公路承包協議合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

公路承包協議合同

甲方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

鑒于：

1.發包方擁有某公路建設項目，需要承包方進行施工。

2.承包方具備相應的資質和條件，愿意承包上述公路建設項目的施工。

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________________

2.工程地點：_________________________

3.工程規模：_________________________

4.工程類型：_________________________

5.工程合同價：人民幣__________萬元整。

二、合同工期

1.合同工期：自本合同簽訂之日起__________個月。

2.工期延誤責任：因承包方原因導致工期延誤的，按合同約定承擔相應責任。

三、工程質量

1.工程質量標準：符合國家有關工程質量標準。

2.質量責任：承包方對工程質量負責，確保工程質量達到約定標準。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：按工程進度分階段支付。

2.支付比例：按合同約定，分階段支付工程款。

3.支付時間：按合同約定，分階段支付工程款。

五、違約責任

1.發包方違約責任：因發包方原因導致合同無法履行的，按合同約定承擔相應責任。

2.承包方違約責任：因承包方原因導致合同無法履行的，按合同約定承擔相應責任。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力。

八、附件

1.甲方提供的工程圖紙及有關資料。

2.乙方提供的施工資質證明文件。

3.雙方約定的其他文件。

甲方（蓋章）：_____________________

乙方（蓋章）：_____________________

簽訂日期：_________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

公路承包協議合同

甲方（以下簡稱“發包方”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

鑒于：

1.發包方擁有某公路建設項目，需要承包方進行施工。

2.承包方具備相應的資質和條件，愿意承包上述公路建設項目的施工。

3.監理方具備監理資質，愿意對上述公路建設項目進行監理。

4.發包方、承包方和監理方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________________

2.工程地點：_________________________

3.工程規模：_________________________

4.工程類型：_________________________

5.工程合同價：人民幣__________萬元整。

二、合同工期

1.合同工期：自本合同簽訂之日起__________個月。

2.工期延誤責任：因承包方原因導致工期延誤的，按合同約定承擔相應責任。

三、工程質量

1.工程質量標準：符合國家有關工程質量標準。

2.質量責任：承包方對工程質量負責，確保工程質量達到約定標準。

四、監理方職責

1.監理方負責對工程進行全過程監理，確保工程質量、進度和安全。

2.監理方應按照國家有關法律法規和行業標準，對工程進行監督檢查。

3.監理方有權對承包方的施工過程進行監督檢查，并提出整改意見。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：按工程進度分階段支付。

2.支付比例：按合同約定，分階段支付工程款。

3.支付時間：按合同約定，分階段支付工程款。

六、甲方的權利與義務

1.甲方的權利：

a.對工程進度、質量、安全進行監督；

b.對監理方的工作進行監督；

c.在必要時暫停工程；

d.對承包方進行獎懲。

2.甲方的義務：

a.按時支付工程款；

b.提供必要的施工條件；

c.對工程進行驗收。

七、乙方的權利與義務

1.乙方的權利：

a.按合同約定進行施工；

b.在施工過程中遇到困難時，向甲方提出申請；

c.對監理方的監理工作提出異議。

2.乙方的義務：

a.按時完成施工任務；

b.確保工程質量；

c.遵守國家有關法律法規和行業標準。

八、丙方的權利與義務

1.丙方的權利：

a.按合同約定進行監理工作；

b.對承包方的施工過程進行監督檢查；

c.對工程質量、進度和安全提出整改意見。

2.丙方的義務：

a.按合同約定完成監理任務；

b.獨立、公正、客觀地履行監理職責；

c.對監理過程中發現的問題及時向甲方報告。

九、違約責任

1.乙方違約責任：

a.工期延誤：每延誤一天，按合同價的千分之一支付違約金；

b.工程質量不合格：承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

2.丙方違約責任：

a.監理不力：承擔由此造成甲方損失的賠償責任；

b.未能履行監理職責：承擔相應的法律責任。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各執__________份，具有同等法律效力。

十二、附件

1.甲方提供的工程圖紙及有關資料。

2.乙方提供的施工資質證明文件。

3.丙方提供的監理資質證明文件。

4.雙方約定的其他文件。

十三、總結

第三方監理方的介入，旨在確保工程質量和安全，維護甲方的合法權益。甲方作為主導方，通過明確監理方的職責和權利，以及自身的權益保障，旨在實現工程項目的順利實施和甲方的利益最大化。通過本合同的簽訂，甲乙丙三方共同維護了工程項目的順利進行，確保了工程質量和安全，實現了合作共贏的目標。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

房屋建筑工程施工承包協議合同

甲方（以下簡稱“業主”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

乙方（以下簡稱“承包商”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

丙方（以下簡稱“監理單位”）：

名稱：_________________________

法定代表人：______________________

住所地：_________________________

鑒于：

1.業主擬對其房屋進行新建或改建，需要承包商進行施工。

2.承包商具備相應的資質和條件，愿意承包上述房屋建筑工程的施工。

3.監理單位具備監理資質，愿意對上述房屋建筑工程進行監理。

4.業主、承包商和監理單位本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：_________________________

2.工程地點：_________________________

3.工程規模：_________________________

4.工程類型：_________________________

5.工程合同價：人民幣__________萬元整。

二、合同工期

1.合同工期：自本合同簽訂之日起__________個月。

2.工期延誤責任：因業主原因導致工期延誤的，按合同約定承擔相應責任。

三、監理單位職責

1.監理單位負責對工程進行全過程監理，確保工程質量、進度和安全。

2.監理單位應按照國家有關法律法規和行業標準，對工程進行監督檢查。

3.監理單位有權對承包商的施工過程進行監督檢查，并提出整改意見。

四、承包商的權利與義務

1.承包商的權利：

a.按合同約定進行施工；

b.對監理單位的工作提出異議；

c.在施工過程中遇到困難時，向業主提出申請；

d.獲得合理的工程進度款。

2.承包商的義務：

a.按時完成施工任務；

b.確保工程質量；

c.遵守國家有關法律法規和行業標準。

五、業主的權利與義務

1.業主的權利：

a.對工程進度、質量、安全進行監督；

b.對監理單位的工作進行監督；

c.在必要時暫停工程；

d.對承包商進行獎懲。

2.業主的義務：

a.按時支付工程款；

b.提供必要的施工條件；

c.對工程進行驗收。

六、違約責任

1.業主違約責任：

a.工程進度款延誤：每延誤一天，按合同價的千分之一支付違約金；

b.工程變更未及時通知：承擔因此造成承包商的損失。

2.監理單位違約責任：

a.監理不力：承擔由此造成承包商損失的賠償責任；

b.未能履行監理職責：承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式__________份，業主、承包商、監理單位各執__________份，具有同等法律效力。

九、附件

1.業主提供的工程圖紙及有關資料。

2.承包商提供的施工資質證明文件。

3.監理單位提供的監理資質證明文件。

4.雙