2024建設工程施工合同補充合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程總價：__________二、合同的簽訂與生效2.1本補充協議自雙方代表簽字蓋章之日起成立，并于__________之日起生效。2.2本補充協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。三、工程質量3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，保證工程質量，確保工程安全。3.2乙方應嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工，不得偷工減料，不得使用不合格材料。3.3乙方應確保工程各階段驗收合格，否則乙方應承擔相應責任。四、工程進度4.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，保證工程進度，確保工程按時完成。4.2乙方應在每個施工階段提前向甲方報告工程進度，如有進度延誤，乙方應承擔相應責任。五、工程款支付5.1甲方按照工程進度和驗收情況，分階段支付工程款。5.2甲方支付工程款后，乙方應及時開具相應發票。六、違約責任6.1乙方如未按照合同約定施工，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。6.2甲方如未按照約定支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他8.1本補充協議未盡事宜，可另行簽訂補充協議。8.2本補充協議一經簽訂，即取代了之前雙方的所有口頭協議和書面協議。8.3乙方在施工過程中應遵守國家法律法規，保護環境，確保施工安全。甲方（蓋章）：__________日期：__________乙方（蓋章）：__________日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工規范3.國家相關標準4.工程進度報告5.工程驗收報告6.工程款支付憑證7.發票8.補充協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定施工，包括但不限于使用不合格材料、偷工減料、工程質量不達標等。2.乙方未按照設計圖紙和施工規范進行施工，導致工程進度延誤。3.甲方未按照約定支付工程款。4.乙方未遵守國家法律法規，保護環境，確保施工安全。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責工程的委托和資金的支付。2.乙方：指合同中的承攬方，負責工程的施工和完成。3.工程質量：指工程符合設計圖紙、施工規范和相關標準的程度。4.工程進度：指工程按照約定時間完成的程度。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程質量問題：如發現工程質量不達標，甲方有權要求乙方拆除不合格部分，并重新施工。2.工程進度延誤：如乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，并有權解除合同。3.工程款支付問題：如甲方未按照約定支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。4.法律法規遵守問題：如乙方未遵守國家法律法規，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。五、所有應用場景：1.適用于各類建設工程項目的施工，包括但不限于房屋建筑、基礎設施建設、裝修改造等。2.適用于乙方為承攬方，甲