綠化植物訂購合同合同編號：__________甲方（訂購方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方（供應方）：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方需要訂購綠化植物，乙方同意提供相應的綠化植物，雙方經協商，達成如下協議：第一條綠化植物的種類、數量和質量1.1甲方訂購的綠化植物種類為：__________1.2甲方訂購的綠化植物數量為：__________第二條交付及交付時間2.1乙方應在合同簽訂后的__________天內，將綠化植物交付給甲方。2.2交付地點為：__________第三條價格及支付方式3.1綠化植物的總價為：__________元。第四條保障及售后服務4.1乙方保證提供的綠化植物符合約定的質量和數量。如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的__________天內，負責更換或退款。4.2乙方應在交付后__________個月內，提供售后服務，包括綠化植物的養護、修剪等。第五條違約責任5.1如乙方未能按照約定時間、地點交付綠化植物，應向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。5.2如甲方未能按照約定時間支付價款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__________%。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規，不得從事違法經營活動。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（訂購方）：__________乙方（供應方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.綠化植物品種及質量標準說明2.甲方支付憑證3.乙方交付及養護服務記錄4.合同履行過程中的通訊記錄5.綠化植物交付清單6.違約金計算公式及相關法律文件7.訴訟文件及法院判決書二、違約行為及認定：1.乙方未能按照合同約定時間、地點交付綠化植物，屬于違約行為。2.乙方提供的綠化植物不符合合同約定的質量標準，屬于違約行為。3.甲方未能按照合同約定時間支付價款，屬于違約行為。4.甲方未按約定接受綠化植物或未支付價款，經乙方催告后在合理期限內仍未履行，乙方有權解除合同。三、法律名詞及解釋：1.綠化植物：指用于美化環境、提高生態環境質量的植物。2.違約金：指一方違反合同約定時，應向另一方支付的賠償金。3.滯納金：指債務人逾期不履行債務時，應支付給債權人的違約金。4.合同解除：指合同當事人雙方提前終止合同關系的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.綠化植物交付延誤：解決辦法：乙方應提前與甲方溝通，確保按時交付；如延誤，應向甲方支付違約金，并盡快交付。2.綠化植物質量問題：解決辦法：乙方應在接到甲方通知后的規定時間內，負責更換或退款。3.甲方支付問題：解決辦法：甲方應按照約定時間支付價款，如發生支付困難，應提前與乙方溝通，協商延期支付。五、所有應用場景：1.