低價名宿建造合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就乙方為甲方建造低價名宿的相關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：低價名宿建造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目投資：__________

1.5項目工期：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量完成低價名宿的建造工作；

（2）甲方應按照合同約定支付工程款；

（3）甲方應配合乙方辦理相關手續，確保項目順利進行；

（4）甲方應承擔因自身原因導致的項目延誤、停工等責任。

2.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照合同約定的時間、質量、數量完成低價名宿的建造工作；

（2）乙方應確保工程安全、環保、文明施工；

（3）乙方應按照甲方要求提供相關資料、圖紙等；

（4）乙方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：按工程進度分期支付。

3.2工程款支付比例：根據工程進度，甲方應支付乙方工程款的__________。

3.3工程款支付時間：甲方應在每個支付節點前__________個工作日內支付相應工程款。

四、違約責任

4.1甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付__________的違約金；

（2）甲方因自身原因導致項目延誤、停工的，應向乙方支付__________的違約金。

4.2乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成工程建設的，應向甲方支付__________的違約金；

（2）乙方因自身原因導致工程延誤、停工的，應向甲方支付__________的違約金。

五、爭議解決

5.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

6.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.項目設計圖紙

3.項目施工組織設計

4.項目合同工期表

5.項目工程款支付計劃表

6.項目驗收標準及辦法

7.項目合同附件清單

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障低價名宿建造項目的順利進行，確保自身權益得到充分保障，特邀請具有相應資質的第三方（以下簡稱“第三方”）參與項目監管，并與乙方（以下簡稱“乙方”）共同簽訂本合同。本合同旨在明確各方的權利、義務和責任，確保項目按期、高質量完成。

一、項目概況

1.1項目名稱：低價名宿建造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目投資：__________

1.5項目工期：__________

二、第三方參與

2.1第三方作為甲方項目的監管方，負責對乙方施工過程進行全程監督，確保施工質量、安全、進度符合合同約定。

2.2第三方有權對乙方提交的施工方案、設計圖紙、施工組織設計等進行審核，并提出修改意見。

2.3第三方有權對乙方進行現場檢查，發現問題及時通知乙方整改，并要求乙方提交整改報告。

三、甲方權利與義務

3.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量完成低價名宿的建造工作；

（2）甲方有權要求第三方對乙方施工過程進行全程監督；

（3）甲方有權要求乙方提供項目相關資料、圖紙等；

（4）甲方有權要求乙方在規定時間內完成整改工作；

（5）甲方有權要求乙方按照合同約定支付工程款。

3.2甲方義務：

（1）甲方應按照合同約定支付工程款；

（2）甲方應配合乙方辦理相關手續，確保項目順利進行；

（3）甲方應承擔因自身原因導致的項目延誤、停工等責任；

（4）甲方應配合第三方進行現場檢查和整改監督。

四、乙方權利與義務

4.1乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款；

（2）乙方有權要求甲方配合辦理相關手續；

（3）乙方有權要求甲方提供項目相關資料、圖紙等。

4.2乙方義務：

（1）乙方應按照合同約定的時間、質量、數量完成低價名宿的建造工作；

（2）乙方應確保工程安全、環保、文明施工；

（3）乙方應按照甲方要求提供相關資料、圖紙等；

（4）乙方應承擔因自身原因導致的工程延誤、停工等責任。

五、第三方權利與義務

5.1第三方權利：

（1）第三方有權對乙方施工過程進行全程監督；

（2）第三方有權對乙方提交的施工方案、設計圖紙、施工組織設計等進行審核；

（3）第三方有權要求乙方提交整改報告。

5.2第三方義務：

（1）第三方應按照合同約定對乙方施工過程進行全程監督；

（2）第三方應確保監督工作不影響施工進度；

（3）第三方應確保監督工作符合國家相關法律法規。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成工程建設的，應向甲方支付__________的違約金；

（2）乙方因自身原因導致工程延誤、停工的，應向甲方支付__________的違約金；

（3）乙方違反合同約定，擅自改變施工方案、設計圖紙的，應向甲方支付__________的違約金。

6.2甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付__________的違約金；

（2）甲方因自身原因導致項目延誤、停工的，應向乙方支付__________的違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.項目設計圖紙

3.項目施工組織設計

4.項目合同工期表

5.項目工程款支付計劃表

6.項目驗收標準及辦法

7.項目合同附件清單

第三方介入的意義和目的：

第三方作為監管方，能夠對乙方施工過程進行全程監督，確保施工質量、安全、進度符合合同約定，從而降低甲方在項目過程中的風險。同時，第三方能夠為甲方提供專業的技術支持，提高項目整體管理水平。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目的投資方，主導項目的實施過程，能夠確保項目符合自身利益，降低風險。通過引入第三方，甲方能夠在不增加自身管理負擔的情況下，實現項目監管的精細化，提高項目成功率。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身在低價名宿建造項目中的權益，特邀請具有相應資質的第三方（以下簡稱“第三方”）參與項目監督，并與甲方（以下簡稱“甲方”）共同簽訂本合同。本合同旨在明確各方的權利、義務和責任，確保項目順利進行，同時保障乙方在項目中的核心利益。

一、項目概況

1.1項目名稱：低價名宿建造項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目投資：__________

1.5項目工期：__________

二、第三方參與

2.1第三方作為乙方的監督方，負責對甲方提供的設計、施工、監理等環節進行全程監督，確保項目質量、安全、進度符合合同約定。

2.2第三方有權對甲方提交的設計方案、施工圖紙、監理報告等進行審核，并提出修改意見。

2.3第三方有權對甲方進行現場檢查，發現問題及時通知甲方整改，并要求甲方提交整改報告。

三、乙方權利與義務

3.1乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、數量完成低價名宿的建造工作；

（2）乙方有權要求第三方對甲方提供的設計、施工、監理等環節進行全程監督；

（3）乙方有權要求甲方提供項目相關資料、圖紙等；

（4）乙方有權要求甲方在規定時間內完成整改工作；

（5）乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。

3.2乙方義務：

（1）乙方應按照合同約定支付工程款；

（2）乙方應配合甲方辦理相關手續，確保項目順利進行；

（3）乙方應承擔因自身原因導致的項目延誤、停工等責任；

（4）乙方應配合第三方進行現場檢查和整改監督。

四、甲方權利與義務

4.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量完成低價名宿的建造工作；

（2）甲方有權要求乙方提供相關資料、圖紙等；

（3）甲方有權要求乙方在規定時間內完成整改工作；

（4）甲方有權要求乙方按照合同約定支付工程款。

4.2甲方義務：

（1）甲方應按照合同約定支付工程款；

（2）甲方應配合乙方辦理相關手續，確保項目順利進行；

（3）甲方應承擔因自身原因導致的項目延誤、停工等責任；

（4）甲方應提供符合合同約定要求的設計方案、施工圖紙等；

（5）甲方應提供必要的施工條件，如土地、基礎設施等。

五、第三方權利與義務

5.1第三方權利：

（1）第三方有權對甲方提供的設計、施工、監理等環節進行全程監督；

（2）第三方有權對甲方提交的設計方案、施工圖紙、監理報告等進行審核；

（3）第三方有權要求甲方提交整改報告。

5.2第三方義務：

（1）第三方應按照合同約定對甲方提供的設計、施工、監理等環節進行全程監督；

（2）第三方應確保監督工作不影響施工進度；

（3）第三方應確保監督工作符合國家相關法律法規。

六、違約責任及限制條款

6.1甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付__________的違約金；

（2）甲方因自身原因導致項目延誤、停工的，應向乙方支付__________的違約金；

（3）甲方違反合同約定，擅自改變設計方案、施工圖紙的，應向乙方支付__________的違約金。

6.2乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成工程建設的，應向甲方支付__________的違約金；

（2）乙方因自身原因導致工程延誤、停工的，應向甲方支付__________的違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效