居家裝修承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬對其居家進行裝修，乙方具備相應的裝修承攬能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，就甲方居家裝修事宜達成如下協議：一、裝修工程概況1.裝修地址：[具體地址]2.裝修面積：[詳細面積說明，包括各個房間及公共區域的面積]3.裝修內容基礎工程：包括但不限于拆除工程（如有）、水電改造、防水處理、墻面地面基層處理等。主體工程：客廳、臥室、廚房、衛生間等區域的吊頂工程；客廳、臥室的地面鋪設工程（材質及樣式）；墻面的粉刷或裝飾工程（材質及顏色）。門窗工程：入戶門、室內房間門的安裝（材質及款式）；窗戶的更換或維修（材質及規格）。廚房工程：整體櫥柜的定制安裝（材質及顏色）；廚房電器的安裝（具體電器清單）。衛生間工程：衛生間潔具的安裝（馬桶、洗手盆、淋浴設施等，品牌及型號）；衛生間墻面地面瓷磚鋪貼（材質及樣式）。其他工程：[如有其他特殊要求的工程，在此詳細列舉]二、合同價款及支付方式1.合同價款本合同裝修工程總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該價款為固定總價，包含乙方完成本合同約定裝修工程所需的全部費用，除本合同約定的調整情況外，不因任何因素調整。2.支付方式預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。中期款：在工程進度達到[具體進度節點，如水電工程完工、木工工程完工等]后，經甲方驗收合格，甲方向乙方支付合同總價款的[x]%作為中期款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。尾款：工程全部完工，經甲方驗收合格且乙方提交全部竣工資料后[x]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[x]%作為尾款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的裝修工作進行監督檢查，提出意見和建議。有權要求乙方按照本合同約定的質量標準、工程進度和裝修內容進行施工。對乙方提供的材料、設備等有知情權，有權要求乙方提供相關產品的質量合格證明等文件。2.義務向乙方提供裝修所需的相關資料，包括但不限于房屋原始結構圖、水電線路圖等，并保證資料的真實性和準確性。按照本合同約定的時間和方式向乙方支付裝修款項。負責協調鄰里關系，為乙方施工創造良好的施工環境。在乙方施工過程中，因甲方原因需要變更裝修內容、裝修標準或增加工程量的，應及時與乙方協商，并簽訂書面變更協議，同時按照變更后的內容調整合同價款及支付方式。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本合同約定支付裝修款項。根據裝修工程實際情況，有權要求甲方提供必要的協助和配合，如及時確定裝修方案、提供材料樣品等。2.義務嚴格按照本合同約定的質量標準、工程進度和裝修內容進行施工，確保裝修工程質量達到國家及地方相關標準和規范要求，并符合本合同約定的質量要求。自行采購本合同約定的裝修材料、設備等，并保證其質量符合國家及地方相關標準和規范要求，同時提供材料、設備的質量合格證明等文件。如因乙方提供的材料、設備質量問題導致的工程質量問題或其他損失，由乙方承擔全部責任。負責施工現場的安全管理工作，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。在施工過程中，應遵守國家及地方相關法律法規和環保要求，減少施工噪音、粉塵等污染，文明施工。定期向甲方匯報工程進度情況，接受甲方的監督檢查。在工程竣工后，及時通知甲方進行驗收，并提交全部竣工資料。在質保期內，對本合同約定的裝修工程承擔質量保修責任。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質保期為[x]年。質保期內，乙方應在接到甲方維修通知后[x]小時內響應，[x]個工作日內到達現場進行維修。四、工程進度1.乙方應在本合同簽訂后[x]個工作日內，向甲方提交詳細的工程進度計劃，經甲方確認后嚴格按照計劃執行。2.工程進度計劃應包括各個施工階段的開始時間、完成時間以及關鍵節點的控制時間等內容。乙方應根據工程進度計劃合理安排施工人員和施工材料，確保工程按時完成。3.在施工過程中，如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應采取有效措施加快進度，并承擔因延誤給甲方造成的損失。如因甲方原因或不可抗力因素導致工程進度延誤的，經雙方協商后可順延工期，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。五、工程質量及驗收1.工程質量標準本裝修工程應符合國家及地方現行的建筑裝飾裝修工程質量驗收規范及相關標準要求，同時滿足本合同約定的質量要求。乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及操作規程進行施工，確保工程質量。2.材料質量標準乙方采購的裝修材料、設備等應符合國家及地方相關標準和規范要求，并提供質量合格證明文件。甲方有權對乙方采購的材料、設備進行檢驗，如發現質量問題，乙方應負責及時更換，由此產生的費用由乙方承擔。3.隱蔽工程驗收隱蔽工程在隱蔽前，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[x]個工作日內進行驗收，經驗收合格后方可進行下一道工序。如甲方未按時驗收，乙方可自行組織驗收，驗收結果視為有效，但乙方應及時通知甲方。隱蔽工程驗收合格后，乙方應做好隱蔽工程記錄，并由雙方簽字確認。4.分項工程驗收分項工程完成后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[x]個工作日內進行驗收，經驗收合格后方可進行下一項工程。如分項工程驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔，由此導致的工期延誤責任由乙方承擔。5.竣工驗收工程全部完工后，乙方應通知甲方進行竣工驗收。甲方應在接到通知后[x]個工作日內組織驗收。如驗收合格，雙方應簽訂工程竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔，由此導致的工期延誤責任由乙方承擔。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付裝修款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的款項及相應違約金。若因甲方原因導致乙方無法按時施工或工程進度延誤，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方擅自變更裝修內容、裝修標準或增加工程量，未與乙方協商并簽訂書面變更協議的，乙方有權拒絕施工，并要求甲方按照原合同履行。如因甲方擅自變更導致乙方損失的，甲方應承擔賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本合同約定的質量標準、工程進度和裝修內容進行施工，應負責無償返工直至達到合同要求，由此導致的工期延誤及甲方損失由乙方承擔。若乙方提供的材料、設備質量不符合國家及地方相關標準和規范要求或本合同約定，乙方應負責及時更換，并承擔因此產生的費用及甲方損失。如因乙方材料、設備質量問題導致的工程質量問題或其他損失，乙方應承擔全部責任。若乙方施工過程中發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。若乙方未按照本合同約定的時間完成工程施工，每逾期一日，應按照合同總價款的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總價款的[x]%向甲方支付違約金。若乙方在質保期內未按照本合同約定履行質量保修責任，甲方有權自行或委托第三方進行維修，維修費用由乙方承擔。乙方應在接到甲方維修通知后[x]小時內響應，[x]個工作日內到達現場進行維修。如乙方未按時響應或到達現場，每逾期一日，應按照維修費用的[x]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙