工程延期合同（8份范本）名目第1篇水利工程延期合同第2篇工程延期證明書第3篇工程延期索賠函第4篇建筑工程延期合同第5篇工程延期合同第6篇工程延期監理合同補充協議第7篇工程延期申請書第8篇結算合同和工程延期

【第1篇】水利工程延期合同

協議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成全都，簽訂以下補充協議：_________________

1、雙方全都同意將原合同商定的乙方將向甲方供應一年的服務(服務時間從________年____月____日至________年____月____日)更改為乙方將向甲方供應__________個月的服務(服務時間分為兩段從________年____月____日至________年____月____日，以及從________年____月____日至________年____月____日)。

2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容根據原合同執行。

3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。

4、因本協議發生的爭議的雙方全都同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第2篇】工程延期證明書

工程延期證明書_________支行：

我單位與_________有限公司于20_________年12月簽訂了_________市子尹路南延線棚戶區改造項目邊坡治理工程施工合同，當時由于拆遷及土地問題未完全解決，導致工程施工延期至現在，經過有關部門通力合作解決了現場部分問題，現已具備施工條件，我單位已通知施工單位于20_________年5月10日進場施工，工期順延至20_________年9月10日（合同工期120日歷天），請貴行辦理該工程的安全文明施工措施費銀行專戶手續為謝！

_________市_________有限責任公司

_________項目部

【第3篇】工程延期索賠函

敬重的_______________總監理工程師：_________________

我項目部擔當的_______________項目，在_______________過程中，因受_______________因素的影響，導致_______________該項目停工_______________天，鑒于該項目為關鍵項目，此次停工，將會導致整個工程直線工期延長__________天。依據專用合同條款第__________條，現申請工程延期__________天，由此帶來的費用增加，我項目部將另行申報。

一、停工大事及其緣由

二、停工對直線工期的影響

項目部總經理(或總工程師)：_________________

【第4篇】建筑工程延期合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_______元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成全都，簽訂以下補充協議：_________________

1、雙方全都同意將原合同商定的乙方將向甲方供應一年的服務(服務時間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方供應__________個月的服務(服務時間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容根據原合同執行。

3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。

4、因本協議發生的爭議的雙方全都同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

【第5篇】工程延期合同

協議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務合同（以下簡稱原合同）。現經過雙方協商達成全都，簽訂以下補充協議：

1、雙方全都同意將原合同商定的乙方將向甲方供應一年的服務（服務時間從年月日至年月日）更改為乙方將向甲方供應__________個月的服務（服務時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日）。

2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容根據原合同執行。

3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。

4、因本協議發生的爭議的雙方全都同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第6篇】工程延期監理合同補充協議

托付人(甲方)：_________________法定代表人：_________________

監理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________

一.乙方必需根據建筑工程監理規范仔細履行職責,直至本項目完工.必需連續執行甲、乙雙方簽訂的>的詳細規定。

二.本協議為雙方簽訂的>的連續,直至整個項目的竣工驗收完畢,包括原合同規定的內容。綠化、道路等工程不再另行聘請監理。

三.本協議有效日期為：_________________年_____月______日至本項目竣工驗收,費用按月包干結算的方式。

四.監理費用

按月計算,包干價格為__________萬/月.乙方必需保證監理人員5人以上,如遇工程進度加快，乙方必需機動增加監理人員，以保證工程質量。

托付人(甲方)：_________________監理人(乙方)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

【第7篇】工程延期申請書

關于工程延期的申請

致：襄汾縣百公里汾河生態城鎮經濟走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理項目部北京當代園林工*監理有限公司襄汾監理部由臨汾*沈達園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態修復工程襄汾縣段一期堤內綠化工程07標工程合同工期為60天（開工日期2023年4月5日，竣工日期2023年6月3日），因以下緣由導致工程未能按時完工。

1、曲亭水庫上游泄水導致河道土建工程未能按時完工，直接影響草皮播種，不能按時施工。

2、6月份以后溫度高，不相宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進行播種。

特申請延期至2023年10月20日，望批準！

臨汾*沈達園林綠化有限公司

襄汾縣汾河治理堤內綠化七標段項目部

2023年5月25日

【第8篇】結算合同和工程延期

協議編號：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號為的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成全都，簽訂以下補充協議：

1、雙方全都同意將原合同商定的乙方將向甲方供應一年的服務(服務時間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方供應__________個月的服務(服務時間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。

2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容根據原合同執行。

3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。