2024年一級建造師之一建工程法規題庫

第一部分單選題（500題）

1、下列損失中，屬于安裝工程一切險的保險責任范圍的是（）。

A.因原材料缺陷引起的保險財產本身的損失

B.火災造成的損失

C.由于超電壓造成電氣設備本身的損失

D.施工用機具失靈造成的本身損失

【答案】：B

2、采用弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育證書》的，一經發

現，立即（）。

A.撤銷當事人注冊證書

B.取消當事人繼續教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

C.撤銷當事人建造師資格證書

D.處以罰款

【答案】：B

3、某承包單位以建設單位不及時支付工程款為由請求將所建造的房屋

拍賣并就所得款項優先受償。但是，某銀行也以建設單位已經用此房

屋作為抵押物對貸款作了抵押而請求就拍賣所得款項優先受償，則

（）O

A.如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過六個月，

則優先支付給承包單位

B.應該優先支付給承包單位

C.應該優先支付給銀行

D.如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過六個月，

則優先支付給銀行

【答案】：A

4、關于買賣合同的說法，正確的有（）。

A.標的物在交付之前產生的孽息，歸出賣人所有

B.試用期間屆滿，試用買賣的買受人對是否購買標的物未做表示的，

視為購買

C.買賣合同是轉移財產所有權的合同

D.標的物在訂立合同之前已為買受人占有的，合同生效的時間為交付

時間

E.因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于

從物

【答案】：A

5、建設單位甲與供貨商乙簽訂了一份鋼材供貨合同，合同中約定：由

供貨商送貨至施工現場，但未約定運費的負擔，后雙方對此沒有達成

補充協議，也不能依其他方法確定。則供貨商將鋼材送到工地后，該

運輸費應由（）。

A.建設單位甲承擔運費

B.施工單位丙承擔運費

C.供貨商乙承擔運費

D.建設單位甲與供貨商乙單位共同分擔運費

【答案】：C

6、注冊建造師異地執業的，工程所在地省級人民政府建設主管部門應

當將處理建議轉交注冊建造師注冊所在地省級人民政府建設主管部門,

注冊所在地省級人民政府建設主管部門應當在（）個工作日內作出

處理，并告知工程所在地省級人民政府建設行政主管部門。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

7、如果貨運合同當事人沒有明確約定，貨物在運輸過程中因不可抗力

滅失，關于運費支付的說法，正確的是（）o

A.未收取運費的，承運人不得要求支付運費

B.運費由托運人承擔

C.已收取運費的，托運人無權要求返還

D.運費由承運人和托運人共同承擔

【答案】：A

8、爭議雙方達成和解協議后，一方拒不履行，則另一方可以（）。

A.請求法院強制執行

B.請求仲裁強制執行

C.要求對方承擔締約過失責任

D.要求對方承擔違約責任

【答案】：D

9、某高速公路項目進行招標，開標后允許（）o（2015真題）

A.評標委員會要求投標人以書面形式澄清含義不明確的內容

B.投標人再增加優惠條件

C.投標人撤銷投標文件

I）.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【答案】：A

10、《注冊建造師管理規定》中規定，隱瞞有關情況或者提供虛假材

料申請注冊，相關部門（）。

A.責令改正

B.處以罰款

C.申請人1年內不得再次申請注冊

D.申請人3年內不得再次申請注冊

【答案】：C

11、某寫字樓工程主樓尚未完工，裙樓商場部分未經驗收即投入使用。

使用中發現因施工原因致使裙樓一樓承重墻局部因地基下沉而開裂，

則此質量責任應由（）承擔。

A.設計單位

B.施工單位

C.建設單位

D.質量監管部門

【答案】：B

12、某實行總承包的工程，總承包單位將專業工程分包給具有相應資

質的專業承包單位，專業承包單位又將勞務作業分包給具有相應資質

的勞務分包單位，則勞務分包單位從事危險作業的人員的意外傷害險,

保險費由（）支付。

A.專業承包單位

B.總承包單位

C.建設單位

D.勞務分包單位

【答案】：B

13、某施工單位在道路挖掘施工中未進行圍擋防護，導致夜間一行人

王某失足墜落溝槽內摔傷。該施工單位對王某需承擔的責任是（）

A.刑事責任

B.違約責任

C.侵權責任

D.行政責任

【答案】：C

14、投標有效期應從（）之日起計算。

A.招標文件規定的提交投標文件截止

B.提交投標文件

C.提交投標保證金

D.確定中標結果

【答案】：A

15、根據《專利法》，對產品的形狀、架構或者結合所提出的始于實

用的新的技術方案成為（）（2013）

A.發明

B.實用新型

C.外觀設計

D.設計方案

【答案】：B

16、生產安全事故發生后，生產經營單位主要負責人謊報或者瞞報事

故的，應當受到的處罰是（）

A.處10萬元以上50萬元以下的罰款

B.處5萬元以上20萬元以下的罰款

C.處上一年年收入50%至80%的罰款

D.處上一年年收入60%至100%的罰款

【答案】：D

17、某建設工程勘察單位業務實力較強，欲在全國范圍內承接勘察業

務，按照我國建設工程勘察設計管理相關規定，該建設工程勘察單位

的資質等級最低須為（）o

A.丁級

B.丙級

C.乙級

D.甲級

【答案】：D

18、根據《招標投標法》，投標人補充、修改或者撤回已提交的投標

文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）（2013）

A.評標截止時間前

B.評標開始前

C.提交投標文件的截止時間前

D.投標有按期自

【答案】：C

19、關于確定中標人的說法，正確的是（）。

A.中標人應當是能夠最大限度滿足招標文件規定的各項綜合評價標準,

且經評審的投標價格最低

B.國有資金占控股或主導地位的依法必須招標的項目，應當確定排名

第一的中標候選人%中標人

C.第一中標候選人因不可抗力不履行合同的，招標人必須重新招標

D.第一中標候選人財務狀況有較大變化，可能影響履約能力的，招標

人可以在發出中標通知書后審查確認

【答案】：B

20、關于《民法典》的公平原則，下列表述不正確的是（）。

A.公平包括合同當事人雙方的權利義務要平等

B.公平包括合同的風險應該合理分配

C.公平包括不得假借訂立合同惡意進行磋商

D.公平包括合同中違約責任的確定要合理

【答案】：A

21、在下列常見的合同中，對合同的分類的說法錯誤的是（）。

A.加工承攬合同屬于不要式合同

B.建設工程施工合同屬于要式合同

C.建設單位與商業果行的貸款合同屬于不要式合同

D.自然人之間的借款合同屬于不要式合同

【答案】：C

22、甲公司向乙公司購買了一批輔材，甲公司和乙公司約定采用合同書

的方式訂立合同，由于施工進度緊張，在甲公司的催促之下，甲公司和乙

公司在未簽字蓋章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司的項目現場，甲公

司接收投入工程使用，甲公對和乙公司之間買賣合同的狀態是（）

A.無效

B.條件成就時生效

C.成立

D.可撤

【答案】：C

23、根據《大氣污染防治法》，我國頒發主要大氣污染物排放許可證

的機構是（）o2014

A.國務院環保部門

B.各級地方政府環保部門

C.酸雨控制區內的人民政府環保部門

D.大氣污染排放總量控制區內的人民政府

【答案】：D

24、無證經營的包工頭王某的農民工建筑隊，掛靠在具有二級資質的

某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質量不符合質量標準而

給業主造成了較大的經濟損失，此經濟損失應由（）承擔賠償責任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某連帶

D.雙方按事先的約定

【答案】：C

25、根據《建設工程質量管理條例》，工程質量必須實行（）。

A.企業監督

B.社會監督

C.政府監督

D.行業監督

【答案】：C

26、施工總承包單位與分包單位依法簽訂了“幕墻工程分包協議”，

在建設單位組織竣工驗收時發現幕墻工程質量不合格。下列表述正確

的是（）。

A.分包單位就全部工程對建設單位承擔法律責任

B.分包單位可以不承擔法律責任

C.總包單應就分包工程對建設單位承擔全部法律責任

I）.總包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。

【答案】：D

27、建設工程承包單位在向建設單位提交竣工驗收報告時，應當向建

設單位出具（）。

A.質量保證書

B.咨詢評估書

C.使用說明書

D.質量保修書

【答案】：D

28、下面關于工程建設項目招標規模標準說法錯誤的是（）。

A.建設項目的建筑藝術造型有特殊要求的，經項目主管部門批準，可

以不進行招標

B.依法必須進行招標的項目，全部使用國有資金投資，應當公開招標

C.招標投標活動不受部門地區的限制，不得對潛在投標人實行歧視待

遇

D.施工單項合同估算價在100萬元以上的必須進行招標

【答案】：D

29、施工合同管理規定，對于無效的施工合同，承包單位已根據合同

要求完成工程建設任務，建設單位以合同無效為由不支付工程款，承

包人請求人民法院要求建設單位支付工程款，則對于承包單位的要求

應該（）o

A.合同無效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.資質合格，予以支持

D.已經付出，部分支持

【答案】：B

30、注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的工程項目竣工驗收

手續辦結前，可以變更注冊至另一個企業的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.發包方同意更換項目負責人

C.承包方同意更換項目負責人

D.停工超過120天承包方認為需要調整的

【答案】：B

31、下列關于授予專利權的條件的說法，正確的有（）。

A.授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性

B.申請專利的發明創造在申請日前6個月內，在中國政府主辦或者承

認的國際展覽會上首次展出的，喪失新穎性

C.實用性要求發明或者實用新型已經產生積極效果

D.授予專利權的外觀設計，只要同申請日以前在國內外出版物上公開

發表過或者網內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似即可

【答案】：A

32、關于施工許可制度的說法中，正確的是（）o

A.中止施工滿1年經核驗不符合條件的，應當收回其施工許可證

B.領取施工許可證后因故不能按期竣工超過6個月的，施工許可證自

行廢止

C.因故中止施工，恢復施工后1個月內應向發證機關報告

D.批準開工報告的工程因故中止施工的，應當重新辦理批準手續

【答案】：A

33、某商品房工程開發商向銀行辦理柢押貸款2000萬元，工程竣工驗

收后欠施工單位500萬元工程款，開發商賣給王某等商品房10套，已

支付全部房款，銀行和施工單位均向人民法院提起訴訟，要求拍賣已

建成的全部房屋還款，則（）。

A.銀行的貸款在先，拍賣后所得款項由銀行優先受償

B.施工企業的工程款優先保障，拍賣后應優先受償

C.開發商賣給王某等商品房1套無效，應該拍賣

D.王某等購買的房屋有效，承包人和銀行的優先受償權不得對抗買受人

【答案】：D

34、商事仲裁具有許多特點，其中最突出的是（）。

A.專業性

B.自愿性

C.獨立性

D.靈活性

【答案】：B

35、下列人員中，屬于建筑施工特種作業人員的是（）。

A.木工

B.鋼筋工

C.瓦工

D.電工

【答案】：D

36、投標人根據招標文件已提交了投標保證金，下列情形中投標保證

金可不予返還的是（）。

A.招標人終止招標的

B.投標人中標并在招標活動結束后與招標人簽訂書面合同的

C.投標截止后投標人撤銷投標文件的

D.投標人未中標的

【答案】：C

37、根據《民法典》的規定，屬于承擔民事責任方式的是（）。

A.返還財產

B.責令停產停業

C.暫扣或者吊銷執照

I）.沒收違法所得，沒收非法財物

【答案】：A

38、根據《建設工程安全生產管理條例》，建設工程施工前，應當對

有關安全施工的技術要求向施工作業班組、作業人員作出詳細說明的

是施工企業的（）。

A.負責項目管理的技術人員

B.項目負責人

C.技術負責人

D.安全員

【答案】：A

39、甲公司向乙公亙購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數量，

但一直未明確具體數量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒

絕接受，理由是已告知要變更合同。關于雙方合同關系的說法，正確

的是（）o（2012）

A.乙承擔損失

B.甲可根據實際情況部分接收

C.雙方合同已變更，乙送貨構成違約

D.甲拒絕接收，應承擔違約責任

【答案】：D

40、甲公司向乙公司購買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂

立合同，由于施工進度緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋

意之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。

甲、乙公司之間的買賣合同（）。（2015）

A.無效

B.成立

C.可變更

D.可撤銷

【答案】：B

41、關于建設單位安全責任的說法，正確的是()o2016

A.建設單位不得調整合同工期

B.需要進行爆破作業的，建設單位應當委托施工企業辦理申請批準手

續

C.建設單位應當向施工企業提供毗鄰區的地下管線資料并保證資料的

真實、準確、完整

I).建設單位應當拆除施工前告知施工企業，將施工企業資質等級證明

和拆除施工組織方案報送有關部門備案

【答案】：C

42、某建筑工程已經達到其設計使用年限，業主想繼續使用，則

()O

A.不能繼續使用，必須拆除

B.繼續使用即可

C.向建設主管部門繳納一定費用后可繼續使用

D.委托鑒定，重新界定使用期

【答案】：D

43、施工單位向電梯生產公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內交貨。

電梯生產公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據《民法典》，

電梯生產公司的回函屬于（）。

A.要約邀請

B.承諾

C.部分承諾

D.新要約

【答案】：D

44、為了配合當地舉辦一項盛會，某施工現場暫停施工，按照相關規定,

施工單位應當做好現場防護。則其所需費用由（）承擔，合同另有

約定除外。

A.當地政府部門

B.建設單位

C.盛會舉辦方

D.施工單位

【答案】：B

45、監理單位的主要安全責任之一是（）。（2013）

A.組織專家認證、審查深基坑專項施工方案。

B.申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料。

C.在設計方案中提出保障施工作業人員安全和預防生產事故的措施建

議

D.發現存在嚴重安全事故隱患時，要求施工單位停工并及時報告建設

單位

【答案】：D

46、在下列擔保方式中，不轉移對擔保財產占有的是（）。

A.定金

B.質押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

47、下列關于合同權利的轉讓說法不正確的是（）。

A.當債務人接到權利轉讓的通知后，權利轉讓即行生效

B.債權人轉讓權利的，應當通知債務人

C.最高額抵押的主合同債權可以轉讓

【）.債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外

【答案】：C

48、（2020年真題）因合同、侵權行為、無因管理、不當得利以及法

律的其他規定，權利人請求特定義務人為或者不為定行為的權利是

（）O

A.物權

B.特許物權

C.抗辯權

D.債權

【答案】：D

49、根據《民法典》的規定，下列情形中，權利人不享有法定解除權

的是（）。

A.運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質

B.施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤

離現場

C.發包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協議

D.施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延誤

【答案】：D

50、下列某建筑公司的工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限勞

動合同的是（）。

A.在公司連續工作滿8年的張某

B.到公司工作2年，并被董事會任命為總經理的王某

C.在公司累計工作了10年，但期間曾離開過公司的趙某

D.與公司已經連續訂立兩次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事

原工作的李某

【答案】：D

51、關于施工企業資質序列的說法，正確的是，正確的是（）o

（2014）

A.專業承包企業可以將所承接的專業工程再次分包給其他專業承包企

業

B.專業承包企業可以將所承接的勞務作業依法分包給勞務分包企業

C.勞務分包企業只能承接施工總承包企業分包的勞務作業

D.勞務分包企業可以承接施工總承包企業或專業承包企業或其他勞務

分包企業分包的勞務作業

【答案】：B

52、為了保證分包合同的履行，分包工程的發包人可以就分包合同的

履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。

A.投標保函

B.履約保函

C.預付款保函

D.維修保函

【答案】：B

53、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列建設工程開工前建設單

位應當申請領取施工許可證的是（）

A.投資額為25萬元的公共廁所

B.建筑面積為325平方米的公園管理用房

C.建筑面積為600平方米的地鐵施工臨時辦公室

D.農民自建低層住宅

【答案】：B

54、某大學需要重建一個獨立的實驗室，建筑面積280平方米，投資額

30萬元；根據住房和城鄉建設部《建筑工程施工許可管理辦法》規定,

在開工前某大學（）。

A.向學校住所地的縣級以上建設行政主管部門申請施工許可證

B.向實驗室建設地的縣級以上建設行政主管部門申請施工許可證

C.向有關部門申請開工報告即可

D.不需要辦理施工許可證

【答案】：D

55、有關抵押權的實現，說法錯誤的是（）。

A.債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現抵押權的情形，

抵紳權人可以與抵押人協議以抵押財產折價或者以拍賣

B.抵押權人有權進行折價、變賣、拍賣抵押物

C.抵押權人與抵押人協議不成的，抵押權人可以向人民法院提起訴訟

D.拍賣價款超過債權數額的部分歸抵押人所有

【答案】：B

56、根據國家有關消防法規和建設工程安全生產法規，施工單位應當

建立施工現場消防組織并且至少每（）組織一次演練。

A.一季度

B.半年

C.一年

D.兩年

【答案】：B

57、對建設用地范圍內房屋及附屬物的征收，是（）取得所有權的

方式之一。

A.建設單位

B.施工總承包方

C.個人

D.國家

【答案】：D

58、下面的說法中，正確的是（）o

A.禁止安排女職工從事有毒有害的工作

B.不得安排懷孕7個月以上的女職工從事夜班工作

C.不得安排未成年工從事國家規定的第3級體力勞動強度的工作

D.女職工生育不得少于60天的產假

【答案】：B

59、聘用企業與注冊建造師解除勞動合同關系后無故不辦理注銷注冊

或變更注冊，注冊建造師要求注銷注冊或變更注冊的，（）。

A.注冊建造師應向國務院建設主管部門申請

B.建設主管部門應先行調解，調解不成的，及時辦理注銷手續

C.注冊建造師應當提供與原聘用企業解除勞動關系的有效證明材料

D.建設主管部門經向原聘用企業核實，聘用企業提出書面異議的，不予

辦理注銷注冊或變更注冊

【答案】：C

60、承、發包人以《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-

0201版）簽訂合同，工程竣工后承包人提請竣工驗收，但發包人長達

一個半月之久拒不組織驗收，此情況下正確處理方式是（）。

A.承包人應提請建設行政主管部門組織驗收

B.以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期

C.視為通過驗收，以提請竣工驗收報告之日后第29天為驗收合格日

D.繼續等待驗收

【答案】：B

61、關于分包工程的稅法，正確的是（）o2016

A.分包工程承包人在提供分包工程履約擔保后，不得要求分包工程發

包人提供分包工程付款擔保

B.中標人可以自行決定將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包

給他人完成

C.中標人和分包人就分包項目向招標人根據各自過錯承擔相應的責任

D.施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位完成

【答案】：D

62、關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的說法，正確的

是（）。

A.經過勘察、設計單位鑒定后，必須在設計文件中重新界定使用期

B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委

托原勘察、設計單位鑒定

C.根據鑒定結果采取加固、維修等措施的，需經原施工企業進行加、

維修和補強

D.不經鑒定、加固等而違法繼續使用造成損失的，由產權所有人和原

施工企業承擔連帶責任

【答案】：A

63、下列關于注冊建造師執業范圍的說法中，正確的是（）。

A.二級建造師可在全國范圍內以注冊建造師名義執業

B.可擔任各類工程項目施工負責人

C.注冊有效期內不得變更注冊到另一企業

D.一級建造師可擔任特級建筑企業資質的建設工程項目施工的項目經

理

【答案】：D

64、下列屬于保證方式的是（）。

A.一般保證

B.特殊保證

C.專項保證

D.綜合保證

【答案】：A

65、投標人如果對招標文件有異議，依法應當先進行的活動是（）。

A.向有關行政監督部門投訴

B.向招標人提出異議

C.向法院起訴

D.申請仲裁

【答案】：B

66、甲醫院與乙建筑工程公司于2002年5月26日簽訂建筑工程承包

合同，合同約定由乙筑工程公司為甲醫院建造門診大樓，預計2004年

5月26日交付驗收，驗收合格后支工程款的90%,剩余款項在2005

年5月26日前結清。雙方按照合同履行了各自的義務。2006年1月

12日，該大樓的局部墻面出現細微裂縫，后來裂縫漸漸變大，到2006

年3月20日墻皮大脫落，該醫院應在（）之前向乙建筑工程公司提

出索賠。

A.2006年5月27日

B.2007年5月27日

C.2008年2月13日

D.2009年3月20日

【答案】：D

67、針對建設工程質量，縣級以上人民政府建設行政主管部門和其他

有關部門履行監督檢查職責時，無權采取的措施是（）。

A.要求被檢查的單位提供有關工程質量的文件

B.要求被檢查的單位提供有關工程施工資料

C.進入被檢查單位的施工現場進行檢查

D.發現有影響工程質量的問題時，責令改正

【答案】：B

68、關于建設用地使用權設立空間的說法，正確的是（）。

A.建設用地使用權只能在土地的地表設立

B.建設用地使用權在土地的地表和地下設立的，應當共同設立以

C.建設用地使用權在土地的地上設立后，權利人自動獲得該土地地下

的使用權

D.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立

【答案】：D

69、2015年9月15日，甲公司與丙公司訂立書面協議轉讓其對乙公司

的30萬元債權，同年9月25日甲公司將該債權轉讓通知了乙公司。

關于該案的說法，正確的是（）。（2016）

A.甲公司與丙公司之間的債權轉讓協議于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主張30萬元的債權

C.甲公司和乙公司就30萬債務的清償對丙公司承擔連帶責任

D.甲公司和丙公司之間的債權轉讓行為于2015年9月25日對乙公司

發生效力

【答案】：I）

70、關于企業申請資質條件中“凈資產”的說法，正確的是（）。

A.是指企業擁有的資產

B.是指企業的注冊資本金

C.應當以企業申請資質前3年度財務報表中凈資產的平均額為準

D.即所有者權益

【答案】：D

71、關于行政復議和行政訴訟的說法，錯誤的是（）。

A.行政復議、行政訴訟必須以書面形式提出申請

B.行政復議不是行政訴訟的必然程序

C.人民法院已經受理行政訴訟的，不得申請行政復議

D.復議機關受理行政復議的，不得向人民法院提起行政訴訟

【答案】：A

72、某項施工中施工單位偷工減料，造成建設工程不符合規定的質量

標準，給建設單位造成了損失。建設行政主管部門不能對該施工單位

實施的制裁是（）。

A.責令停業整頓

B.降低資質等級

C.責令改正

D.罰金

【答案】：D

73、建設工程活動中形成的以下施工管理文件，必須有注冊建造師簽

字蓋章的是（）o

A.索賠報告

B.沉降觀測紀錄

C.施工組織設計

D.工程竣工報驗單

【答案】：D

74、根據《民事訴訟法》及司法解釋，因建設工程施工合同糾紛提起

訴訟的管轄法院為（）o

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同簽訂地法院

【答案】：A

75、施工單位偷工減料，降低工程質量標準，導致整棟建筑倒塌，10

名工人被砸死，直接經濟損失6000萬元。該行為涉嫌觸犯（）o

A.重大責任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

76、關于在文物保護單位和建設控制地帶內從事建設活動的說法，正確

的是（）。2017真題

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區城不得進行挖掘作業

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業，必須經國務院

批準

C.在省、自治區、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作

業的，必須經國務院文物行政主管部門同意

D.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業的，應經

核定公布該文物保護單位的人民政府批準，并在批準前征得上一級人民

政府文物行政主管部門同意

【答案】：D

77、關于法人的說法，正確的是（）。（2016）

A.法人分為企業法人和行政法人

B.企業法人合并、分立的，應當向登記機關辦理登記并公告

C.有獨立經費的機關法人從批準之日取得法人資格

D.具有法人條件的事業單位經核準登記取得法人資格

【答案】：B

78、建筑市場不良行為信息公布期限一般是（）。

A.1個月至2年

B.2個月至1年

C.3個月至2年

D.6個月至3年

【答案】：D

79、關于行政許可的說法，正確的是（）。2017真題

A.部門規章可以設定行政許可

B.行政機關在實施行政許可時，一律進行聽證

C.行政許可可以延續，但是不得變更行政許可事項

D.行政許可可以統一辦理或者聯合辦理

【答案】：D

80、建筑施工企業隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請安全生產許可

證的，應給予警告，并在（）年內不得申請安全生產許可證。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：B

81、根據合同當事人是否必須采取一定形式為標準，可以將合同分為

（）O

A.雙務合同與單務合同

B.有償合同與無償合同

C.要式合同與不要式合同

D.權利合同與義務合同

【答案】：C

82、根據《安全生產許可證條例》，安全生產許可證的有效期為（）

年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

83、.根據施工許可制度的要求，建設項目因故停工，（）應當自中

止施工之日起1個月內向發證機關報告。

A.工程項目部

B.施工企業

C.監理單位

D.建設單位

【答案】：D

84、某建筑公司雇住的農民工甲，第一天上班，負責澆筑混凝土的工

長乙在沒有對其進行任何說明的情況下安排甲去正在施工的橋上振搗

混凝土。工作中，由于振搗棒的劇烈振動加之橋上空間狹窄，甲從橋

上掉了下來，摔成重傷，則下列說法中不正確的是（）。

A.如果由于安全設施不合格導致，則建設項目安全設施的設計人、設

計單位應當承擔責任

B.由于乙沒有告知甲現場存在安全隱患，施工單位要承擔責任

C.由于施工單位沒有為甲辦理工傷保險，施工單位就屬于違法

D.對于自己企業的從業人員要辦理工傷保險，對手雇用的農民工不需

要辦理

【答案】：D

85、根據《行政處罰法》的規定，可以設定限制人身自由行政處罰的

規范性文件是（）。

A.法律

B.行政法規

C.部門規章

I）.地方性法規

【答案】：A

86、以下各項，施工合同質量糾紛成因表述錯誤的是（）。

A.建筑材料沒有注冊商標

B.監理制度不嚴格

C.建設單位不顧實際地降低造價，縮短工期

D.施工單位在施工過程中偷工減料

【答案】：A

87、下列選項不屬于消防安全重點單位應履行的消防安全職責的是

（）O

A.確定消防安全管理人，組織實施本單位的消防安全管理工作

B.建立消防檔案，確定消防安全重點部位，設置防火標志，實行嚴格

管理

C.實行每月防火巡查，并建立巡查記錄

D.對職工進行崗前消防安全培訓I,定期組織消防安全培訓和消防演練

【答案】：C

88、對有關節能管理的理解，不正確的是（）。

A.應采取技術上可行的措施

B.應采取經濟上合理的措施

C.應采取環境和社會可以承受的措施

D.應從能源生產到消費各個環節中減少浪費

【答案】：I）

89、建設單位應自建設項目投入試生產之日起（）個月內，向有關

部門申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

90、注冊建造師的下列行為中，不屬于不良行為記錄記入其信用檔案

的有（）。

A.符合工程質量、安全、環保和用工方面的規定

B.未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的

C.不積極配合有關部門監督檢查的

I）.弄虛作假取得繼續教育證書后被取消繼續教育記錄

【答案】：A

91、實行施工總承包的工程項目，應由（）統一組織編制建設工程

安全事故應急救援預案。（2012）

A.建設單位

B.施工總承包單位

C.監理單位

D.各分包單位

【答案】：B

92、某建設項目建設方委托一家商業銀行為工程款支付提供付款擔保,

約定保證方式為一般保證，但未約定保證期間。施工承包合同約定最

后付款期為2006年6月1日。后由于建設方未及時支付工程款，施工

方要求商業銀行承擔保證責任。施工單位的如下行為中正確的是

（）O

A.在2006年12月15日起訴商業銀行要求承擔保證責任

B.在2006年12月15日起訴建設方和商業銀行要求連帶付款

C.施工單位勝訴后，依判決直接向商業銀行要求支付工程款

D.強制執行建設方后、如若尚欠工程款，可要求商業銀行支付

【答案】：D

93、某工程發生安全事故，造成10人死亡，50人重傷,6000萬元直接經

濟損失，則該事故的等級屬于（）。

A.一般事故

B.較大事故

C.重大事故

D.特別重大事故

【答案】：C

94、甲開發商與乙簽訂了商品房買賣合同，由乙購買甲開發的樓盤中

的一棟別墅。交付前，甲又將此套別墅出售給丙，并辦理了產權登記。

在乙要求甲承擔責任的方式中，不應采用的是（）。

A.要求甲支付違約金

B.要求甲雙倍返還定金

C.要求甲在樓盤中另提供一套價格相等的別墅

I）.要求甲交付合同約定的別堂房屋

【答案】：I)

95、《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由

()三部分組成。

A.總則、分則、附則

B.總則、通用條件、專用條件

C.合同協議書、通住合同條款、專用合同條款

D.總則、正文、附件

【答案】：C

96、建筑施工場界環境噪聲排放限值，晝間()，夜間()。

A.40dB(A),25dB(A)

B.55dB(A),40dB(A)

C.70dB(A),55dB(A)

D.85dB(A),70dB(A)

【答案】：C

97、下列有關工程竣工日期的表述中，錯誤的是()。

A.建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

B.承包人提交竣工驗收報告后發包人拖延驗收的，以竣工驗收合格之

日為竣工日期

C.承包人提交竣工驗收報告后發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收

報告之日為竣工日期

D.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程

之日為竣工日期

【答案】：B

98、知識產權侵權賠償數額，應根據①侵權人的非法獲利，②權利人

的實際損失，③知識產權許可使用費的倍數確定，④法院結合實際情

況進行判決。其順序為（）。

A.④①②③

B.②①③④

C.③①②④

D.③②④①

【答案】：B

99、根據《行政許可法》，下列法律法規中，不得設定任何行政許可

的是（）。（2015真題）

A.法律

B.行政法規

C.地方性法規

D.部門規章

【答案】：D

100、某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出

現任何安全事故，均由分包單位承擔，該約定（）。

A.因顯失公平而無效

B.由于分包單位自愿簽署而有效

C.僅對總承包單位和分包單位有效

D.因違反法律、法規強制性規定而無效

【答案】：I）

10k水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全

同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為（）。

A.水泥廠的答復文件到達施工單位時

B.施工單位發出訂購水泥的要約時

C.水泥廠發出答復文件時

D.施單位訂購水泥的要約到達水泥廠時

【答案】：A

102、施工單位將一筆本應支付給A材料商的材料款誤支付給B材料商,

A材料商無權直接要求B材料商返還貨款。這體現了債的（）。

A.絕對性

B.相對性

C.專有性

D.不可轉讓性

【答案】：B

103、某用人單位招聘一名員工，由于工作疏忽一直未與其簽訂勞動合

同；一年后，用人單位決定辭退該員工，在用人單位應承擔的法律后

果中錯誤的是（）。

A.可提前30日書面通知，并額外支付一個月工資后解除勞動關系

B.如果該員工被迫究刑事責任，用人單位可以解除勞動合同

C.應視為用人單位已于該員工訂立無固定期限勞動合同

D.用人單位應每月向該員工支付兩倍的工資

【答案】：A

104、關于移送管轄、指定管轄、管轄權轉移的說法，正確的有（）。

A.移送管轄是在平級法院之間移送

B.有管轄權的法院由于特殊原因不能行使管轄權的可以管轄權轉移

C.對人民法院就級別管轄異議作出的判決，當事人不服的可以向上一

級法院提起上訴

D.管轄權轉移僅發生在上下級法院之間

【答案】：D

105、經建設單位的同意，甲建筑工程公司與乙建筑施工公司簽訂勞動

分包合同，合同約定：乙公司負責為甲公司承包的某建設項目提供勞

務工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的勞務，因施工事故

所造成的人員傷亡的責任一概由乙公司承擔等。根據我國《民法典》

的規定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因損害社會公共利益而無效

C.因顯失公平而可撤銷

D.因施工事故所造成的人員傷亡的責任一概由乙公司承擔的條款無效

【答案】：D

106、根據《建設工程安全生產管理條例》，不需要按照國家有關規定

經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，方可上

崗作業的人員是（）o

A.垂直運輸機械作業人員

B.登高架設作業人員

C.爆破作業人員

I）.專職安全管理人員

【答案】：D

107、《建設工程質量管理條例》規定，關于建設工程在超過合理使用

年限后的說法，正確的是（）。

A.建設工程超過合理使用年限后，應當報廢或拆除

B.應當委托原勘察、設計單位鑒定

C.不經鑒定、加固等而違法繼續使用，產生后果由產權所有人負責

D.應當委托原勘察、設計單位制定加固措施

【答案】：C

108、關于工程事故犯罪及其刑事責任，以下說法正確的是（）

A.工程重大安全事故罪是單位犯罪，不再對直接責任人員定罪處罰

B.重大勞動安全事故罪只處罰直接責任人員，不處罰直接主管人員

C.重大責任事故罪屬于自然人犯罪，單位不能成為犯罪主體

D.串通投標行為屬于行政違法，只承擔行政責任，不承擔刑事責任

【答案】：C

109、某建筑公司承建一項工程，作為工程施工單位，按照《建筑法》

的規定，必須投保的險種是（）。

A.工傷保險

B.建筑職工意外傷害險

C.建筑工程一切險

D.安裝工程一切險

【答案】：A

110、下列情形中，不能夠認定為工傷或者視同工傷的是（）o

A.患職業病的

B.在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的

C.在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的

D.在上班途中遭遇本人主要責任的交通事故傷害的

【答案】：D

111、某汽車制造廠2019年12月將自產轎車3輛轉作本企業固定資產。

該汽車制造廠應納車輛購置稅的計稅依據是（）o

A.最高售價

B.最低售價

C.平均售價

D.生產的同類應稅車輛的銷售價格

【答案】：D

112、關于投標聯合體資格條件的說法，正確的是（）。

A.聯合體牽頭單位具備招標文件規定的相應資格條件即可

B.聯合體一方具備招標文件規定的相應資格條件即可

C.聯合體各方均應當具備招標文件規定的相應資格條件

D.由不同專業的單位組成聯合體，按照資質等級較低的單位確定其資

質等級

【答案】：C

113、關于人民法院對民事上訴案件的二審裁判的說法，正確的是

（）。

A.原判決認定事實清楚，適用法律正確的，裁定駁回上訴，維持原判

決

B.原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發回原審人民法院重審

C.原判決認定事實不清的，裁定撤銷原判決，發回原審人民法院重審,

或者查清事實后改判

D.原判決違反法定程序的，依法改判

【答案】：C

114、甲乙簽訂總價100萬元的買賣合同，雙方約定：甲向乙交納10

萬元定金，貨到付款；如一方違約，向對方支付15萬元違約金。甲

如約交付了定金。合同履行中，乙不能按期交貨構成違約，雙方解除

合同。則乙最多向甲支付（）萬元。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】：C

115、某施工企業承范拆除舊體育館工程，作業過程中，體育館屋頂突

然坍塌，壓死2人，重傷11人，根據《生產安全事故報告和調查處理

條例》，該事故屬于（）o

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：I）

116、下列各項中，不屬于專屬管轄的內容的是（）。

A.因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄

B.因港口作業中發生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄

C.因特殊的訴訟標的或訴訟標的物發生糾紛提起的訴訟，由訴訟標的或

訴訟標的物所在地人民法院管轄

D.因繼承遺產糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產

所在地人民法院管轄

【答案】：C

117、關于用能單位節能管理要求的說法，正確的是（）

A.用能單位應當加強能源計價管理

B.用能單位應當不定期開展節能教育和崗前節能培訓

C.用能單位應當建立節能目標責任制

D.鼓勵用能單位對能源消費實行包費制

【答案】：C

118、對于工程質量的監督管理，我國實行（）統一監督管理。

A.國務院

B.國務院國家發改委

C.國務院建設行政主管部門

D.國務院質量技術監督部門

【答案】：C

119、建筑工程因自然災害遭受損失，需要保險賠付，下列屬于建筑工

程一切險賠付范圍的是（）。

A.某公路工程在施工過程中因連續幾天的暴雨導致的經濟和人員損失

B.某寫字樓因雷電造成八間辦公室及其電腦損毀和2名工作人員重傷

C.某煤礦因透水導致的冒頂、坍塌傷亡19人和經濟損失

D.某鋼結構工程施工中因火災造成的財產損失

【答案】：A

120、甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審

中，乙方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件（）。

A.移送二審法院裁決

B.缺席判決

C.不予判決

D.進入再審程序

【答案】：B

121、關于確定中標人的說法，正確的是（）o2017

A.投標人不得授權評標委員會直接確定中標人

B.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人必須重新招標

C.確定中標人選，招標人可以就投標價格與投標人進行談判

D.國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定

排名第一的中標候選人為中標人

【答案】：D

122、根據《綠色施工導冊》，關于臨時用地指標和臨時用地保護的說

法，正確的是（）o2016

A.根據施工規模及現場條件等因素合力確定臨時設施的占地指標，臨

時設施的占地面積應該按用地指標所需的一半面積設計

B.要求平面布置合理、緊湊，在滿足環境、職業健康與安全級文明施

工要求的前提下盡可能減少廢棄地和死角，臨時設施占地面積有效利

用率大于80%

C.應對深基坑施工方案進行優化，減少土方開挖和回填量，最大限度

地減少對土地的擾動，保護周邊自然生態環境

D.利用和保護施工住地范圍內原有綠色植被，對于施工周期較短的現

場，可按建筑永久綠化的要求，安排場地新建綠化

【答案】：C

123、關于工程質量殮測機構的說法，錯誤的是（）。

A.可以轉包檢測業務

B.具有獨立的法人資格

C.是中介機構

D.分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質

【答案】：A

124、總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔（）。

A.補充責任

B.共同責任

C.按份責任

D.連帶責任

【答案】：D

125、根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，負責重大事故調查

的是（）。

A.省級人民政府

B.設區市級人民政府

C.縣級人民政府

D.國務院

【答案】：A

126、重點工程的施工現場防火巡查和防火應急演練的周期分別為

（）O

A.每日，每半年

B.每周，每年

C.每月，每半年

D.每日，每年

【答案】：A

127、安裝工程一切險所承保的損失范圍是（）o

A.因設計錯誤或原材料缺陷引起的保險財產本身的損失

B.因超負荷、超電壓引起的電氣設備本身的損失

C.因施工機具失靈造成的本身的損失

D.因自然災害和意外事故造成的損失和費用

【答案】：D

128、引起債權債務關系發生的最主要、最普遍的根據是（）。

A.合同

B.扶養

C.不當得利

I）.無因管理

【答案】：A

129、2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公

司的債權人丙公司無法實現債權，丙公司于2009年1月1日才得知該

情況，則丙公司撤銷權的截止日期為（）。

A.2011年1月1日

B.2010年1月1日

C.2010年4月1日

D.2009年4月1日

【答案】：B

130、各級人民法院院長對本院已經發生法律效力的判決、裁定，發現

確有錯誤，認為需要再審的，應當提交（）討論決定。

A.上級法院院長

B.審判委員會

C.首席仲裁員

D.高級法院審判委員會

【答案】：B

13k根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》建筑流工企業申

請安全生產許可證時，應當向住房城鄉建設主管部門提供的材料是

（）

A.企業資質證書

B.營業執照

C.市計報告

I）.安全生產承諾書

【答案】：B

132、關于建筑市場誠信行為公布的說話，正確的是（）。（2014）

A.不良行為記錄應當在當地發布，社會影響惡劣的，還應當在全國發

布

B.誠信行為信息包括良好行為記錄和不良行為記錄，兩種信息記錄都

應當公布

C.省、自治區和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改

確有實效的，可取消不良行記錄信息的公布

D.不良行為記錄在地方的公布期限應長于全國公布期限

【答案】：B

133、標準分為國家標準、行業標準、地方標準和團體標準、企業標準,

下列關于工程建設標準說法錯誤的的是（）。

A.強制性國家標注的代號“GB”

B.施工企業制定的企業標準可以比強制性標準低一點

C.對于保證人身健康和生命財產安全的，應當制定國家強制性標準

D.制定國家標準的工作程序應按準備、征求意見、送審和報批四個階

段進行

【答案】：B

134、我國法的形式中，（）是指由全國人民代表大會和全國人民

代表大會常務委員會制定頒布的規范性法律文件。

A.部門規章

B.憲法

C.法律

D.行政法規

【答案】：C

135、《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區范圍內，建設工程中,

使用機械設備可能產生噪聲污染的，（）單位應當提前15日，向工

程所在地縣級以上（）部門申報。

A.建設環保行政主管

B.建設建設行政主管

C.施工環保行政主管

D.施工建設行政主管

【答案】：C

136、生產經營單位主要負責人在本單位發生重大生產安全事故時，在

事故調查處理期間擅離職守或者逃匿的，給予降職、撤職的處分，對

逃匿的處（）拘留。

A.15日以下

B.15日以上

C.25日以下

D.25日以上

【答案】：A

137、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的

條件有（）o

A.完成建設工程設計和合同約定的各項內容

B.有完整的技術檔案和施工管理資料

C.有工程使用的全部建筑材料，建筑構配件和設備的進場試驗報告

D.有監理單位和施工單位共同簽署的質量合格文件

E.有建設單位簽署的工程保修書

【答案】：A

138、關于施工許可“保證工程質量安全的具體措施”，說法正確的是

（）O

A.辦理質量監督手續之前，應當先行申領施工許可證

B.施工企業應當具備相應資質

C.由監理單位出具“施工場地已具備施工條件的證明”

D.建立工程質量安全責任制并落實到人

【答案】：D

139、對于達到一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案,

應由（）組織專家論證、審查。（2012）

A.安全監督管理機構

B.建設單位

C.監理單位

D.施工企業

【答案】：D

140、甲、乙因合同到紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲

裁員由甲、乙共同選定。伸裁庭合議時產生了兩種不同意見，仲裁庭

應當（）作出裁決。

A.按多數仲裁員的意見

B.按首席仲裁員的意見

C.提請仲裁委員會

D.提請仲裁委員會主任

【答案】：A

141、除雙方當事人意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合

同，成為（）。2014

A要式合同

B.實踐合同

C.有償合同

D.雙務合同

【答案】：B

142、某房地產開發商拖欠承包商工程款70（）萬元，承包商認為可以用

開發的商品房抵賬，因此并不急于追索。同時承包商拖欠勞務分包商

報酬150萬元已達6個月，則此勞務分包商有權（）。

A.以自己的名義向人民法院請求開發商付款

B.以承包商的名義向人民法院請求開發商付款

C.以自己的名義向政府行政主管部門清求付款

D.以承包商的名義向開發商請求付款

【答案】：A

143、下屬行為不屬于違法分包的是（）

A.消防專業分包單々將全部勞務作業分包給某勞務公司

B.總承包單位經建設單位同意將水暖工程分包給李某

C.總承包單位經監理單位同意將采暖工程分包給某機電安裝公司

I）.總承包單位經建設單位同意將裙樓主體結構施工分包給某施工單位

【答案】：A

144、關于工程總承包的說法，正確的是（）。

A.工程總承包企業經建設單位同意或根據合同約定，可以直接將工程

項目的設計或者施工業務擇優分包給具有相應資質的企業

B.建沒單位選擇工程總承包企業必須依法招標

C.工程總承包評標應當采用綜合評估法，評審的主要因素包括工程總

承包報價、項目管理組織方案、設計方案和工程業績等

D.工程總承包項目經理必須具備工程建設類注冊執業資格和高級工程

師技術職稱

【答案】：A

145、下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是（）o

A.保險合同糾紛

B.侵權行為糾紛

C.不動產糾紛

D.票據糾紛

【答案】：C

146、根據《立法法》的規定，地方性法規、規章之間，同一機關制定

的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由（）裁決。

A.最高人民法院

B.制定機關

C.最高人民檢察院

D.國務院

【答案】：B

147、根據《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦

法》，施工企業負責人要定期帶班檢查施工現場，其每月檢查時間應不

少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C

148、下列訴訟時效中，不符合中斷條件的有（）。

A.當事人一方為金融機構，依照法律規定或者當事人約定從對方當事

人賬戶中捫收欠款本息的

B.當事人一方以發送信件或者數據電文方式主張權利，信件或者數據

電文到達對方當事人

C.當事人一方向人民法院提交起訴狀

D.導致權利人不能行使請求權的事由發生在訴訟時效期間的最后6個

月內

【答案】：D

149、因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者（）人民法院管轄。

A.合同履行地

B.合同簽訂地

C.原告住所地

D.標的物所在地

【答案】：A

150、關于民事訴訟證據的說法，正確的是（）o

A.在民事訴訟中，書證可以只提交復印件

B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證

C.未經對方當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據使用

D.對有缺陷的鑒定結論，應予重新鑒定

【答案】：B

151、某工程項目建設單位為早日投入使用，采用部分偽造證明文件辦

理工程竣工驗收備案，后被備案機關發現，則備案機關可對其處（）

罰款。

A.10萬元以上30萬元以下

B.15萬元以上30萬元以下

C.20萬元以上40萬元以下

D.20萬元以上50萬元以下

【答案】：D

152、借用其他施工企業的（）投標的行為，屬于以其他企業名義承

攬工程。

A.營業執照

B.技術方案

C.施工設備

D.施工業績

【答案】：A

153、（2020年真題）施工總承包單位和分包單位對分包工程安全生產

承擔的責任是（）。

A.獨立責任

B.按份責任

C.補充責任

D.連帶責任

【答案】：D

154、某市政工程由于政府部門規劃調整，導致該工程停工達1年之久,

施工企業擬讓該工程的項目經理甲提擔任其他市政工程的項目經理，

根據有關規定，關于甲任職的說法，正確的是（）。

A.甲不能同時擔任該兩個項目的項目經理

B.經建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

C.經施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理

D.經建設主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經理

【答案】：B

155、關于行政訴訟法律規定的說法，正確的是（）。

A.未經行政復議程序，不能提起行政訴訟

B.法院審理行政訴訟案件不適用調解

C.行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則

D.在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據

【答案】：B

156、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發包方沒有按

期付款，承包方欲請求法院保護其民事權利，該訴訟時效期間應從

（）之日算起。

A.第一次付款期限屆滿

B.最后一次付款期限屆滿

C.每次付款期限屆滿

D.提交工程款支付申請

【答案】：B

157、原告甲房地產開發公司起訴被告正大建筑公司，在法院開庭前，

關于證據保全的說法正確的有（）

A.證據保全只能依當事人申請進行，人民法院不得依職權作出

B.人民法院可以主動采取證據保全措施

C.當事人申請保全證據的應當提供相應的擔保

D.當事人在舉證期限內隨時可以申請保全證據

【答案】：B

158、下列情形中，屬于人民法院對仲裁裁決裁定不予執行的是（）。

2017

A.對仲裁裁決持不同意見的仲裁員沒有在裁決書上簽名的

B.仲裁庭的組成違反法定程序的

C.合同中沒有仲裁條款，爭議發生后當事人才達成書面仲裁協議的

D.載有仲裁條款的合同被人民法院確認無效的

【答案】：B

159、建設工程施工合同解除后的法律后果是（）。

A.尚未履行的，繼續履行

B.已經履行的，恢復原狀

C.質量合格的，支付相應的工程價款

D.驗收不合格的，賠償損失

【答案】：C

160、建設行政管理部門對建設工程合同爭議進調解，施工單位不服。

施工單位可以采取的行為是（）。

A.申請行政復議或提起行政訴訟

B.申請仲裁或提起民事訴訟

C.申請行政復議后提起行政訴訟

D.申請仲裁后提起民事訴訟

【答案】：B

161、劃撥土地使用權只能由（）人民政府依法批準。

A.中央

B.省級以上

C.鎮級以上

D.縣級以上

【答案】：D

162、根據《建筑業企業資質管理規定》，屬于建筑業企業資質序列的

是（）。

A.工程總承包

B.專業分包

C.專業承包

D.勞務承包

【答案】：C

163、水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約作出了完全

同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為（）o

A.施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時

B.水泥廠的答復文件到達施工單位時

C.施工單位發出訂購水泥的要約時

D.水泥廠發出答復文件時

【答案】：B

164、關于安裝工程一切險保險期限的說法，正確的是（）。

A.安蕓期保險期限的起始或終止可以超出保險單明細表中列明的保險

生效日或終止日

B.安裝工程一切險對舊機械設備不負考核期的保險責任，但需承擔起

維修期的保險責任

C.安裝工程一切險的保險期內一般應包括一個試車考核期，試車考核

期的長短可以超出安裝工程保險單明細表中列明的試車和考核期限

D.安裝工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程

的材料、設備運抵工地之時起始

【答案】：D

165、關于人身保險合同的說法，正確的是（）。2018真題

A.保險合同只能由被保險人和保險人簽訂

B.受益人由被保險人或投保人指定

C.被保險人或受益人必須是投保人

D.保險人可以用訴訟方式要求投保人支付保險費

【答案】：B

166、行政機關作出的下列決定中，當事人不能申請行政訴訟的是

()。

A.罰款、沒收非法財物等行政處罰決定

B.不服行政機關對民事糾紛作出的調解

C.限制人身自由的行政強制措施決定

D.對于行政復議的結果不服

【答案】：B

167、根據《安全生產事故報告和調查處理條例》，建筑工地事故發生

后，事故現場有關人員應當立即向()報告。

A.業主單位負責人

B.事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門

C.事故發生地省級以上人民政府安全生產監督管理部門

I).本單位負責人

【答案】：D

168、下列法律責任中，屬于刑事處罰的是()(2013)

A.處分

B.暫扣執照

C.恢復原狀

D.罰金

【答案】：D

169、乙于2007年8月10日取得一級建造師注冊執業證書，注冊有效

期滿后若需繼續執業，乙最遲應當在（）之前申請延續注冊。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日

【答案】：C

170、依據《建設工程安全生產管理條例》的規定，以下有關施工單位

安全生產責任的表述，不正確的是（）。

A.施工單位不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍

B.施工單位對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物應采取專項

保護措施

C.施工單位應當設立安全生產管理機構，配備兼職安全生產管理人員

D.施工單位應當向作業人員提供安全防護用具和安全防護服裝

【答案】