2023年工程合同范文合集九篇工程合同篇1

馬路工程施工監理合同協議書

一、馬路工程施工監理合同通用條件第1條定義與說明，適用于《馬路工程施工監理合同》中的全部文件，即：協議書、通用條件、專用條件、附件A、附件B、附件C以及其它補充文件或附件。

二、協議書由系列文件組成，其中的其它文件和其它附件是指簽約雙方一樣同意增加列入監理合同的文件或附件，簽約時必需在協議書中詳細寫明。協議書所包括的文件之間假如出現沖突，按監理合同通用條件第1.2.3條的規定，按時間依次以最終編寫或雙方最終確認的文件為準。而與該文件在協議書中的排列依次無關。

三、簽約雙方在監理合同專用條件第6.2.1條和監理合同附件C中，約定業主問監理單位支付監理服務費用的期限和方式;在監理合同附件B中約定業主向監理單位供應工作條件的期限和種類。

四、簽約雙方在監理合同附件A中，約定監理單位供應監理服務的形式、范圍與內容;在監理睬同專用條件第5.2條中，約定監理單位供應監理服務的時間和有關期限。

五、雙方簽約時確定的協議書終止日期，假如在履約過程中發生改變，雙方可通過簽訂補充協議對此日期進行調整。

六、簽約雙方應依據實際須要確定協議書副本份數，也可約定協議書正本與副本具有同等效力，當兩者出現沖突時，以正本為準。

馬路工程施工監理合同通用條件

1.1.6第三方應主要理解為與業主簽訂工程承包合同的單位、實體或個人，即承包人。

1.1.7假如業主與第三方簽訂的工程承包合同中，規定了監理單位履行監理服務時的職責和權力，此時監理合同應包括業主與第三方簽訂的工程合同中的全部文件。

2.2.1監理單位依據監理合同履行的正常的監理服務必需在監理合同附件A中明確規定其監理服務形式、范圍與內容。

2.2.2變更監理合同附件A規定的.監理服務形式，或超出其范圍，或增加其內容，雙方應通過簽訂補充協議進行變更。監理單位履行或供應監理合同中明確規定的附加的監理服務，是監理單位的義務，監理單位不得因其屬于附加而加以拒絕。

2.3.1嚴格監理、熱忱服務、秉公辦事、一絲不茍是我國馬路行業推行監理制度以來總結的監理工作原則;監理單位根據監理合同的要求供應監理服務，體現了業主與監理單位之間是一種托付與被托付的合同關系;監理服務屬于技術服務的范疇，監理工作的主要依據是各類適合的或監理合同中指定運用的專業技術規定;鑒于國內目前尚未制定統一的監理行業工作準則，因此提出根據國際慣例公認的行業工作準則履行監理服務，并在監理合同附件A第五條中將國家、交通部、項目所在省(市)頒布的監理法規列為監理服務的依據;國內各地或不同項目對監理單位給予的職責和權限差異較大，在監理合同附件A第四條中應對此具體規定并加以適當說明。

2.3.2該合同文件必需成為本監理合同的組成部分是指：業主與第三方簽訂的工程承包合同中的全部文件，以及針對孩合同文件與監理合同文件之間的沖突而編制的補充文件，必需列入監理合同協議書中的其次條并同時列入監理合同附件A中的第五條。

2.4.1主要監理人員一般是指專業工程師和駐地監理工程師以上的監理人員，其資質材料應包括畢業院校、所學專業、技術職稱、工作簡歷以及一般狀況并附上畢業證書、職稱證書、監理工程師證書或監理工作培訓證書及身份證等證明材料的影印件。

2.4.2監理單位指定的授權代表一般應是監理單位派駐到項目所在地履行監理服務的負責人。

2.5監理單位履行監理服務所需的設施、設備和重要物品，一般是由業主供應且產權歸業主;但也有由承包人供應或要求監理單位自備的狀況，此時必需在監理合同專用條件中寫明修正條文。

3.2業主向監理單位免費供應的與監理服務有關的資料其內容與數量，雙方可依據實際須要在監理合同附件B第一條中約定。

3.4業主指定的授權代表，一般應是在項目所在地負責監理工作的人員。

3.5習慣做法是通過業主與第三方簽訂的工程承包合同，向第三方明確監理單位的職責范圍和權力;特殊要留意的是，關于監理單位職權的補充和修正文件也必需列入工程承包合同。

3.7假如業主已在監理合同中，要求監理單位將監理服務所需的協助工作人員的費用列入監理費用報價中，則此項監理服務應作為監理單位正常的服務。

4.14.24.34.4以上各條款均屬于簽訂經濟合同要素之一的罰則。鑒于在實際執行過程中，狀況比較困難，簽約雙方必需在監理合同專用條件的相應條款中，約定詳細的賠償方法和有關事宜。

4.5合同的任何一方原本必需向另一方就履行監理合同供應肯定的保障條件，但考慮到目前國內社會主義幣場經濟體制尚未健全、社會保障體系還不完善和外界干擾因素較多這一詳細狀況，本條運用的限制程度用詞為應和可。

46臺同雙方均應在自愿的基礎上，辦理各類保檢事宜，以降低履行監理合同時用能發生的風險否則后果自負。

5本條目規定了監理合同生效、終止、變更、暫停、中止、轉讓和分包的條件，其中重點是變更、暫停與中止監理合同的條款。

工程合同篇2

甲方：

乙方：

甲方將XXX馬路K0+000至K15+000路段栽植綠化小灌木的工程托付乙方完成，為了確保工程順當完成，經雙方協商簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：XXX路兩側小灌木的.栽植。

2、施工范圍：挖坑、購苗、運輸、栽植、澆水、修剪。

3、施工要求：馬路兩側綠化帶內每隔100m栽植1叢紅葉小蘗或金葉女負小灌木，冠徑≥50㎝，苗凹凸一樣，馬路兩側紅黃相間栽植，村口、叉路處加密栽植。

二、工程造價及施工方式：

1、工程造價：每叢小灌木50元，總價以驗收結果為準。

2、施工方式：乙方以包工包料的方式按要求組織施工，確保工程質量。

三、工期：20xx年10月27日———11月5日，工期為10天，如遇雨天工期順延。

四、雙方責任：

1、甲方負責施工質量檢查監督及工程款結算，在工程結束后組織人員驗收，出據驗收單，依據驗收結果當年結付工程款。

2、乙方按甲方要求組織苗木，技術力氣和勞動力，保質、保量平安完成施工任務，在20xx年5月前對未成活苗木進行無償更換補植（人為、機械損壞的苗木、丟失的苗木不在無償更換之列）。

五、付則：

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可協商解決。

2、本合同一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

甲方：XXXXXXXXX（章）代表：（簽字）

乙方：XXXX花圃（章）代表：（簽字）

XXX年XX月XXX日

工程合同篇3

[摘要]文章介紹了國際石油工程合同的概念與特點，分析了國際工程合同風險的類別及成因。對實踐中常見的合同風險進行闡述，并依據不同階段的特征提出針對性的詳細防范措施，從根本上維護承包商的利益，盡量削減甚至規避合同風險。

[關鍵詞]國際石油工程合同；風險類別及成因；風險防范

隨著國家“走出去”發展建設的實施及國內能源供需沖突的日漸突出，中資石油公司不斷加快境外發展的步伐，國際工程合作邁入跨越式發展的新階段，項目數量和金額不斷提升。但由于海外工作閱歷的不足及語言環境、文化習慣、法律背景、經濟制度等因素的差異，國際石油工程合同的困難性和多樣性隱藏著諸多風險。如何精確地辨別合同風險并剛好有效地作出防范，成為中資石油公司獲得投資回報、維護自身利益的關鍵。

一、國際石油工程合同的概念與特點

國際石油工程合同是適用國際工程承包的合同，是指業主和承包商為了完成特定的工程所簽訂的明確雙方權利義務的合同。是工程施工質量限制、進度限制以及財務限制的主要依據。國際石油工程合同有其特別性和高風險性的特點。首先，國際石油工程領域實行先定價后交易的方式；其次，石油工程具有規模大、生產流淌性強、設備材料消耗大，受自然條件影響大等特點，導致合同內容的困難性和多樣性；最終，國際石油工程競爭性強，許多中小工程承包商為了取得工程項目和搶占市場，盲目降價，不公允的競爭導致承包商擔當諸多的風險。①

二、國際石油工程合同風險及成因分析

（一）國際石油工程合同風險分類

國際石油工程合同是在資源國政府與石油公司在石油資源共同開發下為了保證雙方利益形成的具有法律效力的合同文本，是兩者在投資風險與利潤安排之間長期博弈的結果。從長期發展的階段來看，資源國政府對自身石油產業的限制實力越來越強，通過限制資源的主權和支配權，不斷修訂并限制石油公司可取得的利潤和利益。國際石油工程合同風險是指在合同簽署或項目實施的過程中，由于各種因素的影響而導致的外國石油公司經濟損失或價值削減的可能性。②依據合同風險產生的緣由和性質，可以把風險分為客觀性風險和主觀性風險兩大類?？陀^性風險是指客觀存在的，不能靠承包商主觀意志變更的，主要包括政治風險、經濟風險、自然風險等；主觀性風險是指由人為因素引起的，可能通過承包人主觀意志限制或消退的，主要包括投標風險、合同條款風險、項目規劃風險、合同變更風險、合同價格和支付風險、合同管理風險等。合同風險不僅可能使承包商最終無法正常收回成本，企業經營虧損，還可能導致企業境外法律風險。因此，在國際石油工程合同的簽署和執行中，對可能存在的風險進行分析和防范就顯得尤為重要。

（二）國際石油工程合同風險成因分析

1.合同管理意識不強，風險意識薄弱在實際項目中，業主就是上帝，承包商往往是合同中的弱勢群體。石油公司管理人員迫于市場和經營責任的壓力，許多狀況下急于拿下合同，未對合同內容和條款進行仔細細致探討，就草率簽署合同，無形中埋下潛在風險；或者為了能拿到項目，不敢對業主合同模板提出異議，導致簽署的合同明顯對己方苛刻和不利，致使后期執行中存在更多風險。2.合同管理職能履行不足，合同管理人員素養不高石油公司合同管理人員的專業學問水平和業務素養，干脆影響了合同文本的質量和履約力度。有些石油公司沒有特地的合同法務審查部門或者專業的合同管理人員，合同管理履職實力明顯不足；或者合同管理人員水平不夠或將審查流于形式，未能精確發覺及提出合同中存在的風險和問題，導致簽署的合同雙方權利義務不同等，合同執行存在風險。3.合同文本不規范，或未采納國際通行格式文本國際工程合同中的條款設定不規范、不完整、不全面，存在遺漏或錯誤，對于合同執行中存在的關鍵性問題和爭議沒有精確識別和提及，導致工程合同中存在重大風險因素。同時，合同規定不清晰，用詞模糊還可能在合同執行中發生爭議，雙方理解存在歧義最終導致合同執行偏差。4.承包商不重視或不擅長索賠在石油行業實踐中，很多承包商在發生爭議或損失后，運用法律維護企業利益的決心和力度不夠，不敢索賠或者不知道如何索賠。如怕得罪業主公司，破壞合作關系，或對于完成的工作量沒有剛好找業主確認，到合同約定的付款時間業務未付款沒有進行督促或提出要求，未能全面剛好地收集相關索賠證據資料，從而導致索賠工作無從下手，最終導致自身利益的丟失。

三、國際石油工程合同常見風險及防范措施

國際工程合同一般要經驗招投標、談判、簽署、履行和終止等階段，不同階段的風險表現不盡一樣，承包商應依據不同階段的風險特點實行針對性的風險防范和管理措施。

（一）合同談判簽署階段

1.支付貨幣風險的防范一般來說，承包商要自行擔當國際工程中的匯率風險。在支付貨幣的選擇上，應盡量選擇美元等比較穩定保值的貨幣，避開選擇波動比較大的貨幣。目前在海外石油市場中大多數發展中國家的市場都不太穩定，貨幣匯率會隨著當地經濟、政治因素波動。如業主偏好采納組合貨幣支付工程款，承包商也要盡量爭取當地貨幣支付比例最小化，一般不超過20%，并將此貨幣優先用于項目執行期間的當地選購 和支付現場費用。2.適用的準據法風險的防范關于準據法通常規定適用工程所在國的法律，但假如工程所在國為法制不健全的發展中國家或不發達國家，則盡量避開運用其國內法。應盡量爭取運用一個第三方中立國且法律體系比較成熟的國家的.實體法，并最大可能地爭取運用國際慣例。在工程技術規范的選擇上，如有可能建議業主接受承包方所在國的工程技術規范，更有利于承包方工作的開展。3.爭議解決方式風險的防范國際工程爭端最終的解決方式有法律訴訟或者仲裁。爭議解決方式的選擇對爭議結果具有很大的影響，如選擇業主所在國進行訴訟或仲裁對承包商來說是非常不利的，終歸當地法院和仲裁機構會更多考慮本土的利益。選擇國際仲裁機構，對承包商來說比較公允。應在合同中選擇國際仲裁機構進行仲裁，如解決投資爭端國際中心（ICSID）或國際商會仲裁院（ICC）。

（二）合同履行階段

1.工程范圍及工程量變更風險的防范在合同簽署后，項目執行人員務必嚴格根據合同簽署的工作范圍要求開展項目工作，明晰自身工作責任。對于業主單方面變更或調整工作量的行為要能精確識別并提出，通過簽署工程量變更書面文件或雙方會議紀要的方式對此予以全面記錄和確認，對于須要承包商額外付出工作量的行為，要向業主剛好提出合同變更或工作量變更懇求，要求業主支付相應對價，切實維護自身利益。2.合同價款和付款條件風險的防范對于合同價款問題，有的項目由于業主籌措資金或項目建設等緣由，簽完合同之后不肯定立刻開工或開工后一段時間被停滯，承包方有必要與業主提前商定或后期補充簽署一份調價條款，明確在發生此類問題時如何對原合同價款進行調價，確保自身利益不受損失。合同的簽署或者生效，應以承包方收到業主預付款為前提，否則承包方風險過大。在合同履行中，要嚴格根據合同里程碑付款督促業主按時付款，以免承包商自行墊資過多增加風險又增加利息負擔。要防止業主將里程碑付款壓后延付的傾向。要始終關注進度款付款比例、業主付款時間要求、質保金限額和支付方法等承包商占用流淌資金及財務費用的關鍵因素，保障自身利益。3.保函條款的運用和風險防范一般來說，在投標階段或合同簽署后，業主會要求承包商辦理各類保函，以確保承包商具備履行約定義務的實力。根據國際慣例，承包商的履約保函、質保函等各類保函累計不應超過合同總價的10%，否則對承包商的懲罰就不公允。同時承包商還應留意保函被業主無理由克扣的風險，如要求承包商供應銀行無條件的質保函。承包商應堅持出具質保函時，附上通知義務。根據國際慣例，業主保函兌現前一般要提前10-20天通知承包商，接到通知后，承包商要剛好與業主交涉，保障保函的平安。③

（三）合同管理風險防范

1.做好合同簽署前風險評估及風險回避工作在項目招投標階段，負責合同的法務人員應剛好介入，結合法律、經濟、政治等內外因素，對可能發生的風險進行評估，對預期可能產生的風險提出應對措施。一是通過對風險的規避、限制、轉移、分散，將其最大限度地消退和減輕；二是利用財務、法律條款等措施，最大化地削減風險對項目實現度的不良影響。2.建立完善合同管理評審機制，提升法律人員業務水平承包商應在自身企業內部建立嚴格的合同評審機制，落實合同會簽制度，強化合同風險的事先調研，將詳細技術、市場、財務、法律等部門和海外項目部門作為責任主體，在涉及合同評審時，各相關業務部門必需擔當起審查自身業務范圍內風險的責任，正式簽署書面看法。同時，負責合同審查的人員要具備專業的法律水平，豐富的工程管理閱歷和較高的外語學問實力，能夠精確識別合同風險并提出有效的處理措施。通過參考國際通行工程合同范本（如FIDIC合同模板），提煉內部實踐工作閱歷，不斷總結自身合同審查要素要點，提升合同管理和風險防范水平。3.設立特地合同管理人員，對合同全過程進行跟蹤管理在項目執行過程中，必需設置專職合同管理人員，對合同里程碑節點實施全范圍監督和把控。嚴格根據合同辦事，對于工作范圍、工期、付款、違約等關鍵因素和條款精確把握，按時確認工作量，根據里程碑付款確認收入，相關文件和證據資料剛好存檔，文件交接做到清楚完整，為日后保存有效證據進行索賠、維護自身權益不受損失做好基礎和防范工作。

四、結語

國際石油工程合同因國際工程項目的特別性和困難性而長期普遍存在，但只要對風險的因素、成因等特點有所了解和把控，并對合同詳細階段可能發生的風險加以重視，實行必要的措施進行管理，合同風險是可以得到削減甚至規避的。

注釋

①宋近雙.國際石油工程合同風險與防范[J].法商，20xx，（9）：323。

②秦朗.國際石油合同風險限制淺析[J].國際石油經濟，20xx，（12）：52。

③潘慧鴻.國際石油工程招投標階段的合同風險探討[J].現代商業，20xx，（2）：48。

工程合同篇4

1.建設工程施工合同承包人概述

建筑施工企業與發包人簽訂了施工合同后，只要合同的簽訂程序符合國家法律法規的有關規定，約定的合同內容不違反法律和行政法規的強制性規定和公序良俗，即具有了建設工程施工合同承包人的身份，取得合法的項目施工權，合同權利受國家法律愛護。根據魏振瀛老師的說法，建設工程施工合同承包人所簽訂的合同是關于工程的建筑與安裝的承包合同，建設工程施工合同承包人應完成工程的建筑、安裝工作，發包人于驗收后應接受該工程并支付工程價款。建設工程施工合同承包人是指被發包人（建設單位）接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人，在工程施工招標發標中，投標時又被稱為投標人，有時又稱施工企業。建設工程施工合同承包人是與發包人簽訂了建設工程施工合同的建筑施工企業，是建設工程施工合同的主體之一。建設工程施工合同的主體為發包人和承包人，發包人是指具有工程發包主體資格和支付工程價款實力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人，在建設工程施工招標時又稱為招標人，有時又稱項目業主。

2.建設工程施工合同承包人的市場交易逆境

建設工程施工合同承包人在市場競爭中通過法定的締約過程與發包人簽訂合同后，依據合同享有權利履行義務。合同是市場交易的法律形式，合同法是市場交易的法律規則。合同在雙方之間就是法律，建設工程施工合同承包人與建設工程施工合同發包人處于同等的法律地位，當事人就應當根據合同的約定內容和法律的規定全面適當地履行合同義務，這是“合同必需嚴守原則”的應有之義，也是完全實現合同債權、實現合同目的的要求。但在市場競爭的實踐中，建設工程施工合同承包人雖在建設活動過程中干脆生產建筑品，承上啟下，發揮核心作用，但無論在簽約階段，還是在履約階段，依法依規行為很難，很難充共享有合同權利，為了生存和發展不得不適用市場潛規則，面臨多種逆境。建設工程施工合同一般是通過招標投標程序簽訂，在該階段建設工程施工合同承包人稱為投標人，投標人為了取得工程施工權成為建設工程施工合同承包人經常面臨簽訂“黑白合同”或承諾中標以后簽訂私下協議或雙方實際執行的合同的逆境?！昂诎缀贤币辉~首次出現于國家文件的報告中，黑合同指的是建設單位和建設工程施工合同承包人實際執行的合同，可能體現在合同價格方面，也可能體現在墊資施工方面，也可能體現在延遲支付方面等，有的是以單方承諾書的形式，有的是以補充協議的形式等，在招標投標中標前后分別簽訂兩份合同，將形式符合招標投標規定的一份合同報建設主管部門備案，而私下簽訂的一份合同才是雙方當事人真實履行的合同。有的是以補充協議形式，有的`是以實施細則形式，有的是出具讓利承諾書形式，承諾對承建工程予以大幅讓利，目的就是要求建設工程施工合同承包人墊資施工或者壓低工程價款等。建設工程施工合同承包人很難實際享有合同的地位和權利。建設工程施工合同承包人在一個項目實施中，還會被要求繳納投標保證金、質量保證金、履約保證金、信用保證金、平安保證金、入市保證金、文明施工保證金、復墾保證金、農夫工工資保證金、審計預留保證金、考核保證金等等保證金，建設工程施工合同承包人很難承受；還會要求在項目所在地必需注冊分公司或者子公司，建設方為了增加當地稅收，給建設工程施工合同承包人增加了許多的包袱，而且大多是人為的，沒有任何法律法規依據，完全是地方的土政策，建筑施工企業為了生存只能忍氣吞聲，適用潛規則。建設工程施工項目招標人確定中標人后，發包人一般都要求建設工程施工合同承包人快速開工，建設工程施工合同承包人組織人馬進場后卻發覺施工現場根本不具備開工的條件，無法施工。要實現建筑工程施工合同的目的，按合同約定完成建筑產品，建設工程施工合同承包人除主動履行投標承諾，履行合同義務外，發包人也必需供應相應的施工條件，比如按約定時間向承包人供應施工場地、原材料、設備、資金、技術資料，施工場地做到“三通一平”，供應并會審施工圖紙等。但由于長期以來，由于國內建筑市場粥多僧少的狀況，發包人處于市場的有利地位，建設工程施工合同承包人處于市場的劣勢地位，發包人主動履行合同義務很少，比如施工現場根本沒有“三通一平”，供應的圖紙不全面等等，建設工程施工合同承包人為珍惜合同機會只能是忍氣吞聲，處于逆境。實踐中，建設工程施工合同承包人按合同約定提交竣工結算申請單和完整的結算資料后，發包人以多種理由始終拖延辦理結算手續，對承包人的結算申請報告，既不予確認也不提出異議，使承包人索要工程款遇到障礙。建設工程施工合同是雙務有償合同，支付工程價款是發包人的主要義務，但實踐中發包人拖欠建設工程施工合同承包人工程款卻是司空見慣。

3.建設工程施工合同承包人的通用權利救濟方式

黨的十八屆四中全會作出了全面推動依法治國的重大確定，我國呈現出法治與改革雙輪驅動的嶄新局面，依法治國已是當前社會的主流，國家的治國理政方針和社會工作生活環境正在發生重大轉變，建設工程施工合同承包人作為和發包人處于合同同等地位的市場主體在市場交易活動中理應引進法治思維，通過法治方式維護自己的合法權益。建設工程施工合同承包人針對遇到的狀況，有權實行以下權利的救濟方式：3.1行使合同抗辯權。建設工程施工合同承包人履行合同義務的同時，當發包人責難時，建設工程施工合同承包人為保障自己的合法權益可以行使合同抗辯權。以法律規定為依據拒絕簽訂黑合同或者拒絕根據黑合同進行工程結算。招標文件是要約邀請，投標文件是要約，中標通知書是承諾。當發包人發出中標通知書后合同即告成立，發包人就應根據招標文件和投標文件的內容簽訂施工合同，施工合同的實質性條款必需和招投標文件相一樣，不能背離。建筑施工企業有權要求發包人根據招標文件和投標文件訂立書面合同，有權依照法律規定進行抗辯拒絕簽訂黑合同。假如迫于市場壓力被迫簽訂了背離招標文件和中標文件內容的黑合同時，進入工程結算階段，建設工程施工合同承包人有權要求根據備案合同文件進行結算。3.2行使合同解除權。合同在當事人之間就是法律，一經生效，合同簽訂者受其約束，應當根據合同約定履行義務并享有相應合同權力，不能擅自解除合同。合同解除就是使合同殲滅。因一方的意思表示且不必對方的承諾而使合同解除、清算的場合，以該方當事人具有解除合同的權利（解除權）為必要，依據解除權的發生依據的差異，可將解除區分為兩類，即依合同保留解除權和依法律規定而發生的解除權，前者稱為約定解除，后者稱為法定解除。因此當發包人不履行合同義務，不幫助建設工程施工合同承包人履行合同義務，致使合同目的不能實現，嚴峻損害建設工程施工合同承包人的合法權益，建設該工程施工合同承包人可以通過解除合同的方式從合同中解脫出來，以維護自身的合法權益。3.3要求順延工期并賠償損失。建設工程施工合同的發包人按約定的時間和要求向建設工程施工合同承包人供應原材料、設備、資金、技術資料、施工場地等，這是發包人應盡的合同義務。假如不能按期完成這些工作，使建設工程施工合同承包人無法進行工程施工的，此時發包人構成違約，建設工程施工合同承包人有權順延工期，并要求發包人賠償因此產生的停工和窩工損失。項目的工期成本與項目指標成本關系親密，密不行分。施工過程中當發生工期順延條件的情形下，建設工程合同承包人應當根據施工合同約定的救濟程序，在約定的期間剛好履行報告、通知、告知等義務，剛好行使權力提出書面順延申請，進行工程簽證和索賠，并留意收集有關證據，如發包方變更設計的文件等，以避開程序不當錯失機會，使得實體權力的殲滅。一旦發生工期糾紛，舉證責任主要在建設工程施工合同承包方，建設工程施工合同承包人須要舉證工期順延的理由、順延天數及相關手續符合合同約定。3.4要求發包人支付工程款及利息。建設工程施工合同是建設工程施工合同承包人進行工程施工，發包人支付價款的合同。支付工程款是發包人的主要義務，發包人應根據合同約定的方式和期限向建設工程施工合同承包人支付工程款，發包人未按合同約定的方式和期限支付工程款的，應當負逾期付款的違約責任并擔當同期貸款利息。工程預付款是為解決承包人在施工打算階段資金周轉問題供應的幫助。發包人應按施工合同約定的時間和數額，剛好向承包人支付工程預付款，開工后按約定的扣款方法接連扣回，發包人應按合同約定的時間、方式、確認的工程量、構成合同價款相應的單價及有關計價依據計算支付工程進度款。當發包人始終欠付工程款，或者支付工程款不符合雙方合同約定的，建設工程施工合同承包人可以催告發包人支付，并可以要求支付按合同約定計算的利息，假如合同沒有約定利息計算方式的，可以根據中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息，假如合同約定了拖延支付違約金，沒有約定利息計算方式的，發包人除擔當約定的違約金外仍應支付同期同類貸款利息，欠付工程款利息性質上屬于法定孳息。3.5行使工程優先權。我國合同法規定在建設工程項目施工過程中，發包人欠付工程款，經建設工程施工合同承包人催告后仍未支付的，可以對完成的建筑產品進行折價，或者申請人民法院拍賣，建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。我國合同法的承包人優先權規定過于籠統，在實踐中產生了爭議，在法學界也有劇烈的反響，為此最高人民法院在20xx年6月20日答復上海市高級人民法院《關于合同法其次百八十六條理解與適用問題的請示》中做出了相應的批復，該批復事實上確立了兩大原則，一是建設工程承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權的原則；二是生存權優于經營權的原則?？梢哉f《合同法》其次百八十六條、最高院批復及《建設工程施工合同的司法說明》中的相關規定構成了我國現行法律及司法說明關于建設工程施工合同承包人建設工程優先權的全部內容，規定了建設工程合同承包人的工程優先權，該優先權不須要簽訂抵押合同，也不須要進行登記，而可以干脆行使。

4.結束語

建設工程施工合同承包人是建筑市場主要的市場活動主體，在一項建筑活動的多方主體中處于核心地位，建設工程施工合同承包人的建筑活動不僅事關工程質量的百年大計，也事關建筑市場的穩定，影響建筑活動參加的多方主體的經濟利益，保障建設工程施工合同承包人的合法權益具有重要的現實意義。本文通過對建設工程施工合同承包人的性質、地位、逆境和權利保障進行探討，提出保障建設工程施工合同承包人合法權益的立法完善建議，希望引起立法部門、司法部門和有關行政部門的重視，保障建設工程施工合同承包人的合法權益，塑造建筑活動的契約精神，優化建筑市場環境，融入國際建筑市場。

參考文獻：

[1]陳華彬.民法總論[M].北京：中國法制出版社，20xx.

[2]梁慧星.中國民法典草案建議稿附理由：合同編上冊[M]，北京：法律出版社，20xx.

[3]王利明，房紹坤，王軼.合同法[M].北京：中國人民高校出版社，20xx.

[4]蘇慧祥.中國當代合同法論[M].長春：吉林高校出版社，1992.

[5]楊立新.合同法總則（上）[M]，北京：法律出版社，1991.

[6]劉家琛.合同法新制度的理解與適用[M]，北京：人民法院出版社，1999.

[7]李國光.合同法釋解與適用[M]，北京：新華出版社，1999.

[8]崔建遠.合同責任探討[M]，長春：吉林高校出版社，1992.

[9]孔祥俊.合同法教程[M]，北京：中國人民公安高校出版社，1999.

工程合同篇5

甲方：乙方：

由于工程施工須要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必需嚴格遵守。

一、工程地點及名稱

1、工程地點：

2、工程名稱：

二、承包內容價款以及工期

1、承包內容污水站全部土建工程

2、工程造價一次性包死。

3、工程工期：自開工內完成承包全部承包內容。

三、付款及質量

1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

2、工程質量：合格

四、甲方責任：幫助乙方解決水源電源，幫助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方供應施工圖紙并交底。

五、乙方責任，嚴格根據施工圖及相關規范進行施工，必需遵守平安文明施工相關規定，擔當因為平安和質量造成的責任和費用。

六、保修期及質保金。

1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。

2、質保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后馬上生效，保修期滿質保金付清自行失效。

甲方：乙方：

簽字：身份證號：

日期：日期

小工程承包合同協議書范本二

發包方（以下簡稱甲方）立合同單位：

承包方（以下簡稱乙方）

為了明確責任，按質、按量、按時完成任務，依據《中華人民共和國經濟合同法》及國家有關法律、法規和政策的規定，結合本工程詳細狀況，經雙方協商，簽訂如下條款，共同遵守。

第一條工程概況

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程范圍和內容：

四、工程總造價：

五、質量等級：

六、工程工期：

其次條承包方式

本工程實行下列第項方式承包。

1、按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算；

2、包工不包料；

3、包工包料。

如實行全部包干金額，一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不行抗拒的自然災難，可調整合同工程價格。

第三條價款支付與結算

一、工程款支付方式：

二、由于工程設計變更而引起的工程量增減，價格按相關定額進行增減，按實結算。

三、工程結算依據

第四條工程變更

本工程在施工中，任何一方不得隨意變更設計。如確需變更時，雙方協商，簽證協議后方可變更。

第五條工程驗收

一、工程竣工后，雙方組織有關人員剛好驗收。

二、工程竣工驗收后，甲方方可運用。未閱歷收而運用則視為合格工程。

第六條保修條件及期限

保修期個月，在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由乙方無償保修（因甲方運用不當及人為損壞，不在無償保修范圍內）

第七條雙方責任

甲方：

一、工程開工前，應交給乙方施工圖紙份，地質勘察報告份，并組織原設計單位向乙方進行技術交底和圖紙會審。

二、做好施工區域內“三通一平”（水通、電通、路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作。

三、確保乙方施工中的`工作、生活環境，幫助乙方協調當地群眾關系。乙方：

一、依據甲方按合同供應的建設工程文件、圖紙、資料和有關規定等，剛好編制施工方案，做好各項施工打算工作；

二、負責施工現場布置，指定電源、水源、道路和材料堆放位置；

三、嚴格根據施工圖和技術說明書進行施工，確保工程質量。按合同規定時間，如期完工并交付驗收，如遇不行抗拒因素，合同工期順延。

第八條違約責任

乙方的責任：

一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

二、工程未按合同規定的工期交付運用的，每逾期1天，按工程造價萬分之付違約金。

甲方的責任：

一、未能根據合同的規定履行自己應付的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失；

二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應實行措施彌補或削減損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運，人員和機械設備調遷，材料和構件積壓的實際損失；

三、工程未閱歷收，甲方提前運用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方擔當責任；

四、乙方驗收通知書送達3日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金；

五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款方法規定的延付金額每日萬分之償付乙方賠償金。

第九條平安、文明施工

乙方應按有關規定，實行嚴格的平安防護措施，擔當由于自身平安措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方擔當責任和有關費用。

乙方應文明施工，加強建設工程施工現場管理，保障施工順當進行。

第十條附則

一、雙方協商同意的有關修改建筑設施變更文件、洽商記錄、會議記要以及資料圖表等，也是本合同的組成部分；

二、甲方指定為工地代表；乙方指定為工地代表。

三、本合同未盡事宜，雙方另行解決。

四、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。

甲方（簽章）乙方（簽章）

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

電話：電話：

年月日

工程合同篇6

甲方：乙方：

經甲、乙雙方協商，甲方將管道修理工程承包給乙方施工，并達成以下協議，望雙方共同信守執行。

一、工程名稱：潤澤園院內排水管道修理;

二、工程地點：公司潤澤園院內;

三、承包范圍：排水管道更換、碰頭、刷漆及垃圾清理;

四、承包方式及單價：包工包料。以上工程內容共18700元;

五、開工日期：20xx年8月10日至20xx年9月10日完工;

六、質量標準：乙方必需按甲方要求修理，質量必需符合規定;

七、付款方式：乙方完工后，根據決算金額一次付清。決算依據山西省20xx年相關定額進行編制;

八、平安問題：乙方在修理期間必需遵守甲方的平安管理規章制度，確保工程平安順當完成。

九、本協議一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字生效，完工付款后失效。

十、本協議未盡事宜，另行協商補充。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇7

托付人（甲方）：

代表人：

設計人（乙方）：

設計證書等級：

為了明確責任，共同完成_____________________建設項目的設計任務，依據《合同法》的相關規定，經甲乙雙方充分協商，特簽訂如下協議，以便共同遵守。

一、設計工程概況

1、工程名稱：

2、工程規模：

3、工程地點：

4、承包方式：

二、甲方的義務

1、甲方應在______年______月______日以前，向乙方提交經過批準的設計任務書，工程選址報告，以及能滿意初步設計要求的勘察資料，須要經過科研取得的技術資料。

2、甲方在_____年______月______日施工圖設計前，應供應經過批準的初步設計文件和能滿意施工圖設計要求的勘察資料，施工的條件，以及有關設備的技術資料。甲方對上述資料必需保證質量，不得隨意變更。

3、在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，與乙方進行設計技術交底；工程竣工后，甲方應通知乙方參與竣工驗收。

4、甲方應剛好足額的支付設計款。

5、甲方必需保證乙方的設計文件，不得擅自修改；未經乙方同意，甲方不得復制，重復運用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務愛護乙方的設計版權，不得再進行營利性活動。

三、乙方的義務

1、乙方必需依據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協議文件，設計標準，技術規范，規程，定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

2、初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責擔當。

3、設計單位對所擔當設計任務的建設項目應協作施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參與隱藏工程驗收和工程竣工驗收。

四、設計的修改和停止

1、甲方出于設計須要要求乙方修改工程的設計的，須經乙方同意，另行協商設計文件的交付時間，并增付設計費。

2、原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的看法書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計，費用仍須支付。

3、甲方有正值理由要求中途停止設計時，應剛好書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，看實際須要，確定是否終止合同關系。

五、設計費和交付方法

1、本設計合同生效后_________天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的20％的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費。

2、第一階段：乙方向甲方提交初步設計方案后_________天內，甲方應向乙方支付_________％的`設計費。

3、其次階段：乙方向甲方提交施工圖文件后_________天內，甲方應向乙方結清全部設計費。

六、獎懲與違約責任

1、在合理的工程投資限制數內，由于乙方采納先進技術或合理建議而節約了工程投資，根據節約的投資數額從中提取_________％嘉獎乙方。

2、由于甲方不能按期、精確供應有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日_________元計算增付設計費。

3、甲方不根據合同規定的時間向乙方支付定金和設計費，應依據銀行關于延期付款的規定，向乙方償付違約金。

4、由于乙方的緣由，延誤設計文件的交付時間，每延誤_________天，乙方應向甲方償付相當于設計費的_________％，作為違約金（甲方可在設計費中扣除）。

5、因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方接著完善設計任務，并扣除相應設計費。

七、其它

1、本合同自雙方簽字后生效，雙方義務履行完畢后失效。

2、本合同正本一式_______份，甲乙雙方各執_______份，送工程所在地建設單位留存_______份。

3、本合同如有未盡事宜，需雙方共同協商，協商一樣的，作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容抵觸。

4、在合同履行過程中如生糾紛，雙方應剛好協商解決。協商不成時，雙方可申請優選部門調解，調解不成的，也可以干脆工程所在地人民法院起訴。

甲方：

地址：

聯系人：

聯系方式：

簽訂時間：______年______月______日

乙方：

地址：

聯系人：

聯系方式：

簽訂時間：______年______月______日

工程合同篇8

協議書

甲方：（以下簡稱“甲方”）

乙方：身份證號：(以下簡稱“乙方”)

甲乙雙方為了發揮各自優勢，提高社會效益和雙方的經濟效益。經友好協商，在同等自愿、互惠互利的基礎上，對創業城二期續建九標段三棟（11區-3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.13#.32#.33#.34#.35#號樓）工程進行合作，為明確雙方的權利、義務，達成如下協議。工程內容：

1、工程名稱：創業城二期續建工程

2、工程地點：乘風莊_

3、工程十三棟樓總造價15200萬元(即人民幣元，最終以實際結算價為準)。

協議內容：

甲方將“創業城二期續建九標段十三棟樓（11區3#.4#.7#.8#.9#.10#.11#.12#.32#.33#.34#.35#樓）”項目交給乙方按本協議約定的內容獨立完成。

一、甲方聘請乙方為上述項目的負責人(干脆責任人)，聘請期限自該項目開工之日起至該項目竣工移交給建設單位之日止。乙方承諾按甲方與建設單位簽訂的合同內容執行。

二、雙方的權利與責任

1、由乙方負責組織、支配施工以及處理與此工程相關的全部事宜。

2、由乙方負責購進施工所涉及的各種材料及協助材料。

3、由乙方負責組織上述工程項目施工所需全部資金。

4、乙方要嚴格按圖紙施工，做好現場簽證及完善增加工程的一切確認手續。若所更改內容和增加的工程項目未得到建設方認可的，一切后果及經濟責任全部由乙方擔當，與甲方無關。

5、乙方向大慶油田房屋開發公司交付合同履約金(1000萬元)人民幣。招標代理費根據規定支付。

6、乙方負責與建設單位方進行協調，保證工程順當地進行。

7、如建設單位拖欠應付工程款等款項違反施工合同約定的，由乙方確定是否通過訴訟等方式解決。如乙方確定通過訴訟方式解決的，甲方必需供應相應的'手續，因訴訟所產生的費用全部由乙方擔當。

8、乙方就該項目全額風險獨立經營，自行擔當虧損的風險和享有經營收益。乙方的經營收益是指建設單位支付的工程款項扣除施工成本、應交甲方管理費、稅金等之后的余額。

9、工程竣工后，若建設單位未支付完全部工程款，仍保留乙方項目經理人身份，此協議接著生效，直至該項目完全終止。

10、工程要依據平安生產條例和《勞動法》的有關規定進行，施工中所發生的平安事故一切由乙方擔當，甲方概不負責。施工人員的工傷保險由乙方按有關法律規定在當地辦理，乙方為施工人員購買工傷、意外保險，須要甲方協作的，甲方不得拒絕。

11、乙方每個月以書面形式向甲方匯報一次工程進度。

l2、如出現工程質量不合格，經整改后仍未能通過業主驗收等狀況，所造成的一切后果及經濟損失均由乙方擔當，同時應按工程總造價的_10%_向甲方賠償名譽損失。

13、應乙方要求，或甲方認為該項目須要，甲方派人到該工地支持、幫助或幫助乙方工作或辦理該工程相關事項，均代表乙方，所產生的法律責任和費用全部由乙方擔當。

14、甲方于開工前通知乙方。

15、乙方在取得工程款后，應將全部工程款用于本工程，假如甲方發覺乙方挪用工程款，甲方有權解除本協議，將工程收回重新組織施工(由甲方托付評估機構評估已做工程造價)，或者由甲方扣除下期工程款(相當于工程總造價的10％)作為乙方違約的違約金。

16、在該工程完工并移交甲方前，乙方承諾保障甲方不擔當任何屬于乙方在施工過程中發生的因人身傷亡或財產損失所致的責任，保障甲方不擔當任何屬于乙方施工人員引起之訴訟、控告、索賠的責任及可能發生之相關費用。上述一切責任及費用均由乙方擔當。

17、為保證本項目能按期完工，建設單位撥付給甲方的工程款實行專款專用，除甲方特殊授權外，乙方不得以借款或其它形式向建設單位支取工程款。

18、建設單位撥付給本工程的款項，甲方在工程款到甲方戶上后兩天內甲方扣除管理費后撥付給乙方。

三、乙方向甲方上繳管理費、質保金按下列方式支付：

1、乙方按工程總造價的___1_%向甲方上繳管理費，該款項在建設

單位支付的工程款中由甲方干脆扣取。

2、乙方向甲方支付工程總造價的1％作為質保金；質保金在工程竣工驗收合格、甲方與建設單位簽訂承包合同中約定的關于工程質量保修(養)期滿移交給業主，并把（甲方）要求供應的資料原件移交給（甲方）后，一次性無息支付給乙方。（不供應清單所列資料，質保金不予退還，清單附協議后）

3、工程施工所涉及的稅金由乙方負責在當地繳納，繳納營業稅時應同時繳納個人和企業所得稅；

4、乙方憑發票、交納稅款憑證(銀行小票)收據向甲方申請工程款；

四、違約責任

1、甲乙雙方在履行協議中任何一方不得擅自違約及中途退出，如一方違約應擔當因此給對方造成的經濟損失，并且對方還有權要求違約方接著履行協議或終止協議。

2、未經甲方書面同意不得私刻甲方公章、項目章和財務章等與工程相關的印章，不得以甲方的名義對外簽訂合同。如乙方違反甲方規定，甲方可單方面終止協議書，并處以協議造價20％的賠償金，情節嚴峻者，甲方將追究乙方刑事責任。

3、如乙方在工程施工過程中擅自停工，導致工程未完工，則甲方有權選擇有工程評估資格的會計師事務所進行評估，經評估后由甲方重新組織施工，同時甲方有權保留追索乙方擅自停工所造成的損失的權利。

4、如乙方施工期間與其雇用的施工人員存在欠薪行為或人身傷亡事故損害賠償爭議，或拖欠供應商的材料貨款等經濟糾紛在工程竣工之前仍未處理完結，甲方有權在工程款項中干脆扣留工程款項用于清還欠薪或做為人身損害賠償金、材料貨款等支付給相關人員，乙方對此不得提出任何異議。

五、其他

1、本協議一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。

2、本協議未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協議。

3、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

4、本協議履行過程中如發生爭議、糾紛，雙方本著友好合作的原則協商解決；協商不成，可向甲方所在地黑龍江省大慶薩爾圖區人民法院提起訴訟。

甲方：乙