承攬合同模板示例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于甲方因生產經營需要，擬委托乙方進行承攬業務，雙方經友好協商，就承攬事宜達成如下協議：

一、承攬事項

1.1乙方根據甲方的要求，對甲方提供的資料、設備、技術等進行加工、制作、組裝等，完成約定的承攬項目。

1.2承攬項目包括但不限于：____________________

1.3承攬項目的具體要求、規格、數量、質量標準等，以甲方提供的資料為準。

二、承攬期限

2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，承攬期限為____年。

2.2承攬期限自乙方開始執行承攬項目之日起計算。

三、承攬費用

3.1乙方按照甲方提供的單價、數量計算承攬費用。

3.2承攬費用總額為：____________________元。

3.3乙方在承攬項目完成后，甲方應按照本合同約定支付承攬費用。

四、付款方式

4.1甲方應按以下方式支付承攬費用：

（1）承攬項目開始前，甲方支付承攬費用的_____%作為預付款；

（2）承攬項目完成后，甲方在收到乙方提交的驗收合格證明后____個工作日內支付承攬費用的_____%；

（3）剩余的承攬費用在承攬項目驗收合格并交付甲方使用后____個工作日內支付。

五、驗收標準及期限

5.1乙方應按照本合同約定的質量標準，在承攬項目完成后____個工作日內將承攬項目交付甲方驗收。

5.2甲方應在收到承攬項目后____個工作日內進行驗收。

5.3甲方對承攬項目的驗收合格，視為乙方已完成承攬項目。

六、違約責任

6.1乙方未按照約定的時間、質量要求完成承攬項目的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

6.2甲方未按照約定支付承攬費用的，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權解除合同。

六、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應友好協商解決。

7.2若協商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的資料清單

2.承攬項目技術要求

3.承攬項目質量標準

4.付款憑證

5.其他雙方認為有必要約定的文件

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

簽訂日期：____________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于甲方因生產經營需要，擬委托乙方進行承攬業務，并引入丙方作為第三方監督機構，以保障甲方的權益和利益，雙方經友好協商，就承攬事宜達成如下協議：

一、承攬事項

1.1乙方根據甲方的要求，對甲方提供的資料、設備、技術等進行加工、制作、組裝等，完成約定的承攬項目。

1.2承攬項目包括但不限于：____________________

1.3承攬項目的具體要求、規格、數量、質量標準等，以甲方提供的資料為準。

二、丙方職責與權利

2.1丙方作為第三方監督機構，負責對乙方的承攬過程進行監督，確保乙方按照約定完成承攬項目。

2.2丙方有權要求乙方提供相關承攬項目的進度報告、質量檢驗報告等資料。

2.3丙方有權對乙方的承攬過程進行現場檢查，并提出整改意見。

2.4丙方有權根據合同約定，對乙方的違約行為進行制止，并要求乙方承擔相應責任。

三、甲方權益與責任

3.1甲方有權要求乙方按照約定的時間、質量要求完成承攬項目。

3.2甲方有權要求乙方在承攬項目完成后，提供完整的驗收報告和質量保證書。

3.3甲方有權要求丙方對乙方的承攬過程進行監督，并對丙方的監督工作進行評價。

3.4甲方有權在乙方違約時，要求乙方承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

3.5甲方有權在乙方無法按時、按質完成承攬項目時，解除合同并要求乙方承擔相應責任。

四、乙方責任與義務

4.1乙方應按照甲方的要求，在約定的時間內完成承攬項目。

4.2乙方應保證承攬項目的質量，符合甲方提供的技術標準和質量要求。

4.3乙方應按照合同約定，及時向甲方提供承攬項目的進度報告和質量檢驗報告。

4.4乙方應接受丙方的監督，對丙方提出的整改意見進行及時整改。

4.5乙方應承擔因自身原因造成的違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

五、違約責任與限制

5.1乙方未能按時完成承攬項目，每延遲一日，應向甲方支付承攬費用_____%的違約金。

5.2乙方未能按質完成承攬項目，造成甲方損失的，乙方應賠償甲方實際損失。

5.3乙方在承攬過程中出現重大質量問題，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔全部違約責任。

5.4乙方違反合同約定，未經甲方同意，擅自將承攬項目轉包或分包，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

5.5乙方在承攬過程中，如發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應友好協商解決。

6.2若協商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各執一份，具有同等法律效力。

八、第三方介入的意義與目的

8.1引入丙方作為第三方監督機構，旨在保障甲方的權益，確保承攬項目的質量和進度。

8.2丙方的介入，有助于提高承攬項目的透明度，降低甲方的風險。

九、甲方為主導的目的與意義

9.1甲方作為合同主導方，有權對承攬項目進行全程監督，確保項目符合甲方的利益。

9.2甲方的主導地位，有助于維護甲方在承攬項目中的合法權益，降低違約風險。

附件：

1.甲方提供的資料清單

2.承攬項目技術要求

3.承攬項目質量標準

4.付款憑證

5.其他雙方認為有必要約定的文件

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

丙方（蓋章）：____________

簽訂日期：____________

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

聯系電話：____________________

鑒于乙方具備承攬相關業務的能力，甲方擬委托乙方進行某項工程的建設，為保障乙方的權益，引入丙方作為第三方監理機構，對工程進行監督管理，雙方經友好協商，就工程承攬事宜達成如下協議：

一、承攬事項

1.1乙方負責甲方委托的工程項目的施工、安裝、調試等工作。

1.2承攬項目包括但不限于：____________________

1.3承攬項目的具體要求、規格、數量、質量標準等，以甲方提供的工程圖紙、技術規范和工程量清單為準。

二、丙方職責與權利

2.1丙方作為第三方監理機構，負責對乙方的工程實施過程進行監督，確保工程質量、進度和安全符合合同要求。

2.2丙方有權要求乙方提供工程進度報告、質量檢驗報告、安全檢查報告等資料。

2.3丙方有權對工程現場進行檢查，并提出整改意見。

2.4丙方有權根據合同約定，對乙方的違約行為進行制止，并要求乙方承擔相應責任。

三、乙方權益與責任

3.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款項。

3.2乙方有權在工程實施過程中，根據工程進度和實際需求，調整工程計劃。

3.3乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如場地、材料、設備等。

3.4乙方應保證工程質量，按照合同約定的質量標準完成工程。

3.5乙方應按照合同約定的時間完成工程，如因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的責任。

四、甲方責任與義務

4.1甲方應按照合同約定，及時支付工程款項。

4.2甲方應提供工程圖紙、技術規范、工程量清單等資料，確保乙方了解工程要求。

4.3甲方應配合乙方進行工程實施，提供必要的施工條件。

4.4甲方應在工程實施過程中，對乙方的施工進行監督，確保工程質量、進度和安全。

4.5甲方違反合同約定，未能及時支付工程款項，乙方有權要求甲方支付違約金。

五、違約責任與限制

5.1甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應向乙方支付工程款總額_____%的違約金。

5.2甲方未按合同約定提供施工條件，導致乙方工期延誤，甲方應賠償乙方因此遭受的損失。

5.3乙方未按合同約定完成工程，每逾期一日，應向甲方支付工程款總額_____%的違約金。

5.4乙方在工程實施過程中出現重大質量問題，甲方有權要求乙方進行整改，并承擔相應責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應友好協商解決。

6.2若協商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，由