施工合同增加協議?甲方（全稱）：______________________法定代表人：____________________地址：__________________________聯系方式：____________________乙方（全稱）：______________________法定代表人：____________________地址：__________________________聯系方式：____________________鑒于甲乙雙方于[施工合同簽訂日期]簽訂了《施工合同》（合同編號：[施工合同編號]，以下簡稱"原合同"），為了更好地履行原合同，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就原合同的相關內容達成如下增加協議：一、協議背景與目的雙方在原合同履行過程中，因[具體事項說明]，經協商一致，決定對原合同進行補充，以明確雙方在該事項上的權利義務，確保原合同的順利履行，保障雙方的合法權益。二、標的物或服務具體描述（一）增加的工程內容1.項目名稱：[具體項目名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程范圍：[詳細描述增加工程的具體工作內容，包括但不限于施工圖紙、工程量清單等所涵蓋的工作][如涉及特定的工藝或技術要求，應在此處詳細說明]4.工程質量標準：符合國家現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準的合格等級。具體要求如下：[針對工程的關鍵部位或特殊要求，進一步闡述質量標準，如混凝土強度等級、鋼材材質要求等]（二）增加的服務內容（如有）1.服務名稱：[具體服務名稱]2.服務內容：[詳細描述服務的具體內容，包括服務的流程、方式、頻率等][明確服務的目標和預期效果]3.服務期限：自[起始日期]起至[結束日期]止。[如有特殊情況需要延長或提前終止服務期限，應在此處約定相應的條件和程序]三、權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的施工過程和服務質量進行監督檢查，提出合理的意見和建議。按照本協議及原合同的約定，對乙方完成的工作成果進行驗收。有權要求乙方提供與本協議相關的文件、資料和報告。2.義務：按照本協議及原合同的約定，及時向乙方支付工程款或服務費用。為乙方的施工和服務提供必要的協助和配合，包括但不限于提供施工場地、協調周邊關系等。向乙方提供與本協議相關的準確、完整的技術資料和文件。（二）乙方權利義務1.權利：按照本協議及原合同的約定，要求甲方支付工程款或服務費用。在施工過程中，如遇到不可抗力或甲方原因導致的工期延誤或費用增加，有權要求甲方給予合理的補償。有權要求甲方對其提供的技術資料和文件進行解釋和說明。2.義務：按照本協議及原合同約定的工程范圍、質量標準和工期要求，組織施工或提供服務。自行負責施工人員的安全管理和服務過程中的風險防范，確保施工安全和服務質量，承擔因自身原因造成的安全事故和損失。定期向甲方報告工程進度和服務情況，提交相關的文件、資料和報告。在施工或服務過程中，如發現甲方提供的技術資料和文件存在錯誤或不合理之處，應及時通知甲方。遵守國家法律法規和施工現場的各項規章制度，文明施工。四、工程款或服務費用及支付方式（一）工程款或服務費用金額1.本協議增加的工程內容或服務內容的費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.上述費用為固定總價，包含完成本協議約定的全部工作所需的人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、稅金及其他一切費用，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.預付款：在本協議簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付工程款或服務費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款：乙方按照本協議約定完成[具體工程進度或服務階段]后，向甲方提交進度款申請報告及相關資料。甲方在收到乙方申請報告后的[x]個工作日內進行審核，審核通過后，在[x]個工作日內向乙方支付工程款或服務費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.驗收款：本協議增加的工程內容或服務內容經甲方驗收合格后，乙方提交驗收款申請報告及相關資料。甲方在收到乙方申請報告后的[x]個工作日內進行審核，審核通過后，在[x]個工作日內向乙方支付至工程款或服務費用的[驗收款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.質保金：質保金為工程款或服務費用的[質保金比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保期自工程竣工驗收合格之日起[質保期期限]年。質保期屆滿后，如無質量問題，甲方在[x]個工作日內將質保金無息返還乙方。五、工期及工期延誤（一）工期1.本協議增加的工程內容或服務內容的工期為自本協議簽訂之日起[工期天數]天。2.具體開工日期以甲方下達的書面開工通知為準。（二）工期延誤1.因甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延，甲方應承擔因此給乙方造成的損失。2.因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔違約責任，每延誤一天，按照本協議增加費用的[延誤違約金比例]向甲方支付違約金；如因乙方延誤導致原合同工期延誤，乙方還應按照原合同約定承擔違約責任。3.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，工期相應順延。六、質量及質量保修（一）質量1.乙方應嚴格按照本協議約定的質量標準進行施工或提供服務，確保工程質量或服務質量達到合格等級。2.在施工或服務過程中，乙方應接受甲方及監理單位的質量監督檢查，對發現的質量問題及時整改。（二）質量保修1.乙方應按照國家相關法律法規及本協議約定，對本協議增加的工程內容或服務內容承擔質量保修責任。2.質量保修期限為自工程竣工驗收合格之日起[質保期期限]年。3.在質量保修期限內，如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的[x]小時內響應，[x]天內到達現場進行維修。如乙方未及時履行保修義務，甲方有權自行或委托第三方進行維修，維修費用由乙方承擔，甲方可從質保金中扣除，不足部分乙方應另行支付。七、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照本協議約定及時支付工程款或服務費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。2.如甲方違反本協議約定的其他義務，給乙方造成損失的，應承擔賠償責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照本協議約定的工程范圍、質量標準、工期要求進行施工或提供服務，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金金額按照本協議增加費用的[違約金額比例]計算。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應承擔賠償責任。2.如乙方違反本協議約定的其他義務，給甲方造成損失的，應承擔賠償責任。3.乙方未按照本協議約定履行保修義務的，應按照本協議關于質量保修的約定承擔違約責任。八、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。本協議未約定的事項，按照原合同執行；本協議與原合同不一致的地方，以本協議為準。2.本協議一式[份數]份，甲乙雙方各執[份數