1、服裝加工承包合同定作方：簽訂地點：合同編號：承攬方：_有限公司簽訂時間：一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：二、定作物的質量標準：承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于_年_月_日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。四、驗收標準，方法及提出異議期限：按確認樣品及改進意見為驗

2、收標準，允許國標尺寸公差±壹公分及色差±壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。五、結算方式與期限：簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付_%貨款_元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的_%_元。結算均采用轉賬方式.六、包裝標準、隨貨備品、配件：內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。七、違約責任：如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項

3、，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依中華人民共和國合同法協商解決，協商不成移交人民法院解決。八、其他約定事項：九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。十、本合同有效期限：_年_月_日至_年_月_日止。定作方：承攬方：(蓋章):_ (蓋章):_代表人：_ 代表人：_電話：_ 電話：_服裝加工承包合同（二）合同編號：簽訂日期：定作方：(以下簡稱甲方)承攬方：(以下簡稱乙方(yifang)根據中華人民共和國合同法及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。第一條 加工成

4、品品名：貨號：顏色：尺碼：第二條 服裝數量1、計量單位：2、數量：第三條 原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：第四條 服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條 技術資料、圖紙提供1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在2天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。3、乙方必須對甲方提供的服裝款

5、式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。第六條 報酬1、加工單價：2、總金額(元)：第七條 包裝方式內用，外用包裝，包裝費由_方承擔。第八條 服裝交付1、交貨地：2、產品的交(提)貨期限：_。第九條 服裝驗收1.驗收期間：2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。3.驗收方式：產品按_%抽檢，抽樣標準為：隨機。4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標

6、準為依據判定合格與否。6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在_天內通知乙方并有權要求乙方返修。7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。第十條 定金/預付貨款(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。第十一條

7、 報酬結算1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;第十二條 留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。第十三條 違約責任1、甲方的違約責任(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的_%的違約金。(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

8、(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款 規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限_日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。2、乙方的違約責任(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需

9、要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的_%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%。(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。(9)擅自調換甲方提供的原材