合同工期補充協議范本?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方于[合同簽訂日期]簽訂了[主合同名稱]（以下簡稱"主合同"），為進一步明確雙方權利義務，確保工程順利進行，經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，就主合同工期事宜達成如下補充協議：一、協議背景及目的甲乙雙方在履行主合同過程中，因[具體原因]導致原合同工期需要調整。為妥善解決工期問題，保障雙方合法權益，特簽訂本補充協議對主合同工期進行補充約定。二、標的物或服務具體描述1.工程名稱：[工程具體名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程內容：[對工程主要內容進行詳細描述，包括但不限于建筑結構、裝修標準、設備安裝等，例如：本工程為[X]層框架結構建筑物，建筑面積為[X]平方米。室內裝修包括地面鋪設[具體材料及工藝要求]、墻面粉刷[具體要求]、天花板吊頂[具體形式]等。設備安裝涵蓋給排水系統、電氣照明系統、消防系統等，給排水系統應滿足[具體水量、水壓等要求]，電氣照明系統應符合[相關電氣標準]，消防系統應具備[相應消防功能及驗收標準]。][如有其他特殊要求或特定工藝，在此處詳細說明。]三、權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的工程進度進行監督檢查，要求乙方按照本補充協議及主合同約定的工期和質量標準施工。對乙方提交的工期計劃、施工方案等文件有審核權，如認為不符合要求，有權要求乙方進行修改。在乙方違反本補充協議或主合同約定時，有權按照約定追究乙方的違約責任。2.義務：按照本補充協議及主合同約定及時向乙方支付工程款項，確保乙方施工資金的充足。協調施工現場周邊關系，為乙方施工創造良好的外部環境，因甲方原因導致乙方工期延誤的，應承擔相應責任。向乙方提供施工所需的基礎資料，如施工場地的地質勘察報告、地下管線資料等，并保證資料的真實性和完整性。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照本補充協議及主合同約定支付工程款項，提供施工所需資料及協調施工外部關系。根據工程實際情況，在符合法律法規及合同約定的前提下，對施工方案、施工順序等進行合理調整，但應提前通知甲方并征得甲方同意。在甲方未按照約定履行義務導致乙方工期延誤或遭受損失時，有權要求甲方承擔相應責任并賠償損失。2.義務：嚴格按照本補充協議及主合同約定的工期、質量標準和施工工藝進行施工，制定詳細的施工進度計劃，并提交給甲方審核。施工進度計劃應包括各階段的工作內容、開始時間、完成時間以及相應的責任人等，確保工程能夠按時竣工。負責施工現場的安全管理工作，采取必要的安全防護措施，確保施工人員的人身安全和財產安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。按照相關法律法規及合同約定，妥善保管施工過程中產生的各類文件資料，包括但不限于施工日志、質量檢驗報告、進度報表等，并定期向甲方報送工程進展情況。在施工過程中，如發現施工圖紙、技術要求等存在問題或與實際情況不符，應及時通知甲方，并按照甲方的要求進行處理。未經甲方書面同意，乙方不得擅自變更工程內容。四、工期調整1.原合同工期：主合同約定的工期為[X]天，自[開工日期]起至[竣工日期]止。2.工期延誤原因及責任認定：因甲方原因導致工期延誤的情況包括但不限于：未能按照本補充協議及主合同約定及時提供施工場地、施工圖紙、施工許可證等相關文件資料，影響乙方正常施工的。未能按照約定支付工程款項，導致乙方資金周轉困難，影響工程進度的。甲方提出的設計變更、工程內容增加等要求，導致乙方需要重新調整施工計劃，增加施工時間的。因甲方協調不力，導致施工現場周邊出現阻工等情況，影響乙方施工的。因乙方原因導致工期延誤的情況包括但不限于：施工組織不力，施工人員、機械設備不足，導致工程進度緩慢的。施工質量不符合要求，需要返工整改，延誤工期的。未按照本補充協議及主合同約定的施工工藝和施工規范進行施工，導致工程出現質量問題或安全事故，需要停工處理的。乙方擅自變更工程內容，未按照規定程序通知甲方并獲得同意，導致工程延誤的。因不可抗力因素導致工期延誤的，按照法律法規及主合同的相關約定執行。甲乙雙方應及時采取措施減少損失，并在不可抗力事件結束后及時通知對方，共同協商確定工期順延的天數。3.工期順延程序：當出現工期延誤情況時，乙方應在延誤事件發生后的[X]個工作日內，向甲方提交書面報告，詳細說明延誤的原因、預計延誤的天數以及對工程進度的影響等情況。甲方應在收到乙方報告后的[X]個工作日內進行核實，并書面答復乙方是否同意工期順延及順延的天數。如甲方逾期未答復，視為同意乙方提出的工期順延要求。對于因甲方原因導致的工期延誤，甲方應承擔由此給乙方造成的直接損失，包括但不限于增加的人工費用、機械設備租賃費用、材料采購費用等。對于因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，按照主合同約定向甲方支付違約金。五、工期重新確定1.經雙方協商一致，本補充協議對主合同工期進行如下調整：新的工期為[X]天，自[調整后的開工日期]起至[調整后的竣工日期]止。2.乙方應根據新的工期要求，重新制定詳細的施工進度計劃，并確保在調整后的開工日期按時開工。施工進度計劃應明確各階段的關鍵節點和里程碑，乙方應嚴格按照進度計劃組織施工，確保工程能夠按時竣工。3.在施工過程中，如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，乙方應按照本補充協議約定的工期順延程序及時向甲方提出工期順延申請，經甲方核實同意后，工期相應順延。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應采取有效措施加快施工進度，確保工程能夠在調整后的竣工日期前竣工，否則應承擔違約責任。六、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照本補充協議及主合同約定及時支付工程款項，每逾期一天，應按照應付未付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。因甲方原因導致乙方工期延誤的，甲方應按照延誤天數每天向乙方支付[X]元的違約金，并承擔乙方因工期延誤而增加的直接損失。甲方違反本補充協議其他約定的，應承擔因此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任：若乙方未按照本補充協議及主合同約定的工期竣工，每逾期一天，應按照工程總價款的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照工程總價款的[X%]向甲方支付違約金。乙方施工質量不符合本補充協議及主合同約定的質量標準，乙方應負責無償返工整改，直至達到合格標準。因返工整改導致工期延誤的，乙方應承擔相應的工期延誤責任，并按照上述工期延誤的違約責任向甲方支付違約金。如因乙方質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。乙方違反本補充協議其他約定的，應承擔因此給甲方造成的全部損失。七、爭議解決1.本補充協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本補充協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本補充協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，與主合同具有同等法律效力。本補充協議與主合同約定不一致的，以本補充協議為準。2.本補充協議一式[X]份，