲裁機構具有約束力【答案】C51、場景(四）A.建設單位B.監理公司C.施工單位D.設計單位【答案】C52、某建設單位與某施工企業簽訂了施工合同，約定開工日期為2018年5月10日，并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。同年7月20日施工企業將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8月10日。該建筑工程一切險責任起始日期為（）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】C53、下列情形中，屬于投標人相互串通投標的是（）。A.兩個以上投標人的投標文件具有特殊標記B.不同投標人的投標文件在同一文印店裝訂C.不同投標人的投標保函由同一銀行開具D.投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容【答案】D54、根據《綠色施工導則》，力爭建筑垃圾的再利用和回收率達到（）。A.40%B.30%C.70%D.50%【答案】B55、以下法律性規范文件屬于行政法規的是（）。A.《民法典》B.《城市房地產開發經營管理條例》C.《天津市建筑市場管理條例》D.《市政公用設施抗災設防管理規定》【答案】B56、關于分包，下列說法正確的是（）。A.建筑工程總承包單位將工程分包給個人B.建設單位直接指定分包單位C.建筑工程總承包單位將工程分包給不具備資質的企業D.建筑工程總承包單位將勞務作業直接分包給勞務作業單位【答案】D57、（）應該組織竣工環保驗收。A.建設單位B.施工單位C.監理單位D.工程質量監督機構【答案】A58、施工企業因下列情形提起行政訴訟，人民法院不予受理的是()A.對吊銷其資質證書不服的B.對查封其財產不服的C.認為行政機關侵犯其中標權利的D.認為某省人民政府制定的規章違法的【答案】D59、關于建設工程施工合同建筑材料和設備供應責任的說法，正確的是（）A.材料和設備應當由發包人提供B.發包人可以略低于設計文件要求的標準提供材料和設備C.承包人有權對發包人提供的材料和設備進行檢驗D.發包人提供材料和設備的，可以免除承包人的質量責任【答案】C60、關于施工企業項目負責人安全生產責任的說法，正確的是（）。A.應當監控分部分項工程的安全生產情況B.每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的60%C.每月帶班檢查時間不得少于其工作日的25%D.應當對工程項目落實帶班制度負責【答案】C61、下列情形的建筑市場各方主體，除（）以外都將被列入建筑市場主體“黑名單”。A.經法院判決認定為拖欠工程款且拒不履行生效法律文書確定的義務的B.進行違法分包的C.發生轉包、出借資質，受到行政處罰的D.利用虛假材料、以欺騙子段取得企業資質的【答案】B62、關于工程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收，下列說法中，正確的是（）。A.配套建設的環境保護設未經驗收或者驗收不合格的，經上級主管部門同意，可以投入生產或者使用。B.分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收C.涉及環境保護的項目，建設單位應當依法向社會公開驗收報告D.由監理單位對環境保護設施進行驗收【答案】B63、下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內的建設用地使用權一并處分的是（）。

A.轉讓B.抵押C.出資入股D.投保火災險【答案】D64、依照我國的法律形式，《建筑法》屬于（）。

A.部門規章B.行政法規C.法律D.地方性法規【答案】C65、以下關于企業資質證書的說法中正確的是（）。A.企業首次申請資質，應當申請最低等級資質，增項申請則不受限制B.企業資質證書的有效期為3年，期滿3個月前可以提出延期申請C.企業發生合并、分立、重組以及改制的，可以直接承繼原資質D.資質許可機關應當在建筑業企業資質證書有效期屆滿前做岀是否準予延續的決定；逾期未做出決定的，視為準予延續【答案】D66、（2021年真題第2批）下列糾紛中，屬于侵權糾紛的是（）。A.發承包雙方因轉包工程引起的糾紛B.發承包雙方因工程質量問題引起的糾紛C.發承包雙方因臺風導致工期延誤引起的糾紛D.工地塔吊倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的糾紛【答案】D67、某施工合同約定，工程通過竣工驗收后2個月內，結清所有工程款。2017年9月日工程通過竣工驗收，但直到2017年9月20日施工企業將工程移交建設單位，之后建設單位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企業將建設單位起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日為（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日【答案】D68、根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，不屬于強制性標準監督檢查內容的有（）。A.有關工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準的規定B.工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定C.工程項目采用的材料設備是否符合強制性標準的規定D.有關行政部門處理重大事故是否符合強制性標準的規定【答案】D69、根據我國《合同法》的規定，債權人轉讓權利的，受讓人取得與債權有關的從權利，但（）的除外。A.債權人對債務人的債權合法B.該從權利專屬于債權人自身C.債務人的債權已到期D.只通知到債務人，沒有得到債務人同意【答案】B70、（2020年真題）在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時檢查隱蔽工程，承包人（）。A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失C.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失【答案】B多選題（共20題）1、關于止水帶說法正確的有（）。A.塑料或橡膠止水帶接頭應采用熱接或疊接B.金屬止水帶應平整、尺寸準確，不得有砂眼、釘孔C.金屬止水帶在伸縮縫中的部分應涂刷防銹和防腐涂料D.金屬止水帶接頭分別采用折疊咬接或搭接E.塑料或橡膠止水帶應無裂紋，無氣泡【答案】BCD2、（2020年真題）關于投標保證金的說法，正確的有()。A.招標人在招標文件中可以要求投標人提交投標保證金B.退還投標保證金時，無須退還保證金利息C.投標保證金有效期應當與投標有效期一致D.投標保證金不得超過招標項目結算價的2%E.中標人無正當理由不與招標人訂立合同，取消其中標資格，投標保證金不予退還【答案】AC3、下列行為屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的有()。A.限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商B.以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件C.分階段招標的項目，在第二階段向投標人提出提交投標保證金的要求D.就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息E.對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準【答案】ABD4、（2020年12月真題）關于留置的說法，正確的有()。A.可以留置的財產僅限于合法占有的財產B.可以留置的財產包括不動產C.債權人實施留置后，債務人的債務承擔以留置財產的價值為限D.建設工程合同中不能實施留置E.留置權人負有妥善保管留置財產的義務【答案】AD5、根據《民法典》，下列屬于代理的法律特征的是()。A.代理人請朋友吃飯屬于代理行為B.代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為C.代理人一般應該以被代理人的名義實施代理行為D.代理行為必須是具有法律意義的行為E.代理行為的法律后果歸屬于被代理人【答案】BCD6、下列選項中，屬于資質不良行為的有（）。A.與招標人串通投標的B.未取得資質證書承攪工程的C.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的D.超越本單位資質等級承攬工程的E.未在規定期限內辦理資質變更手續的【答案】BD7、（2021年第1批真題）下列物權屬于用益物權的有()。A.土地所有權B.地役權C.不動產抵押權D.居住權E.土地承包經營權【答案】BD8、下列屬于節能激勵措施的是(）。A.財政安排節能專項資金B.稅收優惠C.信貸支持D.價格政策E.節能減排【答案】ABCD9、施工企業安全費用的提取和使用管理，符合規定的有（）。A.建設工程施工企業安全費用以建筑安裝工程造價為計提依據B.施工企業安全防護、文明施工措施的報價，不得低于工程所在地定額費用的90%C.合同工期在一年以內的，建設單位預付安全、文明措施項目費用不得低于該費用總額的30%D.分包合同應當明確由總承包統一管理安全、文明施工措施費用E.總承包單位不按照約定支付費用，造成分包單位不能及時落實安全防護措施導致發生事故，應負同等責任【答案】ABD10、根據《建設工程質量管理條例》規定，某建設工程已經完工，擬進行工程竣工驗收，關于此工程驗收，下列說法正確的有（）。A.建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收B.建設工程竣工驗收應當完成建設工程設計和合同約定的主要內容C.有工程使用的各項建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告D.有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件E.有施工單位簽署的工程保修書【答案】AD11、關于竣工日期的說法，正確的有()。A.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期B.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延的，以實際完工之日為竣工C.建設工程未經竣工驗收的，以發包人與承包人協商確定的使用日期為竣工日期D.建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期E.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期【答案】AD12、某施工合同約定：發生爭議由仲裁委員會或有管轄權的人民法院管轄。后雙方發生施工合同爭議，根據該條款，對該爭議案件享有管轄權的應為（）。A.仲裁委員會B.建設工程所在地法院C.合同簽訂地法院D.有管轄權的第一審人民法院E.原告住所地法院【答案】BD13、安全生產監督管理部門的下列做法,不正確的是（）。A