寫字樓建筑施工合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設單位）：________________________

乙方（施工單位）：________________________

鑒于甲方擬在________________________地點建設寫字樓，乙方愿意承擔該項目的施工任務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程類型：________________________

1.5工程總投資：人民幣________________________元整

二、合同工期

2.1工程總工期：________________________

2.2針對工期延誤，雙方應按照以下規(guī)定處理：

（1）因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔全部責任，并按照每日人民幣________________________元向甲方支付違約金。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付進度：________________________

3.3甲方應在收到乙方提交的工程款支付申請及相關資料后________________________個工作日內支付工程款。

四、施工質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工。

4.2乙方應確保工程質量達到國家標準，如有質量問題，乙方應承擔全部責任，并負責修復。

五、安全生產

5.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規(guī)和標準，確保施工現場安全生產。

5.2乙方應建立健全安全生產管理制度，加強施工現場安全管理，防止安全事故發(fā)生。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

6.3乙方未按約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.施工組織設計

3.施工合同專用條款

4.甲方提供的其他相關資料

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：________________________

簽訂日期：________________________

第一篇范文：合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設單位）：________________________

乙方（施工單位）：________________________

第三方（監(jiān)理單位）：________________________

鑒于甲方擬在________________________地點建設寫字樓，乙方愿意承擔該項目的施工任務，第三方愿意擔任該項目的監(jiān)理工作，為保障甲方的權益，確保工程質量和進度，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程類型：________________________

1.5工程總投資：人民幣________________________元整

二、合同工期

2.1工程總工期：________________________

2.2工期延誤責任：

（1）因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔全部責任，并按照每日人民幣________________________元向甲方支付違約金。

（3）因第三方原因導致工期延誤，第三方應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付進度：________________________

3.3甲方應在收到乙方提交的工程款支付申請及相關資料后________________________個工作日內支付工程款。

3.4甲方有權根據工程進度和質量情況，調整工程款支付比例。

四、施工質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工。

4.2乙方應確保工程質量達到國家標準，如有質量問題，乙方應承擔全部責任，并負責修復。

4.3第三方應負責對施工質量進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現問題及時通知乙方整改。

五、第三方監(jiān)理責任

5.1第三方應按照國家有關監(jiān)理法規(guī)和合同約定，對工程進行全過程監(jiān)理。

5.2第三方應確保監(jiān)理工作的獨立性、客觀性和公正性。

5.3第三方應定期向甲方匯報工程進度、質量、安全等方面的情況。

六、違約責任

6.1乙方違反本合同約定，應承擔以下違約責任：

（1）未按約定完成工程，按每日人民幣________________________元向甲方支付違約金。

（2）工程質量不符合標準，按實際損失賠償甲方。

6.2第三方違反本合同約定，應承擔以下違約責任：

（1）未按約定履行監(jiān)理職責，按每日人民幣________________________元向甲方支付違約金。

（2）監(jiān)理工作存在重大失誤，導致工程質量事故，賠償甲方因此遭受的損失。

七、保密條款

7.1甲方、乙方和第三方對本合同內容以及工程信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，三方可另行協商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方和第三方各執(zhí)一份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.施工組織設計

3.監(jiān)理合同

4.甲方提供的其他相關資料

第三方介入的意義和目的：

第三方監(jiān)理單位的介入，旨在確保工程質量和進度，維護甲方的合法權益，提高工程管理水平，降低工程風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為建設單位，對工程質量和進度有更高的要求，通過主導合同條款，確保自身權益得到充分保障，實現項目投資效益最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（建設單位）：________________________

乙方（施工單位）：________________________

第三方（監(jiān)理單位）：________________________

鑒于甲方擬在________________________地點建設寫字樓，乙方愿意承擔該項目的施工任務，第三方愿意擔任該項目的監(jiān)理工作，為保障乙方的施工權益，確保工程質量和進度，經三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程類型：________________________

1.5工程總投資：人民幣________________________元整

二、合同工期

2.1工程總工期：________________________

2.2工期延誤責任：

（1）因甲方原因導致工期延誤，甲方應向乙方支付違約金，違約金按每日人民幣________________________元計算。

（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方自行承擔，但應確保不影響后續(xù)工序的施工進度。

（3）因第三方原因導致工期延誤，第三方應承擔相應責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：________________________

3.2工程款支付進度：________________________

3.3甲方應在收到乙方提交的工程款支付申請及相關資料后________________________個工作日內支付工程款。

3.4乙方有權要求甲方提前支付工程款，以保障施工資金需求。

四、施工質量要求

4.1乙方應嚴格按照國家有關施工質量標準、規(guī)范和設計要求進行施工。

4.2乙方應確保工程質量達到國家標準，如有質量問題，乙方應自行承擔修復責任。

4.3第三方應負責對施工質量進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現問題及時通知乙方整改。

五、第三方監(jiān)理責任

5.1第三方應按照國家有關監(jiān)理法規(guī)和合同約定，對工程進行全過程監(jiān)理。

5.2第三方應確保監(jiān)理工作的獨立性、客觀性和公正性。

5.3第三方應定期向乙方匯報工程進度、質量、安全等方面的情況。

六、乙方權益保障

6.1甲方應確保乙方在施工過程中的人身安全和健康，提供必要的勞動保護和安全措施。

6.2甲方應尊重乙方的知識產權，不得擅自使用乙方的技術成果。

6.3甲方應按照合同約定支付工程款，不得無故拖欠或克扣。

七、違約責任

7.1甲方違反本合同約定，應承擔以下違約責任：

（1）未按約定支付工程款，按每日人民幣________________________元向乙方支付違約金。

（2）未提供必要的施工條件，導致乙方施工進度延誤，按每日人民幣________________________元向乙方支付違約金。

7.2第三方違反本合同約定，應承擔以下違約責任：

（1）未按約定履行監(jiān)理職責，按每日人民幣________________________元向乙方支付違約金。

（2）監(jiān)理工作存在重大失誤，導致工程質量事故，賠償乙方因此遭受的損失。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，三方可另行協商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方和第三方各執(zhí)一份。

附件：

1.