項目工期保證書合同編號：__________甲方：__________乙方：__________第一條項目概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目內容：__________1.4項目預算：__________第二條工期保證2.1乙方承諾按照雙方約定的時間表和進度計劃完成項目的施工、安裝、調試等工作。2.2乙方應確保項目在合同約定的工期內完工，否則應按甲方要求支付逾期竣工違約金。2.3乙方應保證項目施工過程中，各項工程指標符合國家相關法律法規、行業標準和甲方要求。第三條工期延誤3.1因不可抗力因素導致項目工期延誤的，乙方應立即通知甲方，并提供相關證明材料。3.2甲方同意乙方因不可抗力因素導致的工期延誤，不視為乙方違約。3.3除不可抗力因素外，乙方如因自身原因導致工期延誤的，應承擔相應的違約責任。第四條工期提前4.1乙方提前完成項目，甲方應予以認可。4.2甲方同意提前完成項目導致的費用變化，雙方另行協商解決。第五條違約責任5.1乙方未按約定工期完成項目的，應按逾期竣工違約金計算公式向甲方支付違約金。5.2甲方未按約定支付合同款項的，應按逾期付款違約金計算公式向乙方支付違約金。5.3雙方因違約行為給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均有權向項目所在地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本工期保證書一式兩份，甲、乙雙方各執一份。7.2本工期保證書自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________合同編號：__________鑒于委托方與受托方就項目工期保證事項達成一致，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，簽訂本項目工期保證書。一、項目概述1.1項目名稱：________________1.2項目地點：________________1.3項目內容：________________1.4項目金額：________________1.5項目工期：自本項目開工之日起至本項目竣工交付之日止。二、工期保證2.1受托方保證按照雙方約定的工期完成本項目，確保項目按時交付。2.2受托方應合理配置項目所需的人力、物力、財力等資源，確保項目順利實施。2.3受托方應嚴格按照項目計劃和進度安排施工，確保項目不出現工期延誤。2.4受托方應承擔由于自身原因導致的工期延誤責任，并按照合同約定承擔相應的違約責任。三、工期調整3.1在項目實施過程中，如因不可抗力、特殊地質條件等不可預見因素導致工期延誤，雙方可協商調整工期。3.2工期調整應由雙方共同簽署書面文件，并明確調整后的工期及雙方的責任和義務。3.3受托方應根據實際情況及時向委托方報告工期調整情況，確保項目順利推進。四、違約責任4.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務。4.2如一方違約，違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。4.3違約金計算方式為：違約方應支付的違約金=項目金額×違約天數×違約金比例。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。5.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目竣工交付之日止。6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.項目工期保證書2.甲方營業執照復印件3.乙方營業執照復印件4.不可抗力因素證明文件5.逾期竣工違約金計算公式6.逾期付款違約金計算公式7.甲方支付款項憑證8.乙方施工進度報告9.項目驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成項目，認定為違約行為。2.甲方未按約定支付合同款項，認定為違約行為。3.乙方未按約定履行合同義務，導致項目質量、安全等方面出現問題，認定為違約行為。4.甲方未按約定提供施工條件、許可等，導致乙方無法按期完成項目，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力因素：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.工期延誤：指項目實際完成時間超過合同約定的完成時間。3.逾期竣工違約金：指乙方未按約定工期完成項目，應向甲方支付的違約金。4.逾期付款違約金：指甲方未按約定支付合同款項，應向乙方支付的違約金。5.甲方：指合同中約定的項目業主或委托方。6.乙方：指合同中約定的項目施工方或承攬方。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到不可抗力因素導致工期延誤：乙方應及時通知甲方，并提供相關證明材料。雙方根據實際情況協商調整工期和費用。2.遇到甲方未按約定支付款項：乙方應及時與甲方溝通，催收款項。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起訴訟。3.遇到乙方未按約定工期完成項目：甲方有權要求乙方盡快完成工程。乙方應承擔逾期竣工違約金，并采取措施確保項目按時完工。4.遇到項目質量、安全等問題：甲方有權要求乙方整改，必要時可依法解除合同，并要求乙方承擔相應賠償責任。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑工程、安裝工程、裝修工程等項目。2.適用于施工方與業主或委托方之間的工期保障。3.適用于項目工期緊張，對進度有明確要求的場景。4.適用于雙方對工期延誤有特定約定的場景。5.適用于涉及不可抗力因素導致工期變動的場景。一、附件列表：1.項目概述相關文件項目方案項目設計圖紙項目預算2.工期保證相關文件項目進度計劃資源配置計劃工期調整申請表3.違約責任相關文件違約金計算公式損失計算公式4.爭議解決相關文件訴訟管轄約定5.其他約定相關文件補充協議模板合同變更申請表二、違約行為及認定：1.工期延誤未按約定工期完成項目未按項目計劃和進度安排施工2.資源配置不足未能合理配置人力、物力、財力等資源3.未按要求履行合同義務未按合同約定履行各自的權利和義務4.項目質量問題未達到合同約定的質量標準5.不可抗力自然災害、政策調整等不可預見因素導致的工期延誤三、法律名詞及解釋：1.工期保證：合同一方對項目按時完成的承諾。2.違約金：違約方因違約行為應支付給守約方的賠償金。3.損失：因違約行為導致的直接經濟損失。4.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。5.爭議解決：解決合同履行過程中雙方發生的分歧和糾紛。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤提前制定詳細的項目進度計劃，定期跟蹤進度及時調整資源配置，確保項目順利實施2.資源配置不足合理預測項目需求，提前儲備資源優化內部管理，提高