第30頁共30頁制作合同匯總范文8篇精選制作合同范文8篇制作合同篇1甲方：乙方：甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共各國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議：一、制作1、規格、數量：LOGO+“XX駕校”四個主字2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防二、安裝安裝地點：三、工程造價、支付方式及驗收1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣XXXXX元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：四、工程期限1、以甲方通知現場施工起20天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。五、雙方權利、義務甲方：1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;2、向乙方提供標識標牌位置;3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;4、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權回絕支付相應不符合質量標牌的價款。6、乙方在本合同工程的施行過程中，所發生的一切質量事故、平安事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承當，甲方不承當任何責任。乙方：1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、LOGO材質保質保量按期進展制作、3、完全配合甲方的其它要求。六、違約責任1、甲方未能按本合同三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。3、乙方應保證工程質量、構造結實性、抗風力等指標到達國家標準。如未到達乙方應承當返工維修。4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，撤除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完局部的費用。七、其他1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3、本合同在執行中發生未盡事宜，經甲乙雙方協商解決，在合同條款履行中雙方發生爭議，由雙方協商，協商不成，向廊坊市廣陽區人民法院提起訴訟。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：：：年月日年月日制作合同篇2甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據《民法典》的有關細那么規定，結合廣告產品詳細情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原那么，簽訂如下條款，共同遵信執行。一、工程名稱和地點：1、工程名稱：《長方貼墻》型廣告XX5座2、工程地點：杭州原野汽配五金市場二、工程內容：1、根據甲乙雙方確認的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼構造加工包括構造外表刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《長方貼墻》型廣告XX5座。2、乙方負責廣告XX構造配件加工及鋼構造配件運輸、安裝;面板、馬道、根底、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼構造及根底施工圖)。三、承包方式和造價：《長方貼墻》型廣告XX5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。本工程由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告XX構造及根底施工。四、工程價款支付、結算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價的50%，計人民幣元(大寫：元整);鋼構造配件運到現場當天再支付工程總價的20%，計人民幣元(大寫：元整);之后每個廣告XX主體鋼構造安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告XX網架局部總造價人民幣月份元(大寫：元整)的97%;合計人民幣元(大寫：元整)座廣告XX共計元(大寫：元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣元(大寫：元整)，滿________年后七天內，甲方負責與乙方結清余款;五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。六、雙方責任：(一)甲方責任1、甲方負責廣告XX(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其它監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電，XXX至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協肋乙方選好材料堆放場地。3、原材料堆放場地內如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成喪失或損壞與甲方無關。4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進展監視，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。6、甲方負責工程價款拔付和開工結算，負責組織工程開工驗收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告XX(牌)進展處理或拍賣，同時此合同終止。(二)乙方責任1、乙方負責按質按量完成合同所約定的工程內容，并確保廣告XX(牌)構造平安性。廣告牌設計根本風壓為2(抗風設計值為級)。廣告XX質保期為________年，保修期為________年，在質保期如因鋼構造配件質量問題在正常使用下發生構造破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承當;在施工過程中，乙方要認真做好施工平安工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告XX損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承當全部責任。2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期____日按工程總價的3%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定施行處分，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收標準和質量檢驗標準為根據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼構造配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開場;如乙方工程開工，書面通知甲方進展驗收，甲方在收到驗收通知____日內未驗收工程，故視為驗收通過。6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否那么，甲方有權拒付工程款。7、在保修期內，乙方首年對廣告XX維護、保養一次，費用由乙方承當。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。8、保修期內，乙方不能按照標準進展維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。七、違約責任：如甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。八、附件：附那么：(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。(四)本合同附廣告XX驗收標準，該標準根據中國工程建立標準化協會標準《戶外廣告設施鋼構造技術規程》CEC148：、____省工程建立標準《____省戶外廣告設施鋼構造技術規程》。驗收手續一式兩份，甲乙方雙各持一份。(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：(蓋章)(蓋章)________年____月____日________年____月____日制作合同篇3甲方(定作方)：法定代表人：乙方(承攬方)：法定代表人：根據《民法典》及相關法律法規，甲、乙雙方經協商一致，就工程木制作產品供貨事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守：一、產品根本情況1.根本情況總價款：￥：元其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元□其他費用：元總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致，詳細應到達以下標準：1.《木制品制作企業主要材料采購標準》(MG-2-20xx)2.《木飾面消費安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)3.《木質門消費安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)4.《固定家具消費安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)5.其他二、定作設計□承攬方設計1.承攬方應根據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。2.經雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承當。3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。□定作方設計1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續。2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內，承攬方應當進展檢查復核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知后日內書面回復。3.承攬方進展工作期間，發現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議后的日內予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權停頓工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方答應不得留存技術資料和復制品。5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。三、付款方式1.本合同簽訂后日內，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方于驗收完畢后天內支付。3.約定收款賬戶：指定收款賬號：。開戶行：。戶名：。四、轉包1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的'：(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承當賠償責任。2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方承當賠償責任。五、交貨方式、地點及驗收1.交貨時間：年月日2.交貨地點：。3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款根據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承當。六、質量保證1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承當。質保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時內進展維修或更換處理，并承當相關費用。假設乙方未按甲方通知要求進展維護維修，甲方有權自行組織維修，所產生的費用由乙方承當。2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取本錢費用。3.保用期內非產品質量原因，而因其它原因造成產品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取本錢費用。七、承攬方違約責任1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經支付的全部貨款。承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承當逾期交付的責任，按照15.2條款處理。未經定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。八、定作方違約責任1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經催告后定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。5.承攬方送交定作物的，定作方無故回絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規定期限領取定作物的，應當承當承攬方實際支付的保管費。九、留置權定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可懇求承攬方承當損害賠償責任。十、爭議解決1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按以下第種方式解決：(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。十一、其他1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。2.本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。3.本協議經各方簽署后生效。簽署時間：年月日定作方(蓋章)：聯絡人：聯絡方式：地址：承攬方(蓋章)：聯絡人：聯絡方式：地址：制作合同篇4甲方：乙方：應裝飾工程的需要，便于乙方從事木制品加工。，按照《民法典》遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就該木制品制作及安裝施工事項，明確甲乙雙方在合同履行過程中的權利義務和經濟責任，經雙方協商一致，簽訂本合同，并一致同意遵守以下條款。一、甲方將自己公司名下的承包給乙方自主經營。二、承包期限、承包金額和交納方式：1。承包期為年，自年月日起至年月日。乙方承包期滿，在同等條件下乙方優先承包經營。2。承包金為每年人民幣萬元。3。每年月日前乙方需向甲方交納承包金；如乙方逾期日拒不交納承包金，視為乙方違約。甲方除收回乙方承包的外，還照本合同約定追究乙方的違約責任。三、乙方承包經營期間只能從事甲方營業執照上核準的“”經營活動。且不得將所承包的轉包或轉租給別人。四、乙方承包經營期間所產生的稅款由乙方獨立建立帳戶納稅，與甲方沒有任何關系。其他國家職能部門收取的費用由乙方單獨承當。乙方承包經營期間如產生勞務用工糾紛或人身損害賠償和其他平安糾紛，由乙方自行與相關人員協商解決。如需甲方出面解決，所產生的費用由乙方承當。如依法需由甲方先行賠付的，乙方需于天內按甲方賠付給別人的數額將賠付款賠還甲方，否那么視為乙方違約。八、如乙方在經營過程中需甲方協助其向有關部門辦理經營所需證照，甲方將根據乙方的需要積極配合，所產生的費用由乙方承當。九、甲乙雙方責任甲方的責任1。甲方提供設計方確認的施工圖紙及工藝要求，如圖設計方確認施工圖〔或變更施工圖〕。乙方責任：1。乙方應嚴格按照甲方所提供的圖紙及合同規定的時間完成合同內所有，木制品的制作及安裝。2。乙方應嚴格執行產品的相關國家質量標準以及成品驗收的相關規定，板材品質雙方確認樣本執行。3。乙方如未能按本合同規定的工期內完成安裝，那么需每天支付總工程款的千分之三違約金給甲方，直至工程完工。〔如有增加的工程時除外〕。4。乙方未能按本合同約定工期內完工，并逾期超過五天，乙方形成違約責任。甲方有權終止合同并追償違約賠償。如因甲方設計方案改變，制作工藝調整，雙方協商順延工期時段。5。甲乙雙方都應遵守上述各項條款，如有違約的，那么違約方應付守約方違約金為本合同總金額的。十、其它條款甲乙雙方假設出現糾紛，可協商解決，假設協商不成，任何一方均有權利向甲方所在地人民法院起訴，本合同一式兩份，雙方各執一份，蓋章后生效。甲方：乙方：年月日年月日制作合同篇5根據《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國民法通那么》的有關規定，為明確肖像使用方和受權方的義務、權利關系，經雙方友好協商，達成一致協議如下〔即肖像使用受權合同〕：以下就是廣告制作合同等相關資料：一、甲方為肖像權人，自愿將自己的肖像權〔于何時何地拍攝的何種作品，幾種或幾幅〕授予乙方有限使用。〔使用肖像的形式、數量〕。二、使用形式僅限于〔雜志封面、網上傳播、圖書報刊出版、展覽、制作效勞戶外或圖書報刊廣告等等〕；發行范圍僅限于國內〔或本省、市、縣、或國際、某國等使用肖像的媒體及其發行范圍〕。三、肖像使用期限自年月日起至年月日止〔即從正式出現于上述媒體上始，以最后一期或一張上述媒體止〕四、甲乙雙方商定，乙方在上述第一、第二、第三項的形式、范圍、物流搬家、票務時間之內使用甲方肖像，乙方于拍攝完之日一次性付給甲方現金人民幣〔大寫：〕元〔含稅〕。五、肖像受權的變更：肖像在使用期間，肖像使用方需要將像用于其他媒體〔本合同約定的以外〕上時，須事先獲得肖像受權方的同意；肖像在使用期間，肖像受權方需作另外受權于他方時，必須事先征得肖像使用方的同意〔指本合同第一項拍攝的肖像作品〕。六、乙方承諾將按照我國《中華人民共和國廣告法》和《中華人民共和國民法通那么》法律，絕不損害甲方享有的合法權益。乙方如有違背本合同之規定，將承當違約責任〔可在合同中約定違約責任〕。七、甲乙雙方因本協議的解釋或履行發生爭議，由合同仲裁機構仲裁，或向人民法院提起訴訟〔也可合同約定解決方法〕。八、本協議未盡事宜，經雙方協議后作為本協議的補充協議。九、本協議自雙方簽字之日起生效。本協議—式二份，當事人雙方各執一份。十、本協議于年月日在〔某地方〕簽訂。肖像受權人〔簽名或蓋章〕肖像使用人〔簽名或蓋章〕制作合同篇6甲方：乙方：按照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在協商一致的根底上，就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：第一條工程概況1．1工程地點：1．2工程內容：1．3工程承包方式：1．4工程期限月，開工日期年月日，開工日期年月日1.5合同價款：本合同工程總造價為〔小寫〕：元，大寫￥第二條甲方義務2．1負責協調施工隊與鄰里及城管之間的關系。2．2參與工程質量和施工進度的監視，負責開工驗收。第三條乙方義務3．1施工中嚴格執行平安施工操作標準、防火規定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。3．2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。3．3保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。第四條工程變更工程工程及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。第五條工期延誤5．1對以下原因造成開工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：〔1〕工程量變化和設計變更；〔2〕不可抗力；〔3〕甲方同意工期順延的其他情況。5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承當，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。第六條工程驗收6.1工程開工后，乙方應及時通知甲方驗收。6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月，六月后為有償維修。第七條付款方式7.1工程完工驗收合格后，扣除保證金后〔總款5%〕付清剩余工程款元〔小寫：〕7.2乙方須向甲方提供正規廣告類發票結款第八條附那么8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。8.2如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。8.3本合同正本一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力。甲方〔蓋章〕乙方〔蓋章〕委托代理人：委托代理人：年月日年月日制作合同篇7甲方：乙方：雙方本著誠信、平等、自愿的原那么，甲方將象山蘭園工程一期工程現場辦公區三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經雙方充分友好協商一致，達本錢協議，雙方共同遵照執行。一、工程名稱：xx工程現場辦公區旗桿制作安裝工程二、工程地點：三、承包方式：包工包料四、承包范圍及內容：三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。五、工期：5月7號安裝完成。六、工程計價及付款方式：1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。2、工程完工經甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發票和收據交與甲方后三日內，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內無利息付清。七、工程質量及質量保證：乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質量為合格。工程質量保證期為2年，在此期間出現的風荷載等質量事故〔不包括人為因素〕均由乙方承當維修、更換的責任。八、違約責任：1、假設因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承當延期費500元，累計計算。2、保修期間，如工程出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的24小時內派人處理，否那么，甲方有權委托別人進展修復，所產生的費用甲方有權向乙方進展索賠。九、其它約定：乙方在施工過程中應確保平安文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發生的傷、亡等事故均由乙方自行承當責任。十、本協議未盡事誼雙方協商解決，當協商不能達成一致時，可向甲方所在地人民法院起訴。十一、本協議一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，臺面以下的做法和高度根據現場實際情況施工。甲方〔公章〕：_______乙方〔公章〕：_______法定代表人或受權代表：__法定代表人或受權代表：___地址：地址：：：：開戶行：帳號：簽約時間：20xx年月日制作合同篇8甲方：乙方：雙方根據《中華人民共和國合同法》條款，本著平等互利、協商一致、等價有償之原那么，就甲方委托乙方承當模型的制作事宜達成如下協議：一、內容及時間1、制作內容：制作1個整體建筑沙盤，包括建筑單體、底盤、環境綠化、玻璃圍擋、燈光等。2、制作材料：材料選用應根據制作內容，由雙方共同確定(詳見附件)。3、制作規格：詳見附件。4、制作時間：乙方應在前完成沙盤及模型的制作，并于前平安運至甲方指定地點并安裝調試完畢。5、合同形式屬包干性質(包材料、包質量、包工資及材料價之任何市場差異、施工管理、所有間接費、綜合費率、保險、利潤和國家規定的任何收費、稅金、必須的加班費、專利費)，承包金額除按本合同的規定外，不得以任何方法調整或變更。二、收費1、本合同總價為人民幣2、付款方式：首次付款:本合同簽訂后三日