施工合同索賠的協議?甲方（發包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]簽訂了施工合同（合同編號：______），在施工過程中，乙方因[具體原因]向甲方提出索賠要求，經雙方友好協商，達成如下協議：一、索賠事項及原因概述乙方在履行施工合同過程中，因[詳細描述導致索賠的具體事件，如甲方提供的施工圖紙變更、施工現場條件變化、甲方指令延誤等]，致使乙方遭受了額外的費用支出和工期延誤。乙方依據施工合同的相關約定，特向甲方提出索賠，要求甲方給予相應的經濟補償和工期順延。二、索賠具體內容1.費用索賠乙方因[具體原因]導致額外增加的人工費用為人民幣______元，相關費用明細如下：新增人工工種及人數：[詳細列出新增工種及人數]，人工單價為[具體單價]元/人/天，共計工作天數為______天，費用為______元。因工期延誤導致的人工窩工費用為人民幣______元，窩工人數及天數明細如下：[分別列出各工種窩工人數及天數，計算出相應窩工費用]。乙方因[具體原因]導致的材料費用增加為人民幣______元，具體材料明細及費用如下：新增材料名稱及數量：[詳細列出新增材料名稱及數量]，材料單價為[具體單價]元，費用為______元。因材料價格上漲導致的材料差價為人民幣______元，原合同約定材料價格為[原價格]元，現市場價格上漲至[現價格]元，涉及材料數量為[具體數量]，差價計算方式為（現價格原價格）×數量=[差價金額]元。乙方因[具體原因]導致的機械費用增加為人民幣______元，機械費用明細如下：新增機械設備及租賃費用：[詳細列出新增機械設備名稱、租賃期限及租賃費用]，租賃費用共計______元。因機械閑置導致的費用為人民幣______元，閑置機械名稱及天數明細如下：[分別列出閑置機械名稱及天數，計算出相應閑置費用]。其他費用：乙方因處理索賠事項所發生的管理費、差旅費等其他費用為人民幣______元，相關費用憑證及明細附后。2.工期索賠乙方要求工期順延______天，自[原計劃完工日期]順延至[順延后天數對應的完工日期]。工期延誤的原因主要為上述索賠事項導致乙方無法按照原施工進度計劃進行施工，具體延誤天數計算如下：因[具體原因1]延誤工期______天；因[具體原因2]延誤工期______天；......（如有其他原因導致工期延誤，依次詳細列出）三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利有權對乙方提出的索賠事項及相關證據進行審查核實，對于不合理的索賠要求有權拒絕。有權要求乙方提供與索賠事項相關的詳細資料和證明文件，包括但不限于施工記錄、費用清單、采購發票、現場照片、會議紀要等。義務按照本協議約定的時間和方式向乙方支付索賠款項。負責協調解決因甲方原因導致索賠事項的相關問題，為乙方施工創造必要條件。在收到乙方索賠通知后，應在合理時間內（本協議約定為[x]個工作日）給予乙方書面答復，確認是否認可乙方的索賠要求。2.乙方權利與義務權利有權依據本協議要求甲方支付索賠款項及順延工期。有權要求甲方對其索賠事項進行審查核實過程中給予必要的協助和配合。義務按照本協議約定向甲方提供真實、準確、完整的索賠相關資料和證明文件，如因乙方提供虛假資料導致甲方損失的，乙方應承擔全部賠償責任。積極采取措施減少因索賠事項導致的損失擴大，否則對于擴大的損失部分甲方有權拒絕賠償。在收到甲方關于索賠事項的書面答復后，應按照甲方要求進行進一步的協商或處理。四、索賠款項支付方式及時間1.甲方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內，向乙方支付索賠款項的[x]%作為預付款，即人民幣______元。2.乙方應在收到預付款后的[x]個工作日內，向甲方提供經雙方認可的詳細費用結算清單及相關發票。3.甲方在收到乙方提供的費用結算清單及發票后的[x]個工作日內，對結算清單進行審核確認。如無異議，應在審核確認后的[x]個工作日內，向乙方支付剩余索賠款項，即人民幣______元。五、工期順延的確認與執行1.甲方應在收到乙方工期索賠通知后的[x]個工作日內，對乙方提出的工期順延要求進行書面確認。如甲方認可乙方的工期順延要求，應在確認文件中明確順延的具體天數及新的完工日期。2.乙方應按照新的工期計劃合理安排施工進度，確保工程按時完工。在工期順延期間，乙方應遵守施工合同及本協議的其他相關約定，保證工程質量和施工安全。3.如因乙方原因導致工期順延無法實現或工程仍不能按時完工，乙方應承擔違約責任，按照施工合同約定向甲方支付逾期違約金。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定的時間和方式向乙方支付索賠款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付已到期索賠款項及違約金，同時承擔乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協議約定向甲方提供真實、準確、完整的索賠相關資料和證明文件，甲方有權拒絕乙方的索賠要求，并要求乙方承擔因此給甲方造成的全部損失。3.若乙方未按照本協議約定的工期計劃進行施工，導致工期延誤，每逾期一日，應按照施工合同約定的金額向甲方支付逾期違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權解除施工合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。4.任何一方違反本協議的其他條款約定，應承擔因此給對方造成的全部損失，并向對方支付違約金人民幣______元。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的地方，以補充協議為準。甲方（蓋章）：____________