1、XXX 有限公司汽車4S 展廳裝修工程施工合同XXX 有限公司汽車4S 展廳裝修工程施工合同發包人（以下簡稱甲方）：有限公司承包人（以下簡稱乙方）：依據中華人民共和國合同法及其他相關法律、行政法規的規定，結合本工程的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的相關事宜，達成以下協議：一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：某某汽車4S 展廳的全部裝修工程（見附件：工程預算表、裝修方案、設計效果圖，工程內容以雙方確認的裝修方案為準） 承包方式：包工包料，按雙方確認的圖紙及方案施工開工日期： 年 月 日二、合同價款（工程總價）人民幣：萬元 大寫：元整

2、以工程預算表為依據，根據實際發生工程量結算。三、工程質量：1、裝飾工程質量規范（QB/T6016-97）。2、其他相關裝飾裝修質量規范，須達到現行國家標準或同行業標準、使用保準、保質期。3、雙方約定認可的設計方案、裝修布局、質量標準。（見附件：工程預算表、裝修方案、設計效果圖）四、甲方的權利和義務：1、甲方為乙方入場施工提供條件，以不影響施工為原則。2、甲方提供并保證施工期間的用水、用電。3、甲方負責與各方面的協調工作，及時解決施工中存在的外圍干擾問題。4、甲方有權對乙方進場的施工勞務人員、主要施工機械設備提出明確要求，隨時對乙方人員、設備等保證能力進行檢查確認。若乙方不能滿足施工能力要求又無

3、力及時補充施工力量時，甲方有權單方面終止合同，并保留追究對方經濟補償責任的權利。5、甲方參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收、工程階段驗收、工程竣工驗收。五、乙方的權利和義務：1、乙方負責施工現場施工安全、設備及人員安全。乙方必須向勞務人員進行相應的安全教育培訓，在施工現場設立安全錐、安全宣傳標語以及對施工人員進行統一著裝，以提高勞務人員的安全意識和施工安全操作水平。施工中，必須嚴格遵守各項安全操作規程，確保各相關方的安全，若因乙方在施工過程中造成人員傷亡、機械安全事故等，由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任和費用。2、乙方應嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境，

4、文明施工，在施工過程中及時對已完成的施工物進行保護，不得擅自破壞當地的各項資源（包括地下管線、設施等）。保證在施工過程中，盡量減少對周圍環境的破壞，有效地保護施工現場周圍的環境。否則，甲方有權限根據實際情況予以處罰。3、若因乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付工程總額的千分之一違約金。（雙方確認的工期順延的除外）4、施工過程中，由于乙方未按要求的材料、質量、工藝、操作規程進行施工，造成任何部位施工項目質量達不到規范要求時，乙方必須無條件返工，因此所造成的一切費用由乙方承擔。5、保證施工現場的整潔，工程驗收前負責清掃施工現場。六、工程變更：工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂

5、書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。七、材料供應：按合同約定由乙方提供材料、設備，乙方在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。八、工程延誤：1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延，且雙方互不承擔責任：（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。2、因甲方未按約定完成應負責的工作而影響工期的，工期順延；3、因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，并承擔由其延誤給甲方造成的損失。九、施工管理1、甲方有權對乙方施工現場進行管理。2、乙方施工人員、施工機械安全由乙方自行管理。3、乙方未按甲方要

6、求違規施工，甲方有權暫停施工，并在2天內提出整改處理意見，乙方應嚴格執行甲方要求和提出的處理意見并自行承擔停工損失。4、甲方對乙方的施工情況經行檢查，若乙方違反協議規定，經甲方教育（以書面材料為準），不及時改正的，甲方有權單方終止合同，勒令乙方退場，并追究乙方相關責任。5、乙方在施工時發現施工項目內容及施工數量與技術人員交底情況不一致時，應及時提出并更要求，經現場技術人員核實，并經雙方簽認后，作為結算依據，否則按原交底內容和數量結算。十、工程驗收和保修：1、雙方約定在施工過程中對工程所用材料進行驗收，并在單項工程完工后進行單項驗收。2、工程驗收標準：（1）裝飾工程質量規范（QB/T6016-9

7、7）。（2）其他相關裝飾裝修質量規范，須達到國家標準或同行業標準、使用標準、保質期。（3）雙方約定認可的設計方案、裝修布局、質量標準。（見附件：工程預算表、裝修方案、設計效果圖）3、乙方工程未達到質量標準，經返工驗收合格后，方可進行結算，由此造成的返工損失由乙方承擔。4、本工程自驗收合格雙方簽字確認起保修期為年。保修期內乙方接到甲方維修通知后應在兩日內及時處理，否則甲方有權委托他人修理，費用從質保金中扣除。十一、付款方式：經甲方竣工驗收后付款，扣除5%的質保金。十二、本合同爭議解決方式：雙方發生爭議時積極協商解決，解決不成時可向甲方所在地人民法院申訴。十三、其他注意事項：十四、附則1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。3、合同履行完畢后自動終止。4、工程變更所立協議及合同及附件與合同具有同等法律效力。5、本工程所發生款項以附表工程