安裝承攬合同范本【篇一：石材加工安裝承攬合同(范本)】石材加工安裝承攬合同甲方：乙方：上海遠泰建筑石材有限公司簽訂地點：上海一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量注：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：1、本合同產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。2、因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品并承擔由此而發生的相關費用。3、本合同產品的質量保證期為2年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。4、如甲方超出合同數量，超出部分應提前20天通知乙方。三、交（提）貨地點、方式：上海市青浦區華新鎮新府中路四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。五、合理損耗及計算方法：本合同產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產品而發生的相關費用已包括在本合同價款中。七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產品的驗收標準以本合同第二款第一條約定的內容為準，驗收方法以實現合同目的所采用的通常方法為準。八、隨即備品、配件工具數量及供應方法：無九、結算方式及期限：1、本合同第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際采購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。2、本合同第一款中約定的暫估工程數量如少于工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。3、付款方式：（1）每月20日提交當月形象進度，次月5日審核完畢，次月25日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。（2）在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交后，根據審價報告，累計付至最終結算總金額的95%。預留5%保修金，（預留保修金不計利息）。4、本工程的質量保修期為貳年。5、本工程提供：工程款發票。十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無十一、違約責任：按合同法辦理十二、解決合同糾紛的方式：雙方協商，協商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協商并已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋，現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方當事人的權利和義務，對簽署該合同所產生的責任和法律后果也有了充分認識。依據甲方與業主（或總承包商）簽訂的工程承包合同(簡稱主合同)，甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同共同信守，并確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期1.乙方應于合同簽訂后開始進行準備2.進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，了解進場時間做好進場施工準備，并應于甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。3.乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。4.因考慮項目的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。十五﹑雙方約定5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。合同簽訂日期：年月日【篇二：安裝承攬合同(施工范本)2】安裝承攬合同甲方：海南盛世九鼎工程有限公司乙方：一、合同簽訂依據：按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，根據甲方提出的安裝要求及有關的圖紙資料，雙方達成如下條款，以便共同遵守。二、工程概況：1、2、3、4、5、1、2、1、1、2、工程名稱：工程承包內容：工程地點：施工范圍：承包形式：○包工○包料○包質量○包進度；開工日期：總工期（日歷天數）：。承包價：本工程合同簽訂后，乙方進場施工天后甲方支付￥元；中本工程內容施工結束后，甲乙雙方共同驗收，驗收合格，甲方應支付三、合同工期：四、合同價款：五、付款方式：途款按甲乙雙方協商給付。清尾款。六、結算方式：因工程必須發生超出合同范圍而新增的工程量，需先由甲乙雙方認可，簽訂后方可施工，并另計工程款，該款一事一結。七、工種相關證件：1、乙方應提供整個工程所涉及到的各個相關工種證件（原件與復印件）經核實后，將原件退還乙方。八、施工責任：1、安全責任：乙方施工中的安全責任由乙方承擔（乙方必須給現場施工人員購買相關保險）。2、施工責任：乙方必須依據甲方提供的施工圖紙按圖施工，途中有變化可以和甲方協商再定好方案。乙方施工過程中有不合安全規范的施工工藝，甲方管理員可以終止此次工藝，雙方協調好再施工。（承包）3、施工現場器具管理：乙方向甲方借用的施工重要工程用具應當管理好，工程途中或者是故障應給甲方維修或購還。（承包）4、施工現場材料以及工程垃圾安置：材料進場乙方應安排好員工合理安放材料；對于每天施工的工程垃圾要當天打掃好；工程垃圾清運，乙方適當安排員工垃圾上車，運費甲方提供。（承包）九、違約罰款：1、2、3、雙方協商解決；因乙方施工工程質量問題，乙方應無條件整改，并賠償甲方因此造成施工場地有禁止吸煙、動火、高空作業等要求，如乙方的工作人員有的損失。違規者一旦發現進行罰款（每次相應罰款為100元），其所產生的費用在相應的工程款或人工費中扣除，并對其工作人員進行安全教育與培訓，對其它設備被破壞未修復的，也進行相應罰款。十、保修：本工程質保期為壹年，在壹年內凡屬正常使用情況下各項技術措施、性能出現問題由乙方免費修理，保修期滿乙方優先提供有償服務。十一、合同生效與終止：本合同雙方簽字蓋章生效，履行完畢后終止。十一、合同份數：一式貳份，甲乙雙方各持壹份，附件是合同的組成部分。甲方：海南盛世九鼎工程有限公司乙方：（簽字或蓋章）代表：代表：日期：日期：【篇三：裝卸承攬協議書】裝卸承攬協議書甲方（定作方）：公司乙方（承攬方）：（身份證號：）因甲方生產經營需要，經甲、乙雙方共同協商，由乙方承攬甲方貨物的出入庫裝卸工作。為明確甲、乙雙方的權利和義務，確保承攬工作順利完成，特制定以下貨物出入庫裝卸工作的承攬協議，供雙方共同遵守：第一條本協議是承攬合同關系，即由乙方組織、指揮人員完成甲方貨物的裝卸任務，甲方根據乙方完成的裝卸工作量向乙方支付報酬。第二條此承攬協議工作的地點在甲方公司的廠區內部。第三條承攬期限：自2016年月日至2017年月日止。第四條承攬費用及支付方式4.1根據甲方實際情況，乙方按時完成甲方所有裝卸任務。4.2按每噸計元計算乙方裝卸的工作量，乙方每次按裝卸的工作量填寫《裝卸工作確認單》，每月匯總《裝卸工作確認單》計算報酬。為工作方便，甲、乙雙方可各自授權己方工作人員作為《裝卸工作確認單》的簽字代表，甲方代表，乙方代表。4.3乙方根據《裝卸工作確認單》向甲方領取報酬，當月報酬在下個月月末支付，依此類推。第五條甲方的權利和義務5.1甲方根據每次生產及發貨的實際需要告知乙方進行裝卸貨物工作。5.2甲方可根據生產、物流、天氣等情況隨時調整裝卸貨物的順序及時間。5.3在乙方按甲方要求完成承攬的裝卸任務后，甲方有義務按裝卸的工作量支付乙方相應報酬。第六條乙方的權利和義務6.1乙方有權按裝卸的工作量自行組織相應數量的裝卸人員，并保證派到甲方處工作的人員身體健康，能勝任裝卸工作。6.2乙方根據甲方貨物裝卸的需要，自行安排叉車、托盤等輔助機械或工具。6.3乙方有義務在裝卸過程中核對貨物的型號、數量等情況，如有與貨單不符，要及時通知甲方。6.4乙方有責任維護好其裝卸人員自身的人身安全及采取必要的安全防范措施，須統一為其裝卸人員辦理人身意外傷害保險。在裝卸場所、裝卸過程中如發生各種人身傷亡、安全事故全部由乙方承擔法律責任以及一切費用。6.5乙方應安排人員在裝卸現場進行管理，包括但不限于人員調配、倉庫清理、場地清掃、貨物碼放整齊、器械歸類整理等，保證裝卸工作安全、有序進行，作業場所無安全隱患。6.6乙方裝卸人員在裝車的過程中如造成貨物損壞的，必須依照貨物的價格按價賠償，賠償款從乙方報酬中扣除。6.7乙方不得無故停工、罷工、延遲裝貨、消極怠工，否則甲方有權解除協議，并根據實際損失情況向乙方要求相應賠償。6.8乙方在裝卸過程中應保證不損害甲方、第三方的人身、財產權利。如因乙方原因給甲方或第三方造成人身傷害或財產損失的，乙方應予賠償，并承擔一切責任。6.9乙方為甲方提供裝卸服務的人員必須是《乙方裝卸工作人員確認單》記載的人員，未經甲方許可，乙方不得派遣未經確認的人員從事甲方裝卸工作。6.10乙方有權根據完成的裝卸工作量領取報酬。第七條違約責任7.1因甲方原因導致乙方無法正常工作的，乙方有權將裝卸時間相應順延，并可向甲方主張賠償責任。7.2甲方不按約定的時間支付乙方裝卸費用的，每延誤一天，應按支付金額的萬分之三向乙方支付違約金。7.3乙方接到甲方通知后未在約定的時間內趕赴甲方指定地點，甲方有權要求乙方承擔2000元違約金。7.4如乙方接到甲方通知后遲到超過2小時，甲方視為乙方未提前30天通知甲方單獨解除本協議。如一方未提前30天通知另一方解除協議的，該方需承擔5000元違約金。7.5因乙方人員延誤裝卸，或作業質量達不到要求的，或造成人員安全事故的，由此導致甲方的一切損失由乙方承擔。7.6由于乙方原因延誤甲方正常出入庫的，甲方可另行委托其他裝卸隊作業，所產生一切額外費用由乙方承擔，同時甲方有權解除協議。甲方解除協議的，可要求乙方承擔違約金5000元，乙方還應賠償因此給甲方造成的全部損失。7.7如甲方發現乙方派遣未經確認的人員從事裝卸工作的，甲方有權拒絕該人員工作，并有權要求乙方承擔每人次500元的違約金；如乙方有兩次或兩次以上派遣未經確認的人員到甲方處工作的，甲方有權解除本協議，并要求乙方承擔違約金5000元。第八條協議的變更、解除或終止8.1雙方可在協商一致的情況下，對本協議進行修改及變更，形式可為協議附頁或重新制定。8.2任意一方提出解除本協議需提前30日以書面形式通知對方。第九條爭議解決因履行本協議發生爭議的，由雙方平等協商解決；協商不成的，甲、乙雙方均有權向向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。第十條本協議自雙方簽字和蓋章之日起生效，有效期為一年。第十一條《乙方裝