2025年關于加強建筑工程合同風險防范的示范文本合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發包方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方需要進行工程的建設，乙方具備相應的資質和能力承接該工程，雙方依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規，本著平等、自愿、誠實信用的原則，就承包工程相關事宜達成如下協議：第一條合同范圍與內容1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：（具體以施工圖紙、工程量清單及相關文件為準）1.4承包范圍：（明確乙方承包的具體范圍）1.5工期要求：開工日期為年月日，竣工日期為年月日，總工期為日歷天。1.6工程質量要求：符合國家及地方相關質量標準，達到（如：合格、優良）標準。1.7合同總價：人民幣元（大寫：元整），包含但不限于材料費、人工費、機械費、管理費、利潤、稅金等費用。第二條雙方權利與義務甲方權利與義務：2.1負責提供施工場地、施工圖紙、技術資料及其他必需的協助。2.2按時支付工程款，具體支付方式及時間詳見本合同第五條。2.3有權對乙方施工過程進行監督，發現問題及時通知乙方整改。2.4負責辦理與工程相關的批準、登記、備案等手續。乙方權利與義務：2.5按照合同約定的工期、質量要求完成施工任務，并確保施工安全。2.6服從甲方及監理單位的管理，按時提交施工進度報告及相關資料。2.7負責施工現場的安全管理，采取有效措施防止安全事故的發生。2.8有權要求甲方按時支付工程款，并在甲方拖欠工程款時，依法主張權利。第三條工程風險防范措施3.1質量風險防范：乙方應嚴格按照設計文件和施工圖紙進行施工，使用符合國家標準的建筑材料，并做好施工記錄。如發現設計或施工問題，應及時書面通知甲方，共同協商解決。若因乙方施工不當導致質量問題，乙方應承擔修復責任及相關費用。3.2工期風險防范：乙方應制定詳細的施工計劃，并報甲方備案。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應按合同總價的‰向甲方支付違約金。如因甲方原因導致停工，甲方應采取措施減少損失，并相應順延工期。3.3成本風險防范：乙方應合理控制施工成本，因乙方管理不善導致超支的，由乙方自行承擔。甲方有權對乙方的采購行為進行監督，確保材料價格合理，來源合法。3.4安全風險防范：乙方應嚴格遵守安全生產法律法規，配備專職安全管理人員，制定安全施工方案，并為施工人員購買相關保險。如發生安全事故，責任由乙方承擔，甲方有協助義務。3.5環保風險防范：乙方應采取有效措施減少施工對環境的影響，確保符合相關環保要求。若因施工導致環境污染，乙方應承擔相應責任及治理費用。3.6履約風險防范：雙方應嚴格履行合同義務，任何一方違約，需承擔相應的法律責任和經濟賠償責任。如因乙方原因無法繼續履行合同，甲方有權解除合同，并要求賠償損失。第四條合同價款與支付方式4.1合同總價：人民幣元（含稅），最終結算以實際完成工程量為準，雙方另行簽訂補充協議。4.2支付方式：預付款：合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價的%作為預付款；進度款：按月支付，每月日前，甲方向乙方支付上月完成工程量的%進度款；結算款：工程竣工驗收合格后日內，甲方向乙方支付剩余工程款。4.3甲方支付工程款前，乙方應提供相應金額的增值稅專用發票。第五條工程驗收與保修5.1工程竣工后，乙方應提前日通知甲方驗收。驗收依據包括但不限于施工圖紙、質量標準及雙方確認的文件。5.2若驗收不合格，乙方應按甲方要求整改，并承擔整改費用。5.3工程保修期為年，自竣工驗收合格之日起計算。保修期內，乙方應免費修復因施工質量導致的缺陷。第六條合同變更與解除6.1經雙方協商一致，可書面形式對本合同進行變更或解除。6.2如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協商變更或解除合同，并互不承擔違約責任。6.3任何一方違約，導致合同無法履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。7.2訴訟過程中，雙方應繼續履行合同，除非法院另有裁定。第八條其他條款8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，其余用于辦理相關手續。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋