主體木工雙包合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行主體木工工程雙包事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程內容：________________________

1.4工程規模：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同價款及支付方式

2.1合同價款：人民幣（大寫）：________________________元整（小寫）：________________________元。

2.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的30%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付合同總價款的40%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的20%作為尾款。

三、工程質量及驗收標準

3.1工程質量標準：符合國家相關施工及驗收規范的要求。

3.2驗收標準：

（1）乙方在工程完工后，應及時通知甲方進行驗收；

（2）甲方應在收到驗收通知后7日內組織驗收，如甲方未按時驗收，視為驗收合格；

（3）驗收不合格的，乙方應在接到驗收不合格通知后3日內進行整改，整改后重新提交甲方驗收。

四、工程進度及工期延誤

4.1工程進度：乙方應按照合同約定的工期及進度計劃進行施工。

4.2工期延誤：

（1）因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任；

（2）因不可抗力等原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，合理調整工期。

五、合同解除及違約責任

5.1合同解除：

（1）在合同履行過程中，任何一方違反合同約定，導致合同無法繼續履行的，另一方有權解除合同；

（2）因不可抗力等原因導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。

5.2違約責任：

（1）甲方未按時支付工程款的，應向乙方支付逾期付款違約金；

（2）乙方未按時完成工程或工程質量不符合約定的，應承擔相應的違約責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

6.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程量清單

3.施工組織設計

4.甲方委托書

5.乙方資質證明文件

6.乙方施工許可證

7.乙方安全生產許可證

8.乙方相關保險單據

9.其他雙方認為需要作為合同附件的文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障主體木工工程的質量與進度，委托乙方（以下簡稱“乙方”）負責施工，同時引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為監理方，共同履行工程合同。為確保各方的權益，經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程內容：________________________

1.4工程規模：________________________

1.5工程工期：________________________

二、三方責任與義務

2.1甲方責任與義務：

（1）按照合同約定，按時支付工程款項；

（2）提供必要的施工圖紙及工程資料；

（3）協助乙方解決施工過程中遇到的問題；

（4）在工程驗收合格后，及時支付尾款。

2.2乙方責任與義務：

（1）按照甲方提供的圖紙及工程資料進行施工；

（2）確保工程質量符合國家相關規范及標準；

（3）按照合同約定的工期完成施工；

（4）在施工過程中，對現場進行安全管理和文明施工。

2.3丙方責任與義務：

（1）對工程進度、質量進行監督和檢查；

（2）對施工過程中發現的問題提出整改意見；

（3）對工程進行驗收，確保工程符合約定標準。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣（大寫）：________________________元整（小寫）：________________________元。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的30%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付合同總價款的40%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的20%作為尾款。

四、工程質量及驗收標準

4.1工程質量標準：符合國家相關施工及驗收規范的要求。

4.2驗收標準：

（1）乙方在工程完工后，應及時通知甲方和丙方進行驗收；

（2）丙方應在收到驗收通知后7日內組織驗收，如丙方未按時驗收，視為驗收合格；

（3）驗收不合格的，乙方應在接到驗收不合格通知后3日內進行整改，整改后重新提交甲方和丙方驗收。

五、工程進度及工期延誤

5.1工程進度：乙方應按照合同約定的工期及進度計劃進行施工。

5.2工期延誤：

（1）因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失；

（2）因不可抗力等原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，合理調整工期。

六、違約責任

6.1乙方違約責任：

（1）因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應承擔返工、維修等費用；

（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失；

（3）乙方擅自變更施工方案，未經甲方和丙方同意，應承擔相應責任。

6.2丙方違約責任：

（1）丙方未按約定履行監理職責，導致工程質量、進度出現問題，丙方應承擔相應責任；

（2）丙方在驗收過程中發現質量問題，未及時通知乙方整改，導致損失擴大的，丙方應承擔相應責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除及終止

8.1合同解除：

（1）在合同履行過程中，任何一方違反合同約定，導致合同無法繼續履行的，另一方有權解除合同；

（2）因不可抗力等原因導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程量清單

3.施工組織設計

4.甲方委托書

5.乙方資質證明文件

6.丙方資質證明文件

7.乙方施工許可證

8.丙方監理資質證書

9.其他三方認為需要作為合同附件的文件。

第三方介入的意義和目的在于確保工程質量和進度，降低甲方的風險。通過引入丙方作為監理方，甲方可以在施工過程中獲得專業的監督和檢查，保障工程質量和進度。甲方為主導的目的和意義在于確保自身權益，通過合同約定，甲方對工程質量、進度和付款等方面擁有決策權，確保工程按照預期目標順利完成。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業木工施工企業，為保障工程質量與施工利益，接受甲方（以下簡稱“甲方”）委托，進行主體木工工程。為明確各方的權利義務，保障乙方施工過程中的合法權益，同時引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為甲方代表，共同履行工程合同。經甲乙丁三方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點：________________________

1.3工程內容：________________________

1.4工程規模：________________________

1.5工程工期：________________________

二、三方責任與義務

2.1乙方責任與義務：

（1）按照甲方提供的圖紙及工程資料進行施工；

（2）確保工程質量符合國家相關規范及標準；

（3）按照合同約定的工期完成施工；

（4）在施工過程中，對現場進行安全管理和文明施工。

2.2甲方責任與義務：

（1）向乙方提供必要的施工圖紙及工程資料；

（2）協助乙方解決施工過程中遇到的問題；

（3）按照合同約定支付工程款項。

2.3丁方責任與義務：

（1）代表甲方監督乙方施工過程，確保工程進度和質量；

（2）對施工過程中發現的問題提出整改意見；

（3）負責與乙方溝通協調，確保工程順利進行。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣（大寫）：________________________元整（小寫）：________________________元。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交施工計劃，甲方支付合同總價款的30%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付合同總價款的40%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的20%作為尾款。

四、工程質量及驗收標準

4.1工程質量標準：符合國家相關施工及驗收規范的要求。

4.2驗收標準：

（1）乙方在工程完工后，應及時通知甲方和丁方進行驗收；

（2）丁方應在收到驗收通知后7日內組織驗收，如丁方未按時驗收，視為驗收合格；

（3）驗收不合格的，乙方應在接到驗收不合格通知后3日內進行整改，整改后重新提交甲方和丁方驗收。

五、工程進度及工期延誤

5.1工程進度：乙方應按照合同約定的工期及進度計劃進行施工。

5.2工期延誤：

（1）因乙方原因造成工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失；

（2）因不可抗力等原因導致工期延誤的，雙方應協商解決，合理調整工期。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

（1）甲方未按時支付工程款的，應向乙方支付逾期付款違約金；

（2）甲方未提供必要的施工圖紙及工程資料，導致工期延誤或工程質量受損的，甲方應承擔相應責任。

6.2乙方違約責任：

（1）因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應承擔返工、維修等費用；

（2）因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除及終止

8.1合同解除：

（1）在合同履行過程中，任何一方違反合同約定，導致合同無法繼續履行的，另一方有權解除合同；

（2）因不可抗力等原因導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效