凈化車間合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就乙方在甲方處承建凈化車間項目（以下簡稱“本項目”）的相關事宜，經雙方友好協商一致，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：凈化車間

1.2項目地點：甲方指定地點

1.3項目規模：____平方米

1.4項目工期：____個月

二、項目內容

2.1乙方負責本項目的施工、安裝、調試及驗收工作。

2.2乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成項目施工，確保工程質量達到國家相關標準。

2.3乙方應確保項目施工過程中，嚴格遵守國家法律法規、行業標準及甲方要求。

三、合同價款及支付方式

3.1本項目合同價款為人民幣____元整（大寫：____元整）。

3.2甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后____日內，甲方支付合同價款的____%作為預付款；

（2）項目主體結構封頂后____日內，甲方支付合同價款的____%作為進度款；

（3）項目竣工驗收合格后____日內，甲方支付合同價款的____%作為竣工款；

（4）項目保修期滿后____日內，甲方支付合同價款的____%作為保修金。

四、工期延誤及違約責任

4.1乙方應按照合同約定的時間完成項目施工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金。

4.2如因不可抗力導致工期延誤，雙方應協商解決，并根據實際情況調整工期。

4.3乙方未按合同約定完成項目施工，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。

五、工程質量及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家相關標準進行施工，確保工程質量達到合同約定的要求。

5.2項目施工完成后，雙方應按照國家相關標準進行驗收。如驗收不合格，乙方應負責整改，直至合格為止。

六、保修及維修

6.1本項目保修期為____年。

6.2保修期內，如因乙方施工原因導致項目出現質量問題，乙方應負責免費維修。

七、知識產權及保密

7.1雙方對本項目涉及的技術、工藝、設計等內容享有知識產權，未經對方同意，不得擅自泄露或轉讓。

7.2雙方對本項目涉及的商業秘密負有保密義務，未經對方同意，不得泄露或用于其他目的。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

8.2如協商不成，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

9.2本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.項目設計方案

2.項目施工圖紙

3.項目施工合同

4.項目驗收報告

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

代表人（簽字）：__________________

代表人（簽字）：__________________

簽訂日期：__________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障凈化車間項目（以下簡稱“本項目”）的質量、進度和成本控制，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）作為項目管理顧問參與本項目。為確保各方權益，甲乙雙方及第三方（以下簡稱“三方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就本項目相關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：凈化車間

1.2項目地點：甲方指定地點

1.3項目規模：____平方米

1.4項目工期：____個月

二、項目內容

2.1乙方負責本項目的施工、安裝、調試及驗收工作。

2.2乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成項目施工，確保工程質量達到國家相關標準。

2.3乙方應遵守國家法律法規、行業標準及甲方要求，接受第三方監督和管理。

三、第三方責任與權利

3.1第三方作為項目管理顧問，負責對乙方施工過程進行監督、指導和管理，確保項目質量、進度和成本控制。

3.2第三方有權要求乙方提供項目相關資料，對項目進度、質量、成本進行審核。

3.3第三方有權對乙方施工過程中存在的問題提出整改意見，乙方應予以配合。

3.4第三方有權根據項目實際情況調整施工方案，乙方應予以執行。

四、合同價款及支付方式

4.1本項目合同價款為人民幣____元整（大寫：____元整）。

4.2甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后____日內，甲方支付合同價款的____%作為預付款；

（2）項目主體結構封頂后____日內，甲方支付合同價款的____%作為進度款；

（3）項目竣工驗收合格后____日內，甲方支付合同價款的____%作為竣工款；

（4）項目保修期滿后____日內，甲方支付合同價款的____%作為保修金。

五、工期延誤及違約責任

5.1乙方應按照合同約定的時間完成項目施工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金。

5.2如因不可抗力導致工期延誤，三方應協商解決，并根據實際情況調整工期。

5.3乙方未按合同約定完成項目施工，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。

六、第三方違約責任

6.1第三方未履行監督、指導和管理職責，導致項目質量、進度、成本控制出現問題，應承擔相應責任。

6.2第三方泄露項目秘密，造成甲方損失，應承擔賠償責任。

七、甲方權益保障

7.1甲方有權要求乙方提供項目進度、質量、成本等相關資料，以便甲方了解項目情況。

7.2甲方有權要求乙方按照國家相關標準進行施工，確保工程質量。

7.3甲方有權要求乙方在項目施工過程中，遵守國家法律法規、行業標準及甲方要求。

八、乙方的違約及限制條款

8.1乙方如違反合同約定，造成甲方損失，應承擔賠償責任。

8.2乙方在項目施工過程中，不得擅自變更施工方案，如需變更，應經甲方同意。

8.3乙方不得泄露項目秘密，否則承擔相應法律責任。

九、爭議解決

9.1三方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2如協商不成，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，三方可另行協商解決。

10.2本合同一式____份，三方各執____份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.項目設計方案

2.項目施工圖紙

3.項目施工合同

4.項目驗收報告

5.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

第三方作為項目管理顧問的介入，有助于提高項目質量、進度和成本控制，確保甲方權益得到充分保障。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目業主，主導項目實施，有利于甲方在項目實施過程中掌握主動權，確保項目符合甲方預期，實現甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業凈化設備供應商，甲方（以下簡稱“甲方”）為需方，為明確雙方在凈化設備采購及安裝過程中的權利義務，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）作為項目監理參與本項目。為確保乙方權益，甲乙雙方及第三方（以下簡稱“三方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就本項目相關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：凈化設備采購及安裝

1.2項目地點：甲方指定地點

1.3項目規模：____平方米

1.4項目工期：____個月

二、項目內容

2.1乙方負責提供符合甲方要求的凈化設備，并負責設備的安裝、調試及驗收工作。

2.2乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成設備供應、安裝、調試及驗收工作，確保設備性能達到國家相關標準。

2.3乙方應遵守國家法律法規、行業標準及甲方要求，接受第三方監理。

三、第三方責任與權利

3.1第三方作為項目監理，負責對乙方提供的設備質量、安裝過程及驗收結果進行監督、檢查和評估。

3.2第三方有權要求乙方提供設備相關資料，對設備性能、安裝質量進行審核。

3.3第三方有權對乙方安裝過程中存在的問題提出整改意見，乙方應予以配合。

3.4第三方有權根據項目實際情況調整安裝方案，乙方應予以執行。

四、合同價款及支付方式

4.1本項目合同價款為人民幣____元整（大寫：____元整）。

4.2甲方按以下進度支付設備款：

（1）合同簽訂后____日內，甲方支付合同價款的____%作為預付款；

（2）設備到貨并完成初步安裝后____日內，甲方支付合同價款的____%作為進度款；

（3）設備安裝調試合格后____日內，甲方支付合同價款的____%作為竣工款；

（4）設備保修期滿后____日內，甲方支付合同價款的____%作為保修金。

五、乙方權益保障

5.1甲方應按照合同約定的時間支付設備款，不得無故拖延或拒付。

5.2甲方應提供必要的安裝條件，包括但不限于安裝場地、施工用水電等。

5.3甲方應配合乙方進行設備安裝、調試及驗收工作，確保乙方權益不受侵害。

六、甲方違約及限制條款

6.1甲方未按合同約定支付設備款，每延誤一日，應向乙方支付合同價款的____%作為違約金。

6.2甲方未提供必要的安裝條件，導致乙方無法按時完成安裝工作，乙方有權要求甲方承擔相應責任。

6.3甲方不得要求乙方在安裝過程中改變設計方案，如需變更，應經乙方同意。

七、爭議解決

7.1三方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協商解決。

8.2本合同一式____份，三方各執____份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.凈化設備技術參數及要求