1、第5章 建設工程合同管理與工程索賠本章學習要求和目標(1)建設工程施工合同的類型及選擇。(2)建設工程施工合同文件的組成與主要條款。(3)工程變更價款的確定。(4)建設工程合同糾紛與分類。(5)工程索賠的內(nèi)容與分類。(6)工程索賠成立的條件與證據(jù)。(7)工程索賠程序。(8)工程索賠的計算與審核。25.1 合 同 管 理5.1.1 建設合同的概念我國合同法規(guī)定，建設工程合同是承包人進行工程建設、發(fā)包人支付價款的合同。建設工程合同雙方當事人應當在合同中明確各自的權(quán)利和義務，但主要是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付工程款。建設工程合同是一種諾成合同，也是一種雙務、有償合同，合同訂立生效后雙方應當嚴格履

2、行，當事人雙方在合同中都有各自的權(quán)利和義務，在享有權(quán)利的同時必須履行義務。施工合同是工程建設的主要合同，是工程建設質(zhì)量控制、進度控制、費用控制的主要依據(jù)。 在施工合同中，實行的是以工程師為核心的管理體系(雖然工程師不是施工合同當事人)。施工合同中的工程師是指監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行合同的負責人，其具體身份和職責由雙方在合同中約定。推薦的工程合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款等三部分組成，并附有“承包人承攬工程項目一覽表”、“發(fā)包人供應材料設備一覽表”和“房屋建筑工程質(zhì)量保修書”三個標準化附件。35.1.2 合同類型與合同文件1. 建設合同可以從不同角度進行分類1)按階段分

3、類按階段可以分為建設工程勘察合同、建設工程設計合同、建設工程施工合同。2)按承發(fā)包的方式分類按承發(fā)包的方式可以分為建設工程總承包合同、建設工程承包合同、分包合同。3)按計價方式分類按計價方式可以分為單價合同、總價合同、成本加酬金合同。 45.1.2 合同類型與合同文件2. 合同類型的選擇(1)項目規(guī)模和工期長短 (2)項目的復雜程度 (3) 項目單項工程的明確程度 (4)項目準備時間的長短 (5)項目的外部因素 3. 工程合同價的確定1)固定合同價2)可調(diào)合同價3)成本加酬金確定的合同價(1)成本加固定百分比酬金確定的合同價。 (2) 成本加固定金額確定的合同價。 (3) 成本加獎罰確定的合同

4、價。 (4) 最高限額成本加固定最大酬金確定的合同價。 55.1.2 合同類型與合同文件4. 合同文件(1)本合同協(xié)議書。(2)中標通知書。(3)投標書及其附件。(4)本合同專用條款。(5)本合同通用條款。 (6)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。(7)圖紙。(8)工程量清單。(9)工程報價單或預算書。65.1.3 合同價款的調(diào)整范圍對于以可調(diào)價格形式訂立的合同，其合同價款調(diào)整的范圍如下。(1)國家法律、法規(guī)和政策變化影響合同價款。(2)工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。(3)1周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣等造成累計停工超過8小時。75.1.4 工程變更價款確定方法在施工過程中，由于發(fā)包人對原設計進

5、行變更，以及經(jīng)工程師同意的、承包人要求進行的設計變更，會導致合同價款的增減，并可能造成承包人的損失，這些均應由發(fā)包人承擔，并相應地順延工期。1. 變更后合同價款的確定程序2. 變更工程價款的確定方法(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有價格計算變更合同價款。(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照此價格確定變更價格。(3)合同中沒有適用或類似的價格，則可由承包人提出一個適當?shù)膬r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。85.1.5 工程量的確認1. 承包人提交工程量報告承包人應按合同專用條款約定的時間，向工程師提交本階段的已完工程量報告，說明本期完成的各項工作內(nèi)容和工程量。2. 工程量計算工程師

6、應在收到承包人報告7日內(nèi)按設計圖核實已完工程量，并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加，如無人參加，計量結(jié)果有效；工程師7日內(nèi)未進行計量，則從第八日起承包人報告中開列的工程量即為確認；工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未參加計量的，計量結(jié)果無效。95.1.6 工程款(進度款)支付的程序和責任發(fā)包人應在雙方計量確認后14日內(nèi)，向承包人支付工程款(進度款)。同期用于工程上的發(fā)包人供應材料設備的價款，以及按約定時間發(fā)包人應按比例扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結(jié)算。合同價款調(diào)整、設計變更調(diào)整的合同價款及追加的合同價款，應與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。發(fā)包人超過約

7、定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可以延期支付。協(xié)議須明確延期支付時間和從發(fā)包人計量簽字后第15日起計算應付款的貸款利息。發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。105.1.7 合同中不可抗力事件的處理不可抗力是指合同當事人不能預見的、不能避免并且不能克服的客觀情況。1. 不可抗力的范圍2. 不可抗力發(fā)生后的合同管理3. 不可抗力事件的合同責任115.1.8 合同爭議的處理方法合同法規(guī)定

8、，合同爭議的處理方式有和解、調(diào)解、仲裁、訴訟4種。發(fā)生爭議后，在一般情況下，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。只有出現(xiàn)下列情況時，當事人方可停止履行施工合同。(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工。(2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。(3)仲裁機關(guān)要求停止施工。(4)法院要求停止施工。125.2 工 程 索 賠5.2.1 索賠的概念工程索賠是在工程承包合同履行中，當事人一方由于另一方未履行合同所規(guī)定的義務或者出現(xiàn)了應由對方承擔的風險而受到損失時，向另一方提出賠償要求的行為。我國建設工程施工合同(示范文本)中規(guī)定的索賠是雙向的，既包括承包人向發(fā)包人的索賠，也包括

9、發(fā)包人向承包人的索賠。 以上對施工索賠的定義可以說明以下幾點。(1)索賠是一種合法的正當權(quán)利要求，不是無理爭利。它是依據(jù)合同和法律的規(guī)定，向承擔責任方索回不應該由自己承擔的損失，這完全是合理合法的。(2)索賠是雙向的。合同的雙方都可向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求，被索賠方可以對索賠方提出異議，阻止對方的不合理的索賠要求。(3)索賠的依據(jù)是簽訂的合同和有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，索賠成功的主要依據(jù)是合同和法律及與此有關(guān)的證據(jù)。沒有合同和法律依據(jù)，沒有依據(jù)合同和法律提出的各種證據(jù)，索賠不能成立。(4)在工程施工中，索賠的目的是補償索賠方在工期和經(jīng)濟上的損失。135.2.2 發(fā)生索賠的原因1. 建筑工程的難度和復雜性

10、增大2. 合同文件(包括技術(shù)規(guī)范)前后矛盾和用詞不嚴謹3. 建筑業(yè)經(jīng)濟效益的影響4. 項目及管理模式的變化145.2.3 工程索賠的內(nèi)容與分類1. 工程索賠的內(nèi)容(1)不利自然條件與人為障礙引起的索賠。 (2)工程延誤索賠。(3)因臨時中斷和工效降低引起的索賠。(4)工程加速索賠。 (5)意外風險和不可預見因素索賠。 (6)其他索賠。 155.2.3 工程索賠的內(nèi)容與分類2. 工程索賠的分類1)按索賠合同依據(jù)分類(1)合同中明示的索賠。(2)合同中默示的索賠。2)按索賠的目的分類(1) 工期索賠。(2)費用索賠。3)按索賠事件的性質(zhì)分類(1)工程延期索賠。(2)工程變更索賠。(3)合同被迫終止

11、索賠。(4)工程加速索賠。(5)意外風險和不可預見因素索賠。4)按索賠的處理方式分類 (1)單項索賠。(2)總索賠。165.2.4 施工索賠的程序建設工程施工合同文本對施工索賠的程序有嚴格的規(guī)定。施工索賠的程序如下。175.2.5 施工索賠的計算1. 工期索賠的計算1)工期索賠的原因(1)合同文件含義模糊或有歧義。(2)工程師未在規(guī)定時間內(nèi)頒發(fā)圖紙和指示。(3)承包商遇到一個有經(jīng)驗的承包商無法合理預見的障礙或條件。(4)處理現(xiàn)場發(fā)掘出具有地質(zhì)或考古價值的遺跡或物品。(5)工程師指示進行合同中未規(guī)定的檢驗。(6)業(yè)主未按合同規(guī)定的時間提供施工所需要的現(xiàn)場和道路。(7)業(yè)主違約。(8)工程變更。(

12、9)異常惡劣的氣候條件。(10)不可抗力事件。2)工期索賠的計算方法(1)網(wǎng)絡分析法。(2)比例計算法。185.2.5 施工索賠的計算2. 費用索賠的計算1)總費用法和修正的總費用法2)分項法(1)人工費索賠。(2)材料費索賠。(3)施工機械費索賠。(4)現(xiàn)場管理費索賠。(5)總部管理費索賠。(6)融資成本、利潤與機會利潤損失索賠。195.2.6 施工中涉及的其他費用1. 安全施工方面的費用2. 專利技術(shù)及特殊工藝涉及的費用3. 文物和地下障礙物205.3 案 例 分 析5.3.1 案例1合同類型1. 背景某施工單位根據(jù)領(lǐng)取的某綜合樓工程項目招標文件和全套施工圖紙，采用低報價策略編制了投標文件

13、，并獲得中標。該施工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂了該工程項目的固定價格施工合同。合同工期為10個月。甲方在乙方進入施工現(xiàn)場后，由于甲方原因，口頭要求乙方暫停施工一個月。乙方亦口頭答應。工程按合同規(guī)定期限驗收時，甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有問題，要求返工。兩個月后，返工完畢。結(jié)算時甲方認為乙方遲延交付工程，應按合同約定償付逾期違約金。乙方認為臨時停工是甲方要求的。乙方為搶工期，加快施工進度才出現(xiàn)了質(zhì)量問題，因此遲延交付的責任不在乙方。甲方則認為臨時停工和不順延工期是當時乙方答應的。乙方應履行承諾，承擔違約責任。2. 問題(1)該工程采用固定價格合同是否合適？(2)該施工合同的變更形式是否妥當？此合同

14、爭議依據(jù)合同法律規(guī)范應如何處理？215.3.1 案例1合同類型3. 答案(1)固定價格合同適用于工程量不大且能夠較準確計算、工期較短、技術(shù)不太復雜、風險不大的項目。該工程基本符合這些條件，故采用固定價格合同是合適的。(2)根據(jù)中華人民共和國合同法和建設工程施工合同(示范文本)的有關(guān)規(guī)定，建設工程合同應當采取書面形式，合同變更亦應當采取書面形式。若在應急情況下，可采取口頭形式，但必須事后予以書面確認。否則，在合同雙方對合同變更內(nèi)容有爭議時，只能以書面協(xié)議的內(nèi)容為準。本案例中甲方要求臨時停工，乙方亦答應，是甲、乙方的口頭協(xié)議，且事后并未以書面的形式確認，所以該合同變更形式不妥，在竣工結(jié)算時雙方發(fā)生

15、了爭議，對此只能以原合同規(guī)定為準。施工期間，因甲方原因停工，甲方應對停工承擔責任，故應當賠償乙方停工一個月的實際經(jīng)濟損失，工期順延一個月。工程因質(zhì)量問題返工，造成逾期交付，責任在乙方，故乙方應當支付逾期交工一個月的違約金，因質(zhì)量問題引起的返工費用由乙方承擔。225.3.2 案例2索賠1. 背景某工程在施工過程中發(fā)生如下事件。事件1：工程進行中，建設單位要求施工單位對某構(gòu)件作破壞性試驗，以驗證設計參數(shù)的正確性。該試驗需修建兩間臨時試驗用房，施工單位提出建設單位應該支付該項試驗費用和試驗用房修建費用。建設單位認為，該試驗費屬建筑安裝工程檢驗試驗費，試驗用房修建費屬建筑安裝工程措施費中的臨時設施費，

16、該兩項費用已包含在施工合同價中。事件2：建設單位提供的建筑材料經(jīng)施工單位清點入庫后，在工程師的見證下進行了檢驗，檢驗結(jié)果合格。其后，施工單位提出，建設單位應支付建筑材料的保管費和檢驗費；由于建筑材料需要進行二次搬運，建設單位還應支付該批材料的二次搬運費。事件3：在工程竣工驗收時，為了鑒定某個關(guān)鍵構(gòu)件的質(zhì)量，工程師建議采用試驗方法進行檢驗，施工單位要求建設單位承擔該項試驗的費用。235.3.2 案例2索賠2. 問題(1)事件1中建設單位的說法是否正確?為什么?(2)逐項回答事件2中施工單位的要求是否合理，說明理由。(3)事件3中試驗檢驗費用應由誰承擔? 3. 答案(1)不正確。 (2)要求建設單

17、位支付保管費合理。 要求建設單位支付檢驗費合理。 要求建設單位支付二次搬運費不合理。(3)若構(gòu)件質(zhì)量檢驗合格，由建設單位承擔；若構(gòu)件質(zhì)量檢驗不合格，由施工單位承擔。 245.3.3 案例3索賠依據(jù)1. 背景某工程基坑開挖后發(fā)現(xiàn)有城市供水管道橫跨基坑，須將供水管道改線并對地基進行處理。為此，業(yè)主以書面形式通知施工單位停工10天，并同意合同工期順延10天。為確保繼續(xù)施工，要求工人、施工機械等不要撤離施工現(xiàn)場，但在通知中未涉及由此造成施工單位停工損失如何處理。施工單位認為對其損失過大，意欲索賠。2. 問題(1)索賠能否成立，索賠證據(jù)是什么？(2)由此引起的損失費用項目有哪些？(3)如果提出索賠要求，

18、應向業(yè)主提供哪些索賠文件？255.3.3 案例3索賠依據(jù)3. 答案(1)索賠成立。 (2)此事項造成的后果是承包商的工人、施工機械等在施工現(xiàn)場窩工10天，給承包商造成的損失主要是現(xiàn)場窩工的損失，因此承包的損失費用項目主要有如下幾項。10天的人工窩工費(注意：不是10天的人工費或?qū)⒔敌г黾拥娜斯べM)。10天的機械臺班窩工費。由于10天的停工而增加的現(xiàn)場管理費，也即延誤停工期間的工地管理費。(3)索賠文件是承包商向業(yè)主索賠的正式書面材料，一般由以下三個部分組成。索賠意項通知。 索賠報告。 附件。 265.3.4 案例4工期及費用索賠1. 背景某建設單位(甲方)與某施工單位(乙方)訂立了某工程項目的

19、施工合同。合同工期為24天，其經(jīng)批準的施工網(wǎng)絡圖如圖5-1所示。工期每提前1天獎勵5000元，每拖后1天罰款8000元。工程施工中發(fā)生如下幾個事件。事件1：因甲方提供的電源出故障造成施工現(xiàn)場停電，使工作A和工作B的工效降低，作業(yè)時間分別拖延2天和1天。事件2：為保證施工質(zhì)量，乙方在施工中將工作C原設計尺寸擴大，作業(yè)時間增加2天。事件3：因設計變更，工作E的工程量由300m3增至360m3，導致作業(yè)時間增加1天。事件4：鑒于該工程工期較緊，經(jīng)甲方代表同意，乙方在工作G和工作I作業(yè)過程中采取了加快施工的技術(shù)組織措施，使這兩項工作作業(yè)時間均縮短了2天，該兩項加快施工的技術(shù)組織措施費分別為2000元、

20、2500元。其余各項工作實際作業(yè)時間和費用均與原計劃相符。275.3.4 案例4工期及費用索賠2. 問題(1)上述哪些事件乙方可以提出工期和費用補償要求？說明理由。(2)每項事件的工期補償是多少天？總工期補償多少天？(3)該工程實際工期為多少天？工期獎罰款為多少元？3. 答案(1)事件1：可以提出工期和費用補償要求，因為提供可靠電源是甲方責任。事件2：不可以提出工期和費用補償要求，因為保證工程質(zhì)量是乙方的責任，其措施費由乙方自行承擔。事件3：可以提出工期和費用補償要求，因為設計變更是甲方的責任。事件4：不可以提出工期和費用補償要求，因為加快施工的技術(shù)組織措施費應由乙方承擔，因加快施工而工期提前

21、應按工期獎勵處理。 (2)事件1：工期補償為1天，因為工作B在關(guān)鍵線路上，其作業(yè)時間拖延的1天影響了工期。但工作A不在關(guān)鍵線路上，其作業(yè)時間拖延的2天，不影響工期。事件2：工期補償為0天。事件3：工期補償為1天，因工作E是關(guān)鍵工作。事件4：工期補償為0天。總計工期補償：1+0+1+0=2(天)。(3)實際工期為：22天工期提前獎勵款為：(24+2-22)5000=20000(元) 285.3.5 案例5不可抗力索賠1. 背景某工程在按合同施工過程中，遇到特大風暴不可抗拒的襲擊，造成了相應的損失。風暴結(jié)束后48小時內(nèi)，施工單位向項目監(jiān)理機構(gòu)通報了風暴損失情況并提出了索賠要求，并附索賠有關(guān)材料和證

22、據(jù)。索賠報告中的基本要求如下。(1)遭受風暴襲擊造成的損失，應由建設單位承擔賠償責任。(2)已建部分工程造成破壞，損失150萬元，應由建設單位承擔賠償責任。(3)因災害使施工單位8人受傷，處理傷病醫(yī)療費用和補償金額總計5萬元，建設單位應給予賠償。(4)施工單位總價值100萬元的待安裝設備徹底報廢；施工單位租賃的施工設備損壞賠償10萬元，其他施工機械閑置損失2萬元。其他單位臨時停放在現(xiàn)場的一輛價值25萬元的汽車被燒毀。均要求建設單位賠償。(5)風暴過程中施工單位停工5天，要求合同工期順延。(6)由于工程破壞，清理現(xiàn)場費2萬元，應由建設單位支付。295.3.5 案例5不可抗力索賠2. 問題(1)以

23、上索賠是否合理？為什么？(2)不可抗力發(fā)生風險承擔的原則是什么？3. 答案(1)經(jīng)濟損失應由雙方分別承擔。索賠成立。建設單位承擔損失的150萬元。5萬元索賠不成立，由施工單位承擔。施工單位總價值100萬元的待安裝設備，其他單位臨時停放在現(xiàn)場25萬元的汽車損失由建設單位承擔。10萬元及2萬元的索賠不成立。工期索賠成立。費用索賠成立。(2)不可抗力風險承擔責任的原則如下。工程本身的損失由業(yè)主承擔。人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用。施工單位的機械設備損壞及停工損失，由施工單位承擔。工程所需的清理費用、修復費用，由建設單位承擔。延誤的工期相應順延。305.3.6 案例6費用索賠1. 背景某工程

24、基坑開挖后發(fā)現(xiàn)地下情況和發(fā)包商提供的地質(zhì)資料不符，有古河道，須將河道中的淤泥清除并對地基進行二次處理。為此，業(yè)主以書面形式通知施工單位停工10天，并同意合同工期順延10天為確保繼續(xù)施工，要求工人、施工機械等不要撤離施工現(xiàn)場，但在通知中未涉及由此造成施工單位停工損失如何處理。施工單位認為對其損失過大，意欲索賠。2. 問題(1)施工單位的索賠能否成立，索賠證據(jù)是什么？(2)由此引起的損失費用項目有哪些？(3)如果提出索賠要求，應向業(yè)主提供哪些索賠文件？315.3.6 案例6費用索賠3. 答案(1)索賠成立。這是因業(yè)主的原因造成的施工臨時中斷，從而導致承包商工期的拖延和費用支出的增加，因而承包商可提

25、出索賠。索賠證據(jù)為業(yè)主以書面形式提出的要求停工通知書。(2)此事項造成的后果是承包商的工人、施工機械等在施工現(xiàn)場窩工10天，給承包商造成的損失主要是現(xiàn)場窩工的損失，因此承包商的損失費用項目主要有：10天的人工窩工費；10天的機械臺班窩工費；由于10天的停工而增加的現(xiàn)場管理費。(3)索賠文件是承包商向業(yè)主索賠的正式書面材料，一般由以下三部分組成。索賠意項通知。主要是說明索賠事項，列舉索賠理由，提出索賠要求。索賠報告。這是索賠材料的正文，其主要內(nèi)容是事實與理由，即敘述客觀事實，合理引用合同條款，建立事實與損失之間的因果關(guān)系，說明索賠的合理合法性，從而最后提出要求補償?shù)慕痤~及工期。附件。包括索賠證據(jù)

26、和詳細計算書。其作用是為所列舉的事實、理由以及所要求的補償提供證明材料。325.3.7 案例7索賠報告1. 背景某施工單位(乙方)與某建設單位(甲方)簽訂了某汽車制造廠的土方工程與基礎工程合同，承包商在合同標明有松軟石的地方?jīng)]有遇到松軟石，因而工期提前1個月。但在合同中另一未標明有堅硬巖石的地方遇到了一些工程地質(zhì)勘察沒有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的時間，使得部分施工任務不得不趕在雨期進行。施工過程中遇到數(shù)天季節(jié)性大雨后又轉(zhuǎn)為特大暴雨，引起山洪暴發(fā)，造成現(xiàn)場臨時道路、管網(wǎng)和施工用房等設施以及已施工的部分基礎被沖壞，施工設備損壞，運進現(xiàn)場的部分材料被沖走，乙方數(shù)名施工人員受傷，雨后乙方用了

27、很多工時清理現(xiàn)場和恢復施工條件。為此乙方按照索賠程序提出了延長工期和費用補償要求。335.3.7 案例7索賠報告2. 問題(1)乙方提出的索賠要求能否成立？為什么？(2)一份完整的索賠報告通常由哪些內(nèi)容組成？3. 答案(1)對處理孤石引起的索賠，這是預先無法估計的地質(zhì)條件變化，屬于甲方應承擔的風險，應給予乙方工期順延和費用補償。(2)索賠報告的內(nèi)容由以下幾部分組成。標題。 事件敘述。 索賠的理由。 經(jīng)濟支出和費用計算。 附注及本報告時間。 34練 習 題練習題一 背景某工程的施工合同工期為16周，項目監(jiān)理機構(gòu)批準的施工進度計劃如圖5-2 所示(時間單位：周)。各工作均按勻速施工。施工單位的報價

28、單(部分)如表5-1所示。參見教材P165工程施工到第4周時進行進度檢查，發(fā)生如下事件。事件1：A工作已經(jīng)完成，但由于設計圖紙局部修改，實際完成的工程量為840m3，工作持續(xù)時間未變。事件2：B工作施工時，遇到異常惡劣的氣候，造成施工單位的施工機械損壞和施工人員窩工，損失1萬元，實際只完成估算工程量的25。事件3：C工作為檢驗檢測配合工作，只完成了估算工程量的20，施工單位實際發(fā)生檢驗檢測配合工作費用5000元。事件4：施工中發(fā)現(xiàn)地下文物，導致D工作尚未開始，造成施工單位自有設備閑置4個臺班，臺班單價為300元/臺班，折舊費為100元/臺班。施工單位進行文物現(xiàn)場保護的費用為1200元。事件5：D工作于第8周末完成，由于業(yè)主未及時提供圖紙，E工作無法開始工作，圖紙到第10 周末才提供給承包商，但是施工單位的機具在第9周末出現(xiàn)故障，到第11周末才修好，E工作開始工作。35練 習 題問題(1)若施工單位在第4周末就B、C、D出現(xiàn)的進度偏差提出工程延期的要求，工程師應批準工程延期多長時間？為什么？(2)施工單位是否可以就事件2、4提出費用索賠？為什么？可以獲得的索賠費用是多少？(3)事件3中C工作發(fā)生的費用如何結(jié)算？(4)對于事件5，施工單位提出工期索賠，工程師應批準工程延期多長時間？為什么？ 36練 習 題練習題二背景某工程項目采用單價合同，在施工過程中