2025標準預制圓樁工程施工合同第一條工程概況1.1工程名稱：預制圓樁工程1.2工程地點：1.3工程內容：本工程主要包括預制圓樁的生產、運輸、施工及相關輔助工作。具體工作內容詳見附件《施工圖紙》和《工程量清單》。第二條工程承包范圍2.1承包范圍：發包人委托承包人負責預制圓樁的生產、運輸及施工，具體工作內容包括但不限于：（1）預制圓樁的模具制作、鋼筋加工、混凝土澆筑、養護等；（2）預制圓樁從生產場地到施工地點的運輸工作；（3）預制圓樁的現場安裝、定位、校正及固定；（4）與預制圓樁施工相關的場地平整、排水、臨時道路鋪設等輔助工作。2.2承包方式：承包人以包工包料的方式完成上述承包范圍內的全部工作內容。第三條合同工期3.1計劃開工日期：年月日3.2計劃竣工日期：年月日3.3總工期：日歷天（包括法定節假日在外）3.4承包人應按照發包人審定的施工進度計劃進行施工，并在計劃工期內完成全部工程內容。如因承包人原因導致工期延誤，承包人應承擔相應的違約責任。第四條工程質量標準4.1質量標準：本工程的質量要求應符合國家現行相關標準及規范，包括但不限于《混凝土結構設計規范》GB50010、《預制混凝土構件質量檢驗評定標準》JGJ284等。4.2承包人應嚴格按照施工圖紙、技術規范和質量標準進行施工，確保工程質量達到合格標準。4.3預制圓樁的強度、尺寸、外觀等指標應符合設計要求，驗收時應提供相關試驗報告和質量合格證明文件。4.4如因承包人原因導致工程質量不符合要求，承包人應負責返工或修復，并承擔由此產生的額外費用。第五條安全、文明施工及環保要求5.1承包人應嚴格遵守國家及地方有關安全生產、文明施工的法律法規，并采取有效的安全防護措施，確保施工現場的安全。5.2承包人應制定詳細的安全生產管理計劃，并報發包人備案。5.3承包人應做好施工現場的環境保護工作，采取有效的措施防止揚塵、噪音、廢水等污染，確保施工過程符合環保要求。5.4如因承包人原因發生安全事故或環境污染事故，承包人應承擔全部責任及相應費用。第六條材料與設備6.1承包人負責采購本工程所需的全部材料和設備，材料及設備的質量必須符合設計要求和國家相關標準。6.2預制圓樁的原材料（如鋼筋、水泥、砂石等）應符合國家質量標準，并提供相應的出廠合格證、質量檢驗報告等證明文件。6.3承包人應妥善保管和使用材料和設備，不得挪作他用或造成浪費。6.4發包人有權對承包人采購的材料和設備進行檢查，如發現不符合質量要求的，承包人應立即更換或退貨，并承擔相應責任。第七條合同價款與支付7.1合同總價：本合同總價為人民幣元整（大寫：元整），其中包含人工費、材料費、機械費、運輸費、管理費、利潤及稅金等全部費用。7.2合同價款的計算依據：（1）施工圖紙及工程量清單；（2）現行的工程定額及市場材料價格；（3）雙方約定的其他因素。7.3價款支付方式：（1）預付款：本合同簽訂后日內，發包人向承包人支付合同總價的%作為預付款；（2）進度款：承包人每月日前向發包人提交當月完成的工程量報告，經發包人審核后，在日內支付當月進度款的%；（3）竣工驗收合格后，承包人提交完整的結算資料，經發包人審核確認后，于日內支付至合同總價的%；（4）剩余%作為質量保證金，待缺陷責任期滿后無質量問題后予以支付。7.4所有支付均以銀行轉賬方式完成，承包人應提供合法有效的發票。第八條雙方的權利與義務發包人的權利與義務：8.1.1發包人應按照合同約定按時支付工程款，并提供必要的施工條件。8.1.2發包人有權對承包人的施工過程進行監督和檢查，對不符合質量、安全、環保要求的行為提出整改要求。8.1.3發包人應按約定提供施工圖紙和技術資料，并組織圖紙會審和技術交底。承包人的權利與義務：8.2.1承包人應嚴格按照施工圖紙、技術規范及合同要求進行施工，確保工程質量和工期。8.2.2承包人應負責施工現場的管理工作，包括但不限于施工人員的管理、材料設備的管理、施工進度的控制等。8.2.3承包人應按時提交工程進度報告、質量驗收報告等相關資料，并配合發包人進行工程驗收。8.2.4承包人應負責施工期間的臨時設施、場地清理及垃圾清運工作。第九條工程驗收與缺陷責任期9.1預驗收：工程完工后，承包人應向發包人提交竣工驗收申請報告，發包人應在收到申請后日內組織預驗收。9.2正式驗收：預驗收合格后，發包人應在日內組織正式驗收，驗收合格后雙方簽署《竣工驗收證書》。9.3缺陷責任期：自竣工驗收合格之日起，缺陷責任期為個月。期間，承包人應負責修復任何因施工質量問題引起的缺陷或損壞，相關費用由承包人承擔。9.4缺陷責任期滿后，發包人應向承包人退還質量保證金（無息）。第十條違約責任10.1承包人違約責任：（1）因承包人原因導致工期延誤的，每延誤一天，承包人應支付合同總價的‰作為違約金；（2）因承包人原因導致工程質量不符合要求的，承包人應負責返工或修復，并承擔相應費用；（3）承包人未按合同約定履行其他義務的，發包人有權要求承包人限期整改，逾期未整改的，發包人有權解除合同，并要求承包人賠償損失。10.2發包人違約責任：（1）因發包人原因導致工期延誤的，工期相應順延，發包人應賠償承包人因停工窩工造成的損失；（2）發包人未按合同約定支付工程款的，每逾期一天，應支付應付金額的‰作為違約金；（3）發包人未按合同約定履行其他義務的，承包人有權要求發包人限期整改，逾期未整改的，承包人有權解除合同，并要求發包人賠償損失。第十一條爭議解決11.1本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，發包人執份，承包人執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。發包人（蓋章）：法定代表人或授權代表：日期：年月