2025建筑外墻裝修施工合同本合同由以下雙方于中華人民共和國（填寫具體地點）簽訂：甲方：（填寫發包方名稱），以下簡稱“甲方”地址：法定代表人：聯系方式：乙方：（填寫承包方名稱），以下簡稱“乙方”地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方擬對位于中華人民共和國的建筑物外墻進行裝修施工，乙方具備相應的資質和能力承接本工程。雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下合同條款：第一條項目概況1.1工程名稱：2025建筑外墻裝修工程1.2工程地點：（填寫具體地址）1.3工程內容：建筑物外墻的裝飾、保溫、防水等施工，具體內容詳見附件《施工圖紙》和《工程量清單》。1.4工期要求：本工程自合同簽訂之日起計算，總工期為天，具體開工日期以甲方書面通知為準。第二條承包范圍2.1乙方負責按照本合同約定及附件中的施工圖紙和工程量清單完成外墻裝修工程的施工。2.2包括但不限于以下內容：（1）墻面基層處理；（2）飾面材料的安裝與施工，包括涂料、石材、瓷磚、玻璃幕墻等；（3）保溫層的施工；（4）防水涂料的涂刷；（5）其他相關附屬工程。第三條合同金額與支付方式3.1工程總造價為人民幣元（大寫：）。3.2工程款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%，甲方支付合同總價的40%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的30%。3.3乙方應提供合法有效的增值稅專用發票，甲方在收到發票并審核無誤后支付相應款項。第四條施工質量標準與要求4.1工程質量必須符合國家及地方相關建筑裝修裝飾工程的質量標準和規范，包括但不限于《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210）等。4.2材料要求：乙方提供的材料應符合設計要求和施工規范，并提供相應的合格證明文件。4.3施工工藝：乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程進行施工，確保工程質量和安全。第五條雙方權利與義務5.1甲方的權利與義務（1）負責提供施工場地及相關資料，并協調其他施工單位配合乙方施工；（2）按合同約定支付工程款；（3）有權對乙方的施工過程進行監督，提出改進意見。5.2乙方的權利與義務（1）嚴格按照合同約定和相關規范完成工程施工；（2）負責施工現場的安全管理，采取必要措施防止施工過程中發生事故；（3）妥善處理施工垃圾，并在工程完成后清理施工現場。第六條工期延誤6.1因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方向甲方支付合同總價的0.1%作為違約金，且甲方有權要求乙方趕工以彌補延誤。6.2因不可抗力或其他非乙方原因導致工期延誤，雙方協商順延工期，不承擔違約責任。第七條工程驗收7.1工程完工后，乙方向甲方提交完整的竣工資料和驗收申請。7.2甲乙雙方共同組織工程驗收，若發現質量問題，乙方應按要求整改并承擔相關費用。第八條質量保修8.1質保期限為年，自工程驗收合格之日起計算。8.2在質保期內，因施工質量導致的墻面開裂、脫落等問題，乙方應免費修復。第九條違約責任9.1甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，按逾期金額的0.1%向乙方支付違約金；（2）無正當理由單方面終止合同的，應賠償乙方遭受的實際損失。9.2乙方違約責任：（1）未按合同約定完成施工或質量不符合要求的，甲方有權要求乙方返工，并承擔相應費用；（2）因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日支付合同總價0.1%的違約金；（3）無正當理由單方面終止合同的，應賠償甲方遭受的實際損失。第十條爭議解決10.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成時，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件包括：施工圖紙、工程量清單、材料明細表等，均為本合同的有效組成部分。11.3本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：