房地產園林綠化施工合同M合同編號：__________甲方（發包方）：公司名稱：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯系方式：[甲方聯系電話]乙方（承包方）：公司名稱：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯系方式：[乙方聯系電話]第二章工程概況一、工程地點：位于[具體工程地點]，該地點具備良好的施工條件和周邊環境。二、工程內容：包括但不限于小區內的園林綠化設計、種植、養護等工作，具體內容以雙方確認的施工圖紙和工程量清單為準。三、工程規模：占地面積約[具體規模]平方米，綠化面積約[具體綠化面積]平方米，包含各類植物種植、景觀小品打造、灌溉系統鋪設等。第三章工程期限一、開工日期：自[預計開工日期]起開始施工。二、竣工日期：應在[預計竣工日期]前完成全部工程內容。三、工期延誤及順延：如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因導致工期延誤，經雙方協商確認后，可相應順延工期；如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任并賠償甲方因此造成的損失。第四章工程質量一、質量標準：按照國家及地方相關園林綠化工程質量標準執行，保證工程質量達到優良等級，植物成活率達到[具體成活率要求]%以上，景觀效果符合設計要求。二、質量檢驗：乙方應在工程完工后[規定檢驗時間]內通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后的[規定驗收時間]內組織相關人員進行驗收。如驗收不合格，乙方應在規定時間內整改完畢，直至驗收合格。第五章工程造價及付款方式一、工程造價：經雙方協商確定，本工程的總造價為[具體工程造價金額]元（大寫：[大寫工程造價金額]），該價格包含工程所需的全部材料、人工、設備及管理費用等。二、付款進度及方式：1.合同簽訂后[約定預付款比例]日內，甲方向乙方支付工程總造價的[預付款金額比例]%作為預付款；2.工程進度達到[約定階段節點]時，甲方向乙方支付工程總造價的[階段節點付款金額比例]%；3.工程竣工驗收合格后[約定驗收款比例]日內，甲方向乙方支付工程總造價的[驗收款金額比例]%；4.剩余工程總造價的[質保金比例]%作為質保金，在質保期屆滿且無質量問題后[質保金支付時間]內無息支付給乙方。第六章雙方責任與義務一、甲方責任與義務：1.按合同約定及時支付工程款項，保證乙方施工資金的充足；2.提供施工所需的場地、水電等基本條件，并協助乙方辦理相關施工手續；3.對乙方的施工過程進行監督和檢查，及時提出合理的意見和建議；4.協調處理施工過程中與周邊單位及居民的關系，為乙方創造良好的施工環境。二、乙方責任與義務：1.嚴格按照合同約定的工程內容、質量標準和工期要求進行施工，保證工程質量和進度；2.編制詳細的施工組織設計和施工方案，并報甲方審批后實施；3.負責施工過程中的安全管理，采取必要的安全措施，保證施工人員和周邊人員的安全；4.做好施工材料的采購、驗收和保管工作，保證材料質量符合要求；5.按時提交工程進度報表和相關資料，接受甲方的監督和檢查。第七章工程變更一、變更程序：如需要對工程進行變更，應由甲方提出書面變更要求，經雙方協商一致后簽訂工程變更協議，作為合同的補充文件。二、變更價款：工程變更的價款按照以下原則確定：1.已標價工程量清單中有適用于變更工程項目的，采用該項目的單價；2.已標價工程量清單中沒有適用但有類似于變更工程項目的，可在合理范圍內參照類似項目的單價；3.已標價工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項目的，由雙方協商確定單價。第八章竣工驗收與結算一、竣工驗收條件：1.工程按合同約定全部完成；2.工程質量符合國家及地方相關標準和合同約定的質量標準；3.相關資料齊全。二、竣工驗收程序：1.乙方完成工程施工后，應向甲方提交竣工驗收申請報告；2.甲方收到申請報告后，應在[規定驗收時間]內組織相關人員進行驗收；3.如驗收合格，雙方應在驗收報告上簽字蓋章；如驗收不合格，乙方應在規定時間內整改完畢，再次申請驗收。三、結算方式：工程竣工驗收合格后，雙方應按照合同約定的付款方式進行結算，乙方應向甲方提交工程結算報告，經甲方審核確認后，辦理工程款支付手續。第九章質量保修一、保修范圍：包括園林綠化工程中的植物種植、景觀小品、灌溉系統等全部工程內容，質保期為[具體質保期時長]年。二、保修期限：自工程竣工驗收合格之日起計算。三、保修責任：在質保期內，如因工程質量問題導致植物死亡或景觀效果受損，乙方應負責免費更換或修復；如因乙方原因導致其他損失，乙方應承擔賠償責任。第十章違約責任一、雙方違約情形及責任：1.如甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應按照未支付款項的[逾期違約金比例]%向乙方支付違約金；如逾期超過[約定逾期天數]日，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償因此造成的損失。2.如乙方未按合同約定的工期、質量標準完成工程施工，每逾期一日，應按照工程總造價的[逾期違約金比例]%向甲方支付違約金；如逾期超過[約定逾期天數]日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。3.如因一方原因導致合同無法履行或解除，應向對方支付合同總造價的[違約金金額比例]%作為違約金，并賠償對方因此造成的損失。二、違約金及賠償：雙方應在違約行為發生后[規定違約處理時間]內協商解決違約事宜，如協商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一章爭議解決一、爭議解決方式：雙方在履行合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。二、管轄法院：本合同爭議由工程所在地的人民法院管轄。甲方（蓋章）：___