1、建筑裝飾裝修室內拆除施工合同建筑裝飾裝修室內拆除施工合同4/4建筑裝飾裝修室內拆除施工合同建筑裝飾裝修室內拆除施工合同發包方： （以下簡稱甲方）承包方： （以下簡稱乙方） 依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將巴南區漁洞萬達廣場C區11棟19層拆除及垃圾清運工作委托乙方，經雙方友好協商達成協議： 一、工程名稱：拆除及清運 二、工程地點：巴南區漁洞萬達廣場C區11棟19層 三、承包方式：乙方對本拆除工程實行自行組織人員，機械及拆除工具設備，包施工安全，包拆除質量，嚴格按拆除施工工期完工，乙方自行承擔本項目拆除過程中發生

2、的全部費用。 四、拆除范圍：按業主要求拆除，要求保留部分不得拆除內容詳見業主提供的圖紙及現場標注。業主要求拆下的物品應統一放好保存。 五、質量目標：拆除后達到該工程所在商場物業的裝修施工進場要求和裝修目標。 六、拆除工程工期： 總工期 天， 年 月 日至 年 月 日，在符合物業及業主要求的時間內施工。所有要求拆除部分拆除完畢，垃圾清運完畢。 七、拆除工程承包價格及支付方式 拆除工程合同價款為人民幣 7500元整 ；乙方把室內墻面拆除完后，甲方支付3000元，余下款項乙方全部完工驗收后甲方一次性支付。 八、雙方責任 （一）甲方責任 1、甲方負責對拆除現場進行監督、檢查。 2、甲方負責協調乙方的停

3、水、停電等工作。 3、乙方完成工作內容提請驗收時，甲方負責組織驗收。 （二）乙方責任 1、乙方應先制定拆除方案，保證安全文明施工，不得影響周邊單位的正常辦公，經營秩序，如引發的后果一切由乙方自行承擔。 2、乙方應嚴格按照審批的拆除方案，精心組織施工，負責切斷拆除區域的水電線管路，并做好安全保護工作。 3、乙方拆除過程中不得損壞主體結構，不得拆除不拆除范圍內的物品，否則所產生的后果由乙方承擔。 4、工程完工后，乙方提請甲方進行驗收，并對甲方提出的整改意見及時進行整改，直至工程驗收通過。驗收合格后，乙方及時撤離現場。 5、拆除期間的一切安全事故，責任由乙方承擔。 九、現場安全文明管理 1、嚴格按照

4、規定時間進行作業。 2、嚴格按照規定路線進出現場。 3、嚴格按照安全管理規定操作。 4、嚴格按照工期要求進行施工。 5、嚴格按照規定地方堆放垃圾，嚴禁向樓外拋灑垃圾。 十、工程質量 1、乙方嚴格按照國家、地方或行業的有關規范與標準施工，保證一次驗收通過，達到裝飾裝修施工質量目標。 2、乙方完成全部工作，負責現場垃圾全部清運（并承擔清運費），場地清理達到甲方要求，方可通過驗收。 十一、違約責任 1、由甲方和業主方的原因引起的工期延誤，給予順延。 2、因乙方原因引起的工期延誤，每延誤一天賠償甲方500元人民幣，延誤超過5天，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。造成損失的，乙方賠償實際損失。 3、乙方在承包過程中所發生的任何安全事故，均由乙方自行承擔，如導致甲方承擔責任的，甲方有權向乙方追償。 十二、合同生效及其它 1、本合同自雙方簽字之日起生效。本合同未盡事宜，雙方另行協商。 2、本合同一式貳份，雙方各持一份，具有同等法律效力。 3、如發生爭議，協商解決，協商不成可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。 4、合同訂立地點：巴南區漁洞萬達廣場C區11棟19層甲方：