家庭裝修全包合同范文8篇篇1發包方（甲方）：承包方（乙方）：工程項目：根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.甲方裝飾住房系合法居住。2.工程地址：3.居室規格：4.工程內容：根據甲方要求，乙方負責為甲方裝修居室，包括砸墻、鋪磚、刷墻、改水電、做防水等工程。具體工程見附表。5.工程開工日期：XXXX年XX月XX日6.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日二、工程價款及結算方式1.工程總造價為人民幣大寫：XX元整，小寫：XX元。2.結算方式：工程竣工驗收后，甲方一次性支付全部工程款。乙方同時提供裝修發票。三、施工準備及工期延誤1.甲方為乙方提供施工所需的水電資源及施工場地。2.乙方在施工前需編制《施工計劃表》，并需得到甲方的認可。3.施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：（1）因意外事件導致停工；（2）甲方增加工程量；（3）甲方未能及時提供工程所需材料；（4）其他不可抗力因素。四、質量標準及驗收1.工程質量應達到《建筑裝飾工程施工及驗收規范》GB50209-2002標準。2.乙方應在工程竣工時向甲方提供《工程結算單》及《工程保修單》。3.甲方應在接到《工程結算單》后，及時進行驗收。如驗收不合格，甲方應以書面形式提出整改意見。乙方在接到整改通知后，應及時進行整改。如驗收合格，甲方應在《工程結算單》上簽字確認。4.工程質量保修期為一年。在保修期內，如因施工原因造成的問題，乙方應無償進行維修。五、違約責任及賠償金額1.如因甲方原因未能按時支付工程款，每逾期一天，甲方應支付逾期付款違約金為合同總價的千分之一。2.如因乙方原因未能按時完成工程，每逾期一天，乙方應支付逾期交付違約金為合同總價的千分之一。3.如因不可抗力因素導致工程無法按時完成，雙方應友好協商解決。4.如因甲方原因未能提供施工所需條件或未及時支付工程款導致工程無法按時完成或工程質量不符合要求，乙方不承擔違約責任。相反，甲方應承擔違約責任并賠償由此給乙方造成的全部損失。5.如因乙方原因未能按時完成工程或工程質量不符合要求，乙方應承擔違約責任并賠償由此給甲方造成的全部損失。同時，乙方應在合理期限內進行整改并達到合同要求的質量標準。6.在保修期內，如因施工原因造成的問題未得到及時維修給甲方造成損失或影響的，乙方應承擔違約責任并賠償由此給甲方造成的全部損失。7.合同規定的違約金和賠償金應在確定責任后十天內支付給對方。否則，違約方應按逾期付款的利率支付逾期付款違約金。利率按同期銀行貸款利率計算。如果違約方未能在規定期限內支付違約金或賠償金，則違約方應承擔由此給守約方造成的全部損失。8.合同規定的違約金和賠償金按以下方式計算：每逾期一天，違約方應支付違約金為合同總價的千分之一；如果違約方未能按時完成工程或工程質量不符合要求給守約方造成損失或影響的，違約方應按合同總價的百分之二十向守約方支付賠償金；如果違約方未能在規定期限內支付違約金或賠償金給守約方造成損失或影響的，違約方應按合同總價的百分之三十向守約方支付賠償金。篇2合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（業主）：XXXX，聯系電話：XXXX，地址：XXXX。乙方（裝修公司）：XXXX，聯系電話：XXXX，地址：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就家庭裝修工程達成如下協議：一、工程概況1.工程地址：XXXX。2.工程內容：XXXX。3.工程預算：XXXX元。4.工程工期：XXXX天。二、雙方職責1.甲方職責：（1）負責提供裝修所需的全部材料和設備；（2）負責協調乙方與其他施工隊伍的工作；（3）負責驗收工程成果并支付裝修費用。2.乙方職責：（1）負責制定詳細的施工方案和進度計劃；（2）負責按照施工方案進行裝修施工；（3）負責對施工過程中的質量問題進行把關；（4）負責提供必要的施工工具和材料。三、施工要求1.乙方必須按照甲方認可的設計方案施工，確保施工質量符合相關標準；2.乙方在施工過程中必須遵守安全操作規程，確保施工過程中的安全；3.乙方必須保護好施工現場，確保施工現場的整潔和有序。四、驗收與結算1.工程完工后，甲方應在接到乙方的驗收通知后XX天內進行驗收；2.驗收時，乙方應提供完整的施工記錄和材料清單；3.驗收合格后，甲方應按照合同約定支付裝修費用；4.驗收不合格的，乙方應按要求進行整改，直至驗收合格。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付裝修費用或未提供必要的材料和設備，應支付相應的違約金；2.乙方如未按照合同約定完成施工任務或施工質量不符合相關標準，應支付相應的違約金。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決；2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；2.合同生效后，雙方應認真履行合同條款，未經協商一致，任何一方不得擅自變更或終止合同。八、其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充；2.本合同一式XX份，甲乙雙方各執XX份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（業主）：___________身份證號：___________聯系方式：___________乙方（裝修公司）：___________營業執照注冊號：___________聯系方式：___________鑒于甲方需要對其家庭進行裝修，特委托乙方提供裝修服務，經雙方友好協商，達成如下協議：一、合同宗旨本合同旨在明確甲乙雙方在家裝服務過程中的權利與義務，確保雙方權益得到合法保護，共同遵守執行本合同所列各項條款。二、工程概況1.工程地址：___________。2.工程內容：家庭裝修全包，包括但不限于設計、施工、材料采購等。3.工程期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止，預計工期為XX個月。三、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣XXX元整（大寫：__________元整）。該價款包括但不限于設計費、材料費、施工費、管理費等。2.支付方式：（1）甲方在本合同簽訂后XX個工作日內支付乙方工程總價款的XX%作為預付款；（2）工程進度過半時，甲方支付工程總價款的XX%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余款項。四、工程材料1.乙方負責采購工程所需的所有材料，確保材料質量符合國家相關標準。2.乙方采購的材料如有質量問題，由乙方負責調換、修理或退貨。3.甲方有權對乙方采購的材料進行監督檢驗，如發現質量問題，可要求乙方更換。五、工程質量與驗收1.乙方應按照設計要求及國家相關標準進行施工，確保工程質量。2.工程完工后，乙方應通知甲方進行竣工驗收。甲方應在接到通知后的XX個工作日內組織驗收。3.若工程驗收不合格，甲方有權要求乙方整改，直至驗收合格為止。4.乙方在工程驗收合格后承擔保修責任，保修期為XX個月。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付合同總價款XX%的違約金。2.若乙方未按合同約定履行裝修義務，導致工期延誤或工程質量問題，乙方需承擔違約責任，并向甲方支付合同總價款XX%的違約金。如因此導致甲方損失，乙方應承擔賠償責任。3.若因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應及時溝通協商解決。七、其他條款1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同具有同等法律效力。3.本合同履行過程中如有爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（業主）：___________（簽字）日期：___________乙方（裝修公司）：___________（蓋章）日期：___________篇4甲方（業主）：________________乙方（裝修公司）：_______________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方家庭裝修工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程地址：_________________________。2.房屋結構：_________，建筑面積______平方米。3.工程內容：家裝設計施工工程，具體包括______等項目的施工。（見清單附件）4.工程期限：本工程自______年______月______日開工至______年______月______日竣工，工期______天。二、工程造價及付款方式工程造價：（大寫）__________圓整（小寫）______元，為全包價格，包括但不限于人工費用、材料費用等。工程款支付方式如下：1.合同簽訂后，甲方支付乙方工程造價的______%（大寫：______圓整）。乙方收到此款后開始施工。如甲方不按約定支付首付款，乙方有權拒絕開工。延誤工期由甲方承擔。2.工程進度過半（即木工全部完工后），甲方支付乙方工程造價的______%（大寫：______圓整）。乙方收到此款后開始購買主要材料，選購材料工期不予順延。如甲方不按約定支付進度款，乙方有權終止后續工程的施工且延誤工期不予順延，由此造成的后果由甲方承擔。3.工程竣工驗收合格后一周內，甲方支付乙方剩余款項的______%（大寫：______圓整）。如果甲方的工程未經驗收自行居住且實際使用的視同驗收合格，即完成雙方交易義務且不影響雙方合同結算和履行。乙方開具工程發票予以結算。如果甲方未能按照合同約定支付尾款，則視為違約行為，需承擔違約責任并賠償損失。1.乙方需在合同簽訂后的七日內完成初步設計方案的制定并與甲方進行深入溝通，經雙方充分溝通確定最終設計方案和施工圖。設計方案需注明所有材料和裝飾品細節、電器設備和燈具配套情況等信息。設計方案一旦確定不得隨意更改，如有需要修改須經雙方協商一致后確定修改內容和修改費用。篇5發包方（甲方）：[甲方姓名]承包方（乙方）：[乙方公司名稱]工程項目：根據《中華人民共和國合同法》，甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房地產管理部門頒發的裝潢資質證書的裝飾裝修企業。2.工程地址：[工程地址]。3.居室規格：[居室規格]。4.工程內容：根據甲方要求，乙方在裝修過程中負責購買一切裝修材料，并按施工工序進行裝修。具體包括：地面鋪磚、墻面涂料、吊頂材料、燈具、櫥柜、衛浴設備、水電改造等。5.委托方式：甲方選擇乙方提供的“全程托管式裝修服務”，即乙方負責購買一切裝修材料，并按施工工序進行裝修，甲方只需提出裝修要求，并享受裝修結果。二、工程價款及支付方式1.工程預算總造價為：人民幣[預算總造價]元（大寫：[預算總造價漢字大寫]）。本預算總造價已包含人工、材料、機械工具損耗、管理費及稅金等費用。2.支付方式：甲方在簽訂合同之日支付人民幣[首付款金額]元（大寫：[首付款金額漢字大寫]）作為首付款。剩余款項在裝修工程驗收合格后一次性支付。三、工程期限及保修服務1.工程開工日期自乙方進場日開始計算，工期為[工期天數]天。如因甲方原因造成停工或延誤工期，乙方有權要求甲方支付相應費用并順延工期。2.保修服務：乙方提供一年保修服務，自工程驗收合格之日起計算。保修范圍內的問題乙方免費維修。四、雙方權利及義務1.甲方權利及義務：（1）甲方有權對裝修過程進行監督，并提出合理建議和要求。乙方應積極配合并改進裝修方案。（2）甲方需按時支付裝修款項，并確保施工順利進行。如因甲方原因造成停工或延誤工期，乙方有權要求甲方支付相應費用并順延工期。（3）甲方應尊重乙方的勞動成果，不得擅自改動或損壞已完成的裝修項目。如有問題或需要調整，應與乙方協商，并支付相應費用。2.乙方權利及義務：（1）乙方需按照甲方的要求進行施工，確保施工質量符合標準。在施工過程中，乙方應積極配合甲方提出的合理建議和要求，并及時改進施工方案。（2）乙方需按時完工，并確保施工期間不影響甲方的正常生活秩序。同時，乙方應妥善保護施工現場，避免對周圍環境造成污染或破壞。（3）乙方在保修期內需提供免費的維修服務。如因乙方原因導致裝修質量問題，乙方應負責修復并支付相應費用。五、違約責任及糾紛解決方式1.違約責任：如因一方原因導致合同無法按時履行或履行不符合標準，違約方需承擔相應的違約責任。具體包括：如因甲方原因造成停工或延誤工期，乙方有權要求甲方支付相應費用并順延工期；如因乙方原因導致裝修質量問題，乙方應負責修復并支付相應費用。2.糾紛解決方式：如雙方在合同履行過程中發生糾紛或爭議，應首先通過友好協商的方式解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決結果并執行相應裁決。六、合同生效及終止條款1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效之日起乙方開始施工。2.合同終止：在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續履行時，雙方可協商終止合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。七、其他補充條款1.本合同未盡事宜可由雙方協商補充。補充條款與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。如有遺失或損壞可隨時向另一方申請補發或重新簽訂。3.本合同中的所有條款內容均為中文書寫，雙方對此表示確認并同意遵守執行。如有任何疑問或需要進一步的解釋和理解請隨時聯系對方協商解決。篇6合同編號：_________甲方（業主）：_________乙方（裝修公司）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方家庭裝修工程達成如下協議：一、工程概況1.工程地址：_________2.工程內容：包括客廳、臥室、廚房、衛生間等區域的裝修，具體項目包括地面鋪設、墻面涂料、天花板、燈具、衛浴設備、櫥柜等。3.工程期限：自合同簽訂之日起，工程預計完成時間為XX個月。4.工程預算：總預算為人民幣XX元，包括材料費、人工費、設計費等全部費用。具體費用明細詳見附件。二、材料供應與驗收1.乙方負責采購工程所需的所有材料，包括地板、瓷磚、櫥柜、衛浴設備等，并確保材料的質量符合相關標準。2.甲方有權對乙方采購的材料進行驗收，確保材料符合合同約定。如有不符合約定的材料，甲方有權要求乙方重新采購或替換。三、施工與驗收1.乙方負責工程的施工，包括設計、施工方案的制定和執行，確保工程質量符合相關標準。2.甲方有權對乙方的施工進行監督和驗收，確保施工進度和質量符合合同約定。如有不符合約定的施工情況，甲方有權要求乙方進行整改或重做。3.乙方應在施工完成后進行全面清理，確保現場整潔衛生。四、付款與結算1.甲方按照以下節點支付乙方的款項：簽訂合同后支付XX元作為預付款；施工完成后支付XX元作為尾款。具體支付時間和金額詳見附件。2.乙方應在收到款項后出具正式發票，并確保發票的真實性和有效性。如有虛假發票或違規行為，乙方需承擔相應的法律責任。3.甲方有權對乙方的結算進行審計和核實，確保結算的準確性和合理性。如有不合理的結算情況，甲方有權要求乙方進行調整或重新結算。五、違約責任及賠償1.甲乙雙方應嚴格遵守合同約定，如有違約行為，需承擔相應的法律責任。具體違約責任包括但不限于：未按時完成施工任務、施工質量不符合標準、未按照合同約定提供材料或服務等。2.乙方在施工中應注意保護甲方的財產和安全，如因乙方的過失或疏忽導致甲方財產損壞或安全事故發生，乙方需承擔相應的賠償責任。3.甲方在付款時需注意核實乙方的結算情況，如因甲方的過失或疏忽導致多付或少付款項，甲方需承擔相應的法律責任。但如果是由于乙方提供虛假發票或結算報告導致的錯誤付款，乙方需承擔相應的賠償責任。六、爭議解決與管轄法院1.甲乙雙方如在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以通過仲裁或訴訟解決。具體管轄法院為_________人民法院。2.在仲裁或訴訟過程中，甲乙雙方應積極配合法院的調查和審理工作，確保案件的順利進行和有效解決。同時，甲乙雙方也應尊重法院判決的結果，并承擔相應的法律責任。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效應。甲乙雙方應嚴格遵守合同約定，確保合同的順利實施和雙方權益的有效保障。2.在合同生效期間，甲乙雙方不得擅自變更或終止合同。如需變更或終止合同，應經過雙方協商達成一致意見后，按照相關程序進行辦理。同時，甲乙雙方也應承擔相應的法律責任和賠償義務。篇7甲方（業主）：________________乙方（裝修公司）：_______________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就家庭裝修工程達成以下協議：一、工程概況1.工程地址：______________________2.房屋結構：______________________3.裝修面積：______________________4.工程內容：本次裝修采用全包方式，包括設計、材料、施工等所有相關事項。具體內容包括但不限于：室內設計、水電改造、地面鋪設、墻面涂料、吊頂安裝、燈具安裝、衛浴設備安裝等。二、工程期限1.施工日期：自____年___月___日起至____年___月___日止。2.若因甲方原因造成工程延期，乙方有權按照實際延誤天數和合同約定收取相應的違約金。若因乙方原因造成工程延期，乙方需承擔違約責任并賠償甲方相應損失。三、工程造價及付款方式1.工程總造價：人民幣______元整（大寫：______元整）。該造價已包含設計費、材料費、施工費及其他相關費用。若因甲方變更設計或增加項目導致總造價變化，雙方應另行簽訂補充協議。2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的__%作為預付款；（2）施工過程中，甲方根據工程進度支付相應的款項；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。四、工程質量和驗收標準1.乙方應按照國家標準和地方規范進行施工，確保工程質量符合要求。若因乙方施工質量問題導致返工或整改，乙方應承擔全部責任。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應當在接到通知后的合理時間內進行驗收。驗收合格的，雙方簽訂驗收合格證書；驗收不合格的，乙方應負責整改并承擔相應費用。五、工程保修及售后服務1.工程保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為___年。保修期內，如因乙方施工質量問題導致的損壞，乙方應負責免費維修。2.保修期結束后，乙方提供有償維修服務。具體維修費用由雙方協商確定。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權停止施工，并有權要求甲方支付違約金。若甲方逾期付款導致工程延期，責任由甲方承擔。2.若乙方未按合同約定履行義務，導致工程延期或質量問題，乙方應承擔違約責任并賠償甲方相應損失。若因乙方原因導致合同無法履行，乙方應退還甲方已支付的款項并支付違約金。3.若因不可抗力因素導致合同無法履行或延期履行，雙方均不承擔違約責任。但應及時通知對方并采取相應措施減少損失。七、爭議解決方式篇8委托方（甲方）：_________承接方（乙方）：_________工程名稱：_________工程地點：_________根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.承包方式：全包（設計、施工、材料）4.工程內容：_________（見裝修預算表）5.工程期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止，共_________天。6.工程預算：_________元（大寫：_________元整）7.付款方式：分兩次支付，開工前支付工程預算的60%，工程竣工驗收合格后支付剩余的40%。二、關于設計與施工1.