施工合同履約金支付協議編號：__________

本協議由以下雙方簽訂：

甲方（承包方）名稱：__________________

甲方（承包方）地址：__________________

乙方（發包方）名稱：__________________

乙方（發包方）地址：__________________

鑒于甲方根據乙方要求進行施工，為保證施工質量和工程進度，雙方經友好協商，達成以下施工合同履約金支付協議：

一、合同目的：確保甲方按照施工合同約定，保質、按期完成施工任務。

二、合同背景：甲乙雙方在充分協商的基礎上，簽訂施工合同，為明確履約金支付事項，特訂立本協議。

三、協議有效期限：自雙方簽字蓋章之日起生效，至施工合同約定的工程驗收合格之日止。

四、履約金支付方式：按施工合同約定的分期支付，具體支付時間、金額詳見施工合同。乙方在約定時間內向甲方支付履約金。

五、違約責任：如甲方未能按施工合同約定完成施工任務，乙方有權扣除履約金或要求甲方承擔相應違約責任。

六、爭議解決：甲乙雙方在履行本協議過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定：本協議未盡事宜，按施工合同約定執行。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

雙方的責任和義務：

一、甲方（承包方）的責任和義務：

1.嚴格按照施工合同約定的時間、質量、安全等要求，完成施工任務。

2.按照國家和地方相關法律法規，辦理施工許可證、安全許可證等相關手續。

3.在施工過程中，確保施工現場的安全、環保、文明施工，遵守施工現場管理制度。

4.按時提交工程進度報告，確保施工進度與施工合同約定相符。

5.配合乙方進行工程驗收，對驗收合格部分承擔相應的保修責任。

6.按照施工合同約定的付款方式，及時向乙方提供工程進度款、結算款等憑證。

7.遵守合同約定，如需變更合同內容，應提前與乙方協商一致。

二、乙方（發包方）的責任和義務：

1.依法提供施工所需的場地、材料、設備等條件，確保甲方順利進行施工。

2.按照施工合同約定的期限和金額，支付履約金和工程款。

3.按時組織工程驗收，對驗收合格部分驗收合格。

4.在工程驗收過程中，如發現甲方存在施工質量問題，有權要求甲方進行整改，直至合格。

5.按時向甲方提供施工圖紙、技術資料等，確保甲方了解工程要求。

6.不得擅自變更施工合同內容，如需變更，應與甲方協商一致。

7.對甲方在施工過程中產生的合理費用，按照合同約定予以支付。

雙方的權利：

一、甲方（承包方）的權利：

1.按照施工合同約定，收取履約金和工程款。

2.對乙方提供的施工條件、材料、設備等質量、數量等進行監督檢查。

3.要求乙方按時支付履約金和工程款。

4.對乙方提供的施工圖紙、技術資料等資料進行核對。

二、乙方（發包方）的權利：

1.要求甲方按合同約定進行施工，保證工程質量、安全。

2.檢查施工進度，對甲方未能按期完成施工任務的情況，有權要求甲方采取措施予以解決。

3.檢查工程驗收情況，對驗收不合格的部分，有權要求甲方進行整改。

4.對甲方違反合同約定的事項，有權要求甲方承擔相應違約責任。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本施工合同履約金支付協議涉及的總金額為人民幣_________元（大寫：_________元整）。

二、支付方式：

1.履約金支付：

a.甲方應在簽訂施工合同之日起_________個工作日內，向乙方支付總額的_________%作為履約金，即人民幣_________元（大寫：_________元整）。

b.履約金在工程驗收合格后，甲方無違約行為的情況下，乙方應將履約金無息退還給甲方。

2.工程款支付：

a.工程款按工程進度分階段支付，具體支付節點和比例如下：

-首付款：工程開工前，甲方支付總額的_________%，即人民幣_________元（大寫：_________元整）。

-進度款：在工程每完成一個階段的_________%后，甲方支付該階段工程款的_________%，具體支付時間詳見工程進度表。

-結算款：在工程全部完工后，甲方支付剩余工程款的_________%，即人民幣_________元（大寫：_________元整）。

b.支付條件：乙方應在收到甲方提交的符合支付條件的正式發票和相應的工程進度報告后_________個工作日內支付相應款項。

3.額外費用：

a.合同約定的工程款外，因乙方原因導致的工程延誤、設計變更等引起的額外費用，由乙方承擔。

b.因甲方原因導致的工程延誤、設計變更等引起的額外費用，由甲方承擔。

4.支付方式：

a.本合同項下的所有款項支付，應通過銀行轉賬方式進行。

b.乙方應在支付款項時，將支付憑證提交給甲方，甲方在收到憑證后_________個工作日內進行核對。

三、違約責任：

a.如甲方未按約定支付款項，應向乙方支付相當于逾期付款金額的_________%作為違約金。

b.如乙方未按約定支付款項，應向甲方支付相當于逾期付款金額的_________%作為違約金。

四、變更與調整：

a.本合同的支付條款如需變更，應經雙方協商一致，并以書面形式簽署補充協議。

b.任何未在書面協議中明確的支付條款，均不構成對本合同的變更。

違約與爭議解決機制：

一、違約責任：

1.甲方違約責任：

a.甲方未能按合同約定完成施工任務，導致工程延期，應向乙方支付相當于延誤天數_________%的違約金。

b.甲方施工質量不符合合同約定，乙方有權要求甲方進行整改，直至合格，并承擔由此產生的額外費用。

c.甲方擅自變更施工合同內容，未事先與乙方協商一致，應向乙方支付相當于變更部分合同金額_________%的違約金。

2.乙方違約責任：

a.乙方未能按合同約定支付款項，應向甲方支付相當于逾期付款金額_________%的違約金。

b.乙方未按時提供施工所需的場地、材料、設備等條件，導致工程延誤，應向甲方支付相當于延誤天數_________%的違約金。

c.乙方擅自變更施工合同內容，未事先與甲方協商一致，應向甲方支付相當于變更部分合同金額_________%的違約金。

二、爭議解決：

1.爭議解決方式：甲乙雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟或向仲裁機構申請仲裁。

2.適用法律：本合同及其爭議解決適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院或仲裁機構：爭議解決過程中，如選擇訴訟，應由施工所在地的人民法院管轄；如選擇仲裁，則由施工所在地或合同簽訂地的仲裁機構仲裁。

4.爭議解決程序：雙方應按照以下程序解決爭議：

a.雙方應在爭議發生后_________個工作日內，書面通知對方，并提供爭議的相關證據。

b.雙方應在收到爭議通知之日起_________個工作日內，提交書面答辯。

c.雙方應在收到答辯后_________個工作日內，進行協商，力求達成和解。

d.如協商不成，任何一方均可選擇訴訟或仲裁方式解決爭議。

三、其他：

1.本合同項下的違約責任和爭議解決機制，均為雙方真實意愿的體現，任何一方不得以任何理由規避或免除。

2.本合同違約責任和爭議解決機制的內容，如與國家法律法規相沖突，以國家法律法規為準。

附則：

一、生效條件：本施工合同履約金支付協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，經雙方正式簽署后，本協議即具有法律約束力。

二、有效期：本協議的有效期為自生效之日起至施工合同約定的工程驗收合格之日止。如工程驗收合格后，本協議自動終止。

三、變更與終止條款：

1.變更：本協議的任何變更，必須以書面形式由甲乙雙方共同簽署，否則任何口頭或書面變更均不具有法律效力。

2.終止：

a.如施工合同因任何原因提前終止，本協議亦隨之終止。

b.本協議終止后，甲乙雙方應按照施工合同終止的相關規定，處理剩余款項的結算和工程余款的退還。

c.本協議終止后，雙方應按照國家相關法律法規和合同約定，處理工程驗收、保修等后續事宜。

四、通知：

1.任何一方需向對方發送通知或文件，應采用書面形式，并確保通過可靠的快遞或掛號信件方式發送，以證明發送的時間和內容。

2.通知送達地址如下：

a.甲方（承包方）：__________________

b.乙方（發包方）：__________________

五、不可抗力：

1.如因不可抗力（如自然災害、戰爭、政府行為等）導致本協議無法履行或履行受阻，受影響方應及時通知對方，并采取一切合理措施減輕損失。

2.不可抗力事件發生后，雙方應協商解決合同履行問題。如因不可抗力導致合同無法履行，本協議可予以終止。

六、爭議解決后的執行：

1.本協議爭議解決后，雙方應嚴格履行判決書或仲裁裁決書的內容。

2.如一方不履行判決書或仲裁裁決書的內容，另一方有權向有管轄權的人民法院申請強制執行。

七、其他：

1.本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本協議的簽署、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

3.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

一、施工合同：本協議所指的施工合同，包括但不限于甲乙雙方簽訂的《施工合同》及其附件，以及雙方在合同履行過程中形成的補充協議、會議紀要等。

二、需求文檔：包括工程項目的詳細需求說明、功能要求、性能指標等，由乙方提供。

三、設計方案：包括工程項目的總體設計方案、施工圖紙、設備選型等，由乙方提供。

四、技術規格：包括工程所需材料、設備的技術規格、質量標準等，由乙方提供。

五、各類證件復印件：

a.甲方營業執照副本復印件；

b.甲方資質證書復印件；

c.甲方安全生產許可證復印件；

d.乙方營業執照副本復印件；

e.乙方資質證書復印件；

f.乙方安全生產許可證復印件；

六、工程進度報告：包括工程進度表、施工日志、質量檢測報告等，由甲方在工程實施過程中定期提交。

七、驗收報告：包括工程驗收報告、質量驗收報告等，由乙方在工程完工后提交。

八