




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
合同編號:__________地址:_______聯系電話:_______聯系人:_______地址:_______聯系電話:_______聯系人:_______第一條監理范圍與內容1.1監理范圍:本項目土地工程施工現場的全部區域。1.2監理內容:包括但不限于工程質量、安全、進度、投資控制、環境保護等方面的監督管理。第二條監理職責2.1乙方應根據國家法律法規、工程設計文件、施工合同及本協議的約定,對工程進行全面監督管理。2.2乙方應建立健全監理機構,配備足夠數量的監理人員,確保監理工作的正常進行。2.3乙方應認真履行監理職責,發現工程質量、安全等問題,應及時通知甲方及施工方,并監督整改。2.4乙方應定期向甲方報告監理情況,對重大問題應及時報告。第三條監理人員3.1乙方應向甲方提交監理人員名單,并確保監理人員具備相應的資格和能力。3.2監理人員應遵守國家法律法規、工程設計文件、施工合同及本協議的約定,認真履行監理職責。第四條監理費用4.1乙方應按照甲方的要求,提交監理費用預算,經甲方批準后支付。4.2監理費用的支付方式、支付時間等事項,雙方另行簽訂補充協議。第五條工程質量5.1乙方應確保工程質量符合國家法律法規、工程設計文件和施工合同的要求。5.2乙方應加強對施工質量的監督檢查,發現質量問題及時整改。5.3甲方有權對工程質量進行監督檢查,并對不合格工程要求乙方進行整改。第六條工程安全6.1乙方應嚴格按照國家法律法規、工程設計文件和施工合同的要求,確保工程安全。6.2乙方應建立健全安全生產管理制度,加強對施工現場的安全管理。6.3甲方有權對工程安全進行監督檢查,并對存在安全隱患的部位要求乙方進行整改。第七條工程進度7.1乙方應按照工程設計文件和施工合同的要求,確保工程進度。7.2乙方應制定合理的施工計劃,并報甲方備案。7.3甲方有權對工程進度進行監督檢查,并對延期工程要求乙方進行整改。第八條投資控制8.1乙方應按照工程設計文件和施工合同的要求,控制工程投資。8.2乙方應建立健全投資控制制度,確保投資控制在預算范圍內。8.3甲方有權對投資控制情況進行監督檢查,并對超出預算的部位要求乙方進行整改。第九條保密條款9.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密和機密信息,應予以嚴格保密。9.2保密期限自本協議簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。第十條違約責任10.1任何一方違反本協議的約定,導致合同無法履行或者造成對方損失的,應承擔違約責任。10.2雙方應按照法律規定和合同約定,妥善解決合同履行過程中的糾紛。第十一條爭議解決11.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二條其他約定12.1本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。12.2本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________簽訂日期:__________注意事項:1.合同主體:確保甲方和乙方均為具有獨立法人資格的實體,具有簽訂和履行合同的權力。2.監理范圍與內容:明確監理的具體范圍和內容,避免因模糊不清導致的糾紛。3.監理職責:規定乙方的監理職責,確保乙方認真履行監理工作。4.監理人員:乙方需向甲方提交監理人員名單,并確保監理人員具備相應的資格和能力。5.監理費用:明確監理費用的支付方式、支付時間等事項,避免費用糾紛。6.工程質量、安全、進度、投資控制:乙方需嚴格按照國家法律法規、工程設計文件和施工合同的要求,確保工程的質量、安全、進度和投資控制。7.保密條款:雙方需對在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密和機密信息予以保密。8.違約責任:明確雙方在違反合同約定時應承擔的違約責任。9.爭議解決:約定雙方在發生爭議時,通過友好協商解決,協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。解決辦法:1.雙方應嚴格遵守國家法律法規,按照合同約定履行各自的權利和義務。3.雙方在發生爭議時,通過友好協商解決,協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.獨立法人資格:指依法成立,能夠獨立承擔民事責任,擁有獨立的財產和名稱的組織。2.監理:指對工程建設項目的質量、安全、進度、投資控制等方面進行全面監督管理的活動。3.違約責任:指合同當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔的法律責任。4.爭議解決:指合同當事人之間在合同履行過程中發生的爭議,通過協商、調解、仲裁或者訴訟等方式予以解決的活動。特殊應用場合:1.施工期間遇到極端天氣:補充條款:如遇不可抗力因素(如自然災害、極端天氣等)導致工程無法正常進行,雙方應協商調整工程進度和費用。2.工程變更:補充條款:如果由于設計變更或其他原因導致工程內容、規模、投資等發生變更,雙方應協商調整合同條款。3.工程延期:補充條款:如果工程因故需要延期,乙方應提前通知甲方,并說明延期原因。甲方有權根據實際情況決定是否同意延期,并商議相應的延期措施。4.工程質量問題:補充條款:如果工程出現質量問題,乙方應立即停止施工,并及時整改。甲方有權要求乙方進行修復或重新施工,并有權要求乙方承擔相應的經濟責任。5.安全事故:補充條款:如施工過程中發生安全事故,乙方應立即報告甲方,并采取相應的安全措施。甲方有權要求乙方暫停施工,并進行安全事故的調查和處
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 中考英語總復習系統復習成績基石八上第6講Unit4-6省公開課一等獎百校聯賽賽課微課獲獎課件
- 新疆農業大學《國際貿易實務雙語》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 新疆維吾爾博爾塔拉蒙古自治州2025屆數學三下期末教學質量檢測模擬試題含解析
- 2025至2031年中國禮品收音機行業投資前景及策略咨詢研究報告
- 新疆職業大學《輕化工程專題講座雙語》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 邢臺市南和縣2024-2025學年數學五年級第二學期期末統考模擬試題含答案
- 2025-2030年中國LCD行業風險預測及投資前景規劃研究報告
- 2025-2030年中國OTDR光時域反射儀行業發展規劃分析及投資風險評估報告
- 甘肅省蘭州市西固區重點達標名校2024年中考數學全真模擬試題含解析
- 25年公司、項目部、各個班組安全培訓考試試題附解析答案可打印
- 2025年4月新高考語文全國Ⅰ卷各地模考試題匯編之語用
- 山東省聊城市2025年高考模擬試題(二)數學+答案
- 團播簽經紀合同和合作協議
- 車輛采購合同模板.(2025版)
- 浙江省杭州市蕭山區2025年中考一模數學模擬試題(含答案)
- 浙江省麗水市發展共同體2024-2025學年高二下學期4月期中聯考地理試卷(PDF版含答案)
- 田園綜合體可行性研究報告
- 職業技術學院2024級跨境電子商務專業人才培養方案
- 沈陽市東北大學非教師崗位招聘考試真題2024
- 2025年中考語文二輪復習:散文閱讀 專題練習題(含答案)
- 超市轉包合同協議
評論
0/150
提交評論