工程暫停與工期延誤的處理合同編號：__________合同方信息：名稱：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________名稱：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為工程項目的業主，乙方為工程項目的施工方，雙方為明確工程暫停與工期延誤的處理事宜，經友好協商，達成如下協議：第一條工程暫停1.1甲方因下列原因之一，要求乙方暫停施工的，乙方應予配合，并按甲方要求暫停施工：（1）甲方對工程進行設計變更；（2）甲方要求對工程進行質量檢查或整改；（3）甲方要求對工程進行安全檢查或整改；（4）甲方因特殊情況需要暫停施工，如政府行為、不可抗力等；（5）其他甲方可要求暫停施工的原因。1.2乙方在接到甲方暫停施工通知后，應立即停止施工，并妥善保護已完成的工程。1.3甲方應在暫停施工原因消除后五個工作日內通知乙方恢復施工。乙方在接到甲方恢復施工通知后，應盡快恢復施工。第二條工期延誤2.1因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。具體違約責任按照雙方簽訂的《建設工程施工合同》中關于工期延誤的約定執行。2.2因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。具體違約責任按照雙方簽訂的《建設工程施工合同》中關于工期延誤的約定執行。2.3因不可抗力導致工期延誤的，雙方應根據不可抗力的影響，協商確定工期延誤的處理方案。第三條合同的履行和監督3.1雙方應嚴格按照本合同約定的條款履行各自的權利和義務。3.2雙方應共同建立項目協調機制，定期召開項目協調會議，解決工程暫停、工期延誤等相關問題。3.3甲方有權對乙方施工過程進行監督，確保工程質量、安全符合法律法規及合同約定。第四條爭議解決4.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.2訴訟費用由敗訴方承擔，但雙方另有約定的除外。第五條其他約定5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。5.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.工程量清單4.施工方案5.工程進度計劃6.工程質量標準7.安全生產管理制度8.合同履行過程中的相關溝通記錄二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程進度款未按約定時間提供施工場地未按約定時間提供設計變更資料未按約定時間審批乙方施工方案2.乙方違約行為：未按約定時間完成施工任務未按約定質量標準完成工程未按約定安全標準進行施工未按約定配合甲方進行質量、安全檢查3.違約行為的認定：違約行為根據雙方簽訂的《建設工程施工合同》中關于違約責任的約定進行認定。違約行為的具體認定依據雙方在合同履行過程中形成的證據進行。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業主，負責委托工程項目的實施。2.乙方：指合同中的施工方，負責按照甲方要求完成工程。3.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。4.工程暫停：指在合同履行過程中，因特定原因導致施工暫時停止。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付工程進度款。解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，催促甲方支付工程進度款，必要時可依法采取措施。2.問題：乙方未按約定時間完成施工任務。解決辦法：甲方有權要求乙方按約定時間完成施工任務，乙方應盡快組織人力、物力進行整改。3.問題：工程質量不符合約定。解決辦法：甲方有權要求乙方進行質量整改，必要時可依法采取措施。4.問題：不可抗力導致工期延誤。解決辦法：雙方應根據不可抗力的影響，協商確定工期延誤的處理方案。五、所有應用場景：1.適用于各類建設工程項目，如房屋建筑、土木工程