第15頁共15頁維修合同協議書范本甲方(定作人)：_____法定住址：_____法定代表人：_____職務：_____委托代理人：_____身份證號碼：_____通訊地址：_____聯系人：_____電話：_____傳真：_____帳號：_____電子信箱：_____乙方(承攬人)：_____法定住址：_____法定代表人：_____職務：_____委托代理人：_____身份證號碼：_____通訊地址：_____聯系人：_____電話：_____傳真：_____帳號：_____電子信箱：_____雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_____修繕協議：第一條修繕修理項目、數量、報酬第二條定作人保證其有權對上述_____進行修繕。第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。第四條材料第五條檢驗1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_____、方法：_____、時間：_____、地點：_____2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_____、方法：_____、時間：_____、地點：_____第六條修繕修理時間從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。第七條質量要求修繕修理項目應符合_____的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_____第八條資料提供1、定作人于_____時間，以_____的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：_____。2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。第九條轉包1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_____。2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條保密承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3、定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條協助1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_____，并滿足以下要求：_____。2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條監督承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。第十五條更換部件：1、部件更換可能會影響_____的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_____市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理項目完工后，交付時間：_____，交付方式：_____，交付地點：_____。第十七條驗收1、雙方約定由_____來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_____元。該部分費用由定作人來負擔。2、修繕修理項目檢驗標準依據_____，具體驗收時間為：_____第十八條修繕費用本次修繕的費用為_____元，定作人在_____年_____月_____日前向承攬人預付材料款(大寫)_____元，在本次修繕結束并經驗收合格后_____日內將尾款_____元全部付清。第十九條結算方式報酬與材料費的結算方式為：第二十條保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_____個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_____天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。第二十二條合同的終止如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。2、未經定作人同意而私自更換部件。3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條合同的轉讓除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條聲明及保證定作人：1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。承攬人：1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十五條通知1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2、各方通訊地址如下：_____。3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之_____日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。第二十六條爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：(1)提交_____仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十七條不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂_____日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。第二十八條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第三十條合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之_____日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。定作人(蓋章)：_____承攬人(蓋章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____委托代理人(簽字)：_____委托代理人(簽字)：_____簽訂地點：_____簽訂地點：__________年_____月_____日_____年_____月_____日維修合同協議書范本（二）甲方：_____公司乙方：_____公司根據有關法律，經甲乙雙方友好協商，一致同意按下列條款簽訂本合同：第一條：工程概況1.工程名稱：_____維修合同2.工程地點：_____3.承包方式：包工包料(甲方認質認價)第二條：工程期限、合同金額、付款方式1.本合同工期為_____天2.工程總造價：_____元整，大寫：_____整。本合同簽訂生效后，乙方制作安裝完工后，待甲方驗收合格，無扣減事項后，_____天內甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務局監制的有效發票。第三條：雙方責任及義務1.乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不符合相關規定，乙方負責無償修理或返工，否則將賠償甲方的一切損失。2.乙方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工期順延。否則，視為違約，并賠償甲方工程總造價_____%的違約金。3.使用過程中，如出現質量問題，乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。第四條：違約責任1.乙方采購的材料必須保證質量，且是符合設計要求的合格產品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。2.合同糾紛解決方式：法院起訴。本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。甲方：_____公司乙方：_____公司_____年_____月_____日維修合同協議書范本（三）甲方：_____乙方：_____甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下辦公設備保養/維修協議。一、本協議服務費總金額為：(大寫)人民幣_____元，(小寫)人民幣_____。1.服務對象的辦公設備型號_____。(復印機/打印機/傳真機/掃描儀產品)2.在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應對本協議服務對象所包括的辦公設備進行一次免費的全面檢測，確認設備運行情況，并提供詳細的檢測報告。由雙方簽字確認，如果發現故障，需要更換部件，則部件費用由甲方負擔，乙方有責任提供報價給甲方參考，但報價中的部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心的部件價格。二、辦公設備定期維護保養1.地點：乙方實施上門保養地點為協議包括辦公設備使用所在地。2.周期：傳真機、復印機產品每月保養一次，打印機、掃描儀產品每季度保養一次。3.保養報告：每次乙方在為甲方提供保養服務后，需現場填寫“維修召喚報告”，如實反映辦公設備的運轉情況，并由甲乙雙方簽字確認。4.故障隱患：如乙方在為甲方提供辦公設備保養時發現有故障隱患，需要維修或更換部件，乙方需與甲方協商，由甲方決定是否進行維修或更換部件。三、辦公設備臨時緊急維修1.地點：乙方實施上門保養地點為協議包括辦公設備使用所在地。2.時間：(1)每周一至周五9：00__17：30(不包括節、假日)為乙方執行本協議的標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后4個工作小時內派技術人員上門對本協議所簽的年保機器進行免費維修保養(如需換部件，部件費另計)，不計次數。(2)如甲方需要乙方在標準工作時間以外進行維修工作，甲方必須在周一至周五的工作時間內提前通知乙方，否則，乙方有權拒絕甲方的要求。3.在本協議所包括的辦公設備出現故障后要及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。4.甲方故障通知后，乙方要在標準時間上門提供維修，如有特殊情況，乙方應及時通知甲方。5.甲方辦公設備故障嚴重，乙方無法在兩日內修復時，乙方在維修期間要為甲方免費提供備用機。四、機密1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3.甲方對其專有機密信息自行負責。五、協議生效及協議期限本協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協議期限為_____年_____月_____至_____年_____月_____日。六、付款方式1.甲方在本協議簽定日起十日內，付給乙方協議全款。2.日常維修設備的費用應在維修完畢后十日內一次性付給乙方。七、協議的終止及罰則1.如果發生下列情況，甲、乙各方有權單方面立即終止本協議。(1)在沒有特殊原因的情況下，甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務。(2)未經甲方同意而私自更換辦公設備部件。(3)更換部件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，