燈具安裝施工合同范本燈具安裝施工合同范本甲方：（委托方）單位名稱：地址：聯系人：聯系電話：乙方：（承攬方）單位名稱：地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方擬進行燈具安裝施工項目，甲乙雙方經友好協商，達成以下合同：第一條項目概述1.1甲方委托乙方負責燈具安裝施工項目，具體項目概述如下：項目名稱：項目地點：施工內容：施工起止日期：施工工期：1.2甲方應提供必要的工程資料和施工圖紙，以便乙方順利完成施工任務。第二條價格與付款方式2.1本項目的總價為（金額）人民幣，包括人工、材料、設備及其他相關費用。2.2付款方式：-預付款：甲方應在本合同簽訂后的三日內向乙方支付合同總價款項的30%作為預付款。-進度款：甲方應按工程進度支付相應的款項，具體進度款支付比例和時間由甲乙雙方協商確定。-竣工款：工程竣工后，甲方應在驗收合格后的七日內向乙方支付合同總價款項的剩余部分。第三條工期與延期3.1本項目的工期為（工期天數）天，自合同生效之日起計算。3.2若因甲方原因導致施工工期延誤，甲方應按照實際延誤天數向乙方支付延期費用，具體金額雙方再協商確定。3.3若因乙方原因導致施工工期延誤，乙方應負責承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此而遭受的損失。第四條材料與設備4.1乙方應按照甲方要求，提供符合國家標準的合格材料和設備進行施工。4.2如因乙方原因導致材料和設備質量不符合要求，乙方應負責重新提供符合要求的材料和設備，相關費用由乙方承擔。第五條質量保證5.1乙方對本項目的施工質量承擔完全責任，確保施工過程符合國家標準和相關規定。5.2自工程竣工之日起，乙方對施工質量提供為期一年的保修期，保修期內對因施工質量問題導致的損壞進行免費維修。第六條竣工驗收6.1乙方完成施工后，甲方有權對工程進行驗收。驗收合格后，甲方應及時支付竣工款。6.2若甲方對工程存在合理的質量問題意見，甲乙雙方應協商解決，乙方應在合理時間內進行修復。第七條保密條款7.1甲乙雙方應對本合同的相關信息保密，不得向第三方透露，除非經過對方書面同意或法律法規規定。7.2合同解除或終止后，雙方仍須對已經了解的商業秘密和機密信息承擔保密義務。第八條違約責任8.1若任何一方未履行本合同約定的義務，應向對方支付違約金，違約金的金額由雙方協商確定。8.2若乙方因違約造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。第九條合同解除與終止9.1若甲方或乙方發生以下情況之一，對方有權解除本合同：-嚴重違反合同約定且無法在合理期限內進行糾正的；-甲方或乙方宣布破產或解散的；-因不可抗力等不可控因素導致無法繼續履行合同的。第十條爭議解決10.1本合同的解釋、變更和執行均適用中華人民共和國法律。10.2若在履行本合同過程中發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決；若協商不成，任何一方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他事項11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格之日終止。11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽字：__________