農村施工協議合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（施工方）：__________

乙方（業主方）：__________

鑒于甲方具備相應的施工資質，愿意為乙方提供施工服務；乙方愿意委托甲方進行農村施工項目，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

二、施工期限

1.施工開始日期：__________

2.施工結束日期：__________

3.工期延誤責任：如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任。

三、施工質量

1.施工質量標準：符合國家相關施工質量標準和設計要求。

2.質量保證期：自工程驗收合格之日起計算，一般為__________年。

3.質量責任：如因施工質量問題導致工程損壞或事故，責任方應承擔相應的修復、賠償等責任。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：__________

2.工程款支付進度：__________

3.逾期付款責任：如乙方逾期支付工程款，應向甲方支付__________%的違約金。

五、工程驗收

1.驗收標準：符合國家相關施工質量標準和設計要求。

2.驗收程序：由雙方共同組織驗收，驗收合格后，甲方應向乙方提交驗收報告。

3.驗收不合格處理：如驗收不合格，甲方應在接到通知后__________日內進行整改，直至合格。

六、違約責任

1.甲方違約責任：如甲方未按約定完成施工任務，或施工質量不合格，應承擔相應的違約責任。

2.乙方違約責任：如乙方未按約定支付工程款，或擅自更改工程內容，應承擔相應的違約責任。

七、爭議解決

1.雙方應本著友好協商的原則解決爭議。

2.如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.施工方案

3.甲方資質證書

4.乙方委托書

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（施工方）：__________

乙方（業主方）：__________

丙方（監理方）：__________

鑒于甲方具備相應的施工資質，愿意為乙方提供施工服務；乙方愿意委托甲方進行農村施工項目；為保障施工質量，確保工程順利進行，雙方共同邀請丙方擔任本工程項目的監理工作。三方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

二、施工期限

1.施工開始日期：__________

2.施工結束日期：__________

3.工期延誤責任：如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任；丙方因監理工作失誤導致工期延誤，丙方應承擔相應責任。

三、施工質量

1.施工質量標準：符合國家相關施工質量標準和設計要求。

2.質量保證期：自工程驗收合格之日起計算，一般為__________年。

3.質量責任：如因施工質量問題導致工程損壞或事故，責任方應承擔相應的修復、賠償等責任。甲方在施工過程中應接受丙方的監理，確保施工質量。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：__________

2.工程款支付進度：__________

3.逾期付款責任：如乙方逾期支付工程款，應向甲方支付__________%的違約金；如丙方因監理工作失誤導致工程款支付延誤，丙方應承擔相應責任。

五、工程驗收

1.驗收標準：符合國家相關施工質量標準和設計要求。

2.驗收程序：由甲方、乙方和丙方共同組織驗收，驗收合格后，甲方應向乙方提交驗收報告。

3.驗收不合格處理：如驗收不合格，甲方應在接到通知后__________日內進行整改，直至合格。丙方有權對不合格工程提出整改意見。

六、丙方責任

1.監理范圍：對施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督。

2.監理責任：丙方應嚴格按照國家相關法律法規和合同約定，履行監理職責，確保工程質量。

3.監理費用：丙方監理費用按__________元/月計算，自施工開始之日起至工程驗收合格之日止。

七、違約責任

1.甲方違約責任：如甲方未按約定完成施工任務，或施工質量不合格，應承擔相應的違約責任。

2.乙方違約責任：如乙方未按約定支付工程款，或擅自更改工程內容，應承擔相應的違約責任。

3.丙方違約責任：如丙方未按約定履行監理職責，或因監理工作失誤導致工程質量問題，應承擔相應責任。

八、爭議解決

1.雙方應本著友好協商的原則解決爭議。

2.如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本協議一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.施工方案

3.甲方資質證書

4.乙方委托書

5.丙方監理資質證書

6.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

1.保障工程質量，確保工程順利進行。

2.明確各方的責任和義務，降低施工風險。

3.提高工程管理水平，確保工程按期完成。

甲方為主導的目的和意義：

1.保障甲方權益，確保甲方在工程中的主導地位。

2.提高甲方在工程中的話語權，確保甲方利益最大化。

3.增強甲方在工程中的管理能力，提升甲方在行業中的競爭力。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（施工方）：__________

乙方（業主方）：__________

丙方（監理方）：__________

鑒于乙方作為農村建設項目業主，愿意委托甲方進行施工；為確保施工質量，乙方同意邀請丙方擔任本工程項目的監理工作。三方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

二、施工期限

1.施工開始日期：__________

2.施工結束日期：__________

3.工期延誤責任：如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應責任；丙方因監理工作失誤導致工期延誤，丙方應承擔相應責任。

三、施工質量

1.施工質量標準：符合國家相關施工質量標準和設計要求。

2.質量保證期：自工程驗收合格之日起計算，一般為__________年。

3.質量責任：如因施工質量問題導致工程損壞或事故，責任方應承擔相應的修復、賠償等責任。乙方有權要求甲方和丙方提供施工質量和進度報告。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：__________

2.工程款支付進度：__________

3.逾期付款責任：如乙方逾期支付工程款，應向甲方支付__________%的違約金；如丙方因監理工作失誤導致工程款支付延誤，丙方應承擔相應責任。

五、工程驗收

1.驗收標準：符合國家相關施工質量標準和設計要求。

2.驗收程序：由甲方、乙方和丙方共同組織驗收，驗收合格后，甲方應向乙方提交驗收報告。

3.驗收不合格處理：如驗收不合格，甲方應在接到通知后__________日內進行整改，直至合格。乙方有權要求甲方和丙方對不合格工程進行整改。

六、丙方責任

1.監理范圍：對施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督。

2.監理責任：丙方應嚴格按照國家相關法律法規和合同約定，履行監理職責，確保工程質量。

3.監理費用：丙方監理費用按__________元/月計算，自施工開始之日起至工程驗收合格之日止。

七、甲方責任

1.施工責任：甲方應按照合同約定，按時、按質、按量完成施工任務。

2.施工安全責任：甲方應確保施工過程中的安全生產，防止發生安全事故。

3.施工變更責任：如因設計變更或其他原因需要調整施工方案，甲方應提前向乙方和丙方報告，并取得同意。

八、違約責任

1.甲方違約責任：如甲方未按約定完成施工任務，或施工質量不合格，應承擔相應的違約責任。

2.乙方違約責任：如乙方未按約定支付工程款，或擅自更改工程內容，應承擔相應的違約責任。

3.丙方違約責任：如丙方未按約定履行監理職責，或因監理工作失誤導致工程質量問題，應承擔相應責任。

九、爭議解決

1.雙方應本著友好協商的原則解決爭議。

2.如協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本協議一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.施工方案

3.甲方資質證書

4.乙方委托書

5.丙方監理資質證書

6.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為業主方，主導合同的目的在于確保工程項目的順利進行，