2021-2022設備監理師之設備監理合同綜合練習試卷B卷附答案單選題（共80題）1、根據《擔保法》的規定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C2、下列關于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C3、執行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當地市場價格【答案】B4、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B5、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B6、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規定的支付時間內收到付款，有權向業主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C7、行為人對行為內容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A8、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監理人員一并參加D.由供貨方會同監理人員一并參加【答案】A9、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A10、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A11、投標人在投標過程中出現()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規定期限內提交履約保證金【答案】D12、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C13、FIDIC新黃皮書規定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D14、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A15、產品質量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經濟責任D.刑事責任【答案】C16、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B17、承包商應從現場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C18、在設備工程合同談判階段，雙方談判結果一般以()形式，形成書面文件。A.技術資料B.商務資料C.合同專用條件D.合同補遺【答案】D19、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C20、下列關于權利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權利等同對方承擔的義務【答案】A21、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C22、對于一個大型的設備工程，相關人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認可。A.業主B.承包商C.設備監理工程師D.總監理工程師【答案】A23、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C24、業主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業主已對該部分工程支付了工程款【答案】A25、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發工程接收證書D.簽發開工通知起，至簽發履約證書【答案】C26、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D27、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B28、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C29、根據《產品質量法》對產品責任的訴訟時效的規定，我國的產品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B30、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B31、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B32、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A33、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A34、甲企業與乙企業相毗鄰，雙方約定，甲企業穿越乙企業的廠區運輸材料，期限為10年，為此，甲企業每年支付給乙企業30萬元。在該法律關系中，甲企業享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C35、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C36、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B37、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業標準【答案】B38、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B39、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A40、如果業主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D41、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監理單位B.設計單位C.建設工程質量監督機構D.建設行政主管部門【答案】C42、當事人依法經過協商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。A.按變更的內容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內容C.推定為未變更D.重新確定合同內容【答案】C43、產品質量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經濟責任D.刑事責任【答案】C44、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B45、下列關于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C46、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C47、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D48、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業管理、企業負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D49、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C50、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B51、根據《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D52、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸的在途標的物C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C53、在()后，承包商應仔細檢查業主要求和定位放線的基礎資料，并將發現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A54、投標人在投標過程中出現()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規定期限內提交履約保證金【答案】D55、根據我國《招標投標法》規定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構【答案】C56、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C57、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A58、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D59、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數額支付違約金。A.法律規定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B60、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的設備，應于()規定缺陷責任期或保修期。A.安裝調試驗收后B.安裝調試驗收前C.設備采購合同內D.設備交于采購方后【答案】C61、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規定的進度、質量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C62、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B63、承包商編制的質量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業主B.承包商項目經理C.承包商D.工程師代表【答案】B64、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B65、在委托代理中，代理人享有代理權的依據是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規定【答案】B66、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D67、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D68、業主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A69、甲因需資金，將手中一張匯票質押給乙。根據《物權法》，乙對該匯票的質權自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質押合同簽字【答案】A70、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D71、若由于業主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B72、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D73、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。A.基準日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A74、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D75、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B76、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D77、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統計局局長【答案】A78、業主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化【答案】A79、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B80、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D多選題（共35題）1、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，最終決算應包括的內容有()。A.承包商完成設備工程的全部價值B.退還保留金C.竣工結算額D.根據合同核實和確定業主應付給承包商或承包商應付給業主的其他費用E.索賠引起相應變化的款額【答案】AD2、下列關于設備工程監理服務合同中委托人的敘述，正確的有()。A.設備工程項目由原有企業投資的，原有企業是委托人B.設備工程項目由多方投資的，其投資實體是委托人C.設備工程項目由政府單一投資的，其設立的公司是委托人D.委托人只負責項目籌資、項目建設E.設備工程項目由多方投資的，投資方設立的無限責任公司是委托人【答案】ABC3、對于產品的缺陷，我國的分類方法包括()A.設計缺陷B.生產缺陷C.運輸缺陷D.指示缺陷E.經營缺陷【答案】ABD4、承包商因業主要求的錯誤導致損失后，獲得補償須滿足的條件有()。A.業主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導致工程暫停C.此錯誤導致承包商產生了實際損失D.此錯誤是工程師認真檢查也不能發現的E.此錯誤是一個有經驗的承包商認真檢查也無法發現的【答案】AC5、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A6、承包商應當重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔任承包商代表E.承包商代表暫離現場【答案】ABD7、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC8、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內容有()。A.合同中標明的已完成的任何工作價值B.合同終止時承包商人員和設備遣返回公司注冊地的費用C.承包商將施工設備運至公司其他工地的費用D.因不可抗力招致的承包商利潤損失E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支【答案】AB9、業主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC10、甲公司依法訂立設備工程合同后，為滿足合同需要，與乙公司訂立了一份設備加工合同。乙公司向丙公司購買材料用于設備加工，并委托丁公司將加工出的設備，運輸至工程現場附近的戊倉儲公司保管。由此形成的各個合同中，如果當事人不履行合同義務時，相應的債權人可以行使留置權的合同有()。A.設備保管合同B.設備運輸合同C.材料買賣合同D.設備加工合同E.設備工程合同【答案】ABD11、工程師可以指示承包商提交一份更新的進度計劃的情形有()。A.承包商的實際進度過慢可能導致無法在竣工時間內完成全部設備工程B.承包商的實際進度過快可能導致在竣工時間屆滿前完成全部設備工程C.異常不利的氣候條件致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃D.業主人員造成的延誤致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃E.業主雇用在現場的其他承包商提前完工致使實際進度提前于承包商的現行進度計劃【答案】ACD12、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC13、承包商以“業主實質上未能履行合同義務”為由提出終止合同的通知生效后，業主的義務和責任有()。A.應迅速將履約保證退還給承包商B.應按照合同規定，向承包商支付其應得的款項C.應盡快確定已經完成的工程、貨物和承包商文件的價值D.應支付此類終止所導致的承包商的利潤損失和其他損失E.退還全部保留金【答案】ABD14、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，下列關于履約證書的敘述，正確的有()。A.履約證書是對全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認B.履約證書確認了承包商根據合同已履行了其所有義務時工程的價值C.履約證書的簽發，無須承包商提出申請D.履約證書可證實承包商的義務已經完成，但合同應被認為仍然有效E.履約證書可證實承包商的義務已經完成，合同終止【答案】CD15、下列關于FIDIC新黃皮書對預付款扣減方式規定的說法，正確的有()。A.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的10%時開始扣還預付款B.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的20%時開始扣還預付款C.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的10%D.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的25%E.按照預付款的貨幣和比例計算【答案】AD16、下列關于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規定B.缺陷通知期從業主接收工程之日起開始計算C.在簽發接收證書時尚未完成的工作，承包商應在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發履約證書之日止E.如果由于業主原因導致交付生產設備延誤，承包商不再承擔任何修復缺陷的義務【答案】ABC17、甲建設單位和乙施工企業就施工材料質量缺陷引發了施工合同糾紛后，甲準備起訴乙。此時，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業所在地【答案】D18、根據《產品質量法》，生產者對其產品缺陷造成的損害免予承擔賠償責任的，需要證明的情形有()。A.未將產品投入流通的B.產品投入流通時，引起損害的缺陷尚不存在的C.引起損害的缺陷是產品的外購零部件造成的D.將產品投入流通時的科學技術尚不能發現缺陷的存在的E.受害人未按照產品說明正確使用產品【答案】ABD19、屬于設備工程合同變更的情況有()。A.業主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經業主批準C.業主提出的變更建議，并經承包商批準D.承包商管理制度調整E.政府領導的決定【答案】AB20、下列產品中，屬于《產品質量法》限定的產品質量監督抽查的產品范圍的有()。A.大米B.鍋爐C.煙花爆竹D.商品房E.蔬菜【答案】BC21、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產設備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產設備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規定的期限B.承包商已向供應商支付了相應的款項C.承包商已經將此設備和/或材料標記為業主的財產D.生產設備和/或材料已經起運E.生產設備和/或材料經檢驗符合合同要求【答案】AC22、依照《民法通則》的規定，法人應具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財產和經費C.有自己的名稱、組織機構和場所D.注冊登記，領取營業執照E.能夠獨立承擔民事責任【答案】ABC23、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD24、除撤銷生產許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機關應當撤銷生產許可。A.因不可抗力導致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產許可的C.超過法定職權作出準予生產許可決定的D.違反法定程序作出準予生產許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準予生產許可的【答案】BCD25、按照《擔保法》的規定，下列選項正確的是()。A.債權人和保證人訂立書面保證合同后，當債務人不履行債務時，由保證人按照約定履行債務或者承擔責任B.所有抵押合同均自簽訂之日起生效C.留置是債權人按照合同約定占有債務人或第三人的動產D.質押包括動產質押和不動產質押E.定金應以書面形式約定，定金數額最高不得超過主合同標的額的20%【答案】A26、對于設備工程的質量缺陷進行修復，工程師有權指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產設備并移出現場C.自費調查導致質量缺陷的原因D.對不符合合同要求的工作返工E.在發生緊急情況時，如事故、意外事件等，實施為保證工程安全迫切需要的工作【答案】BD27、根據《物權法》，下列財產中可以設定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運輸工具C.公立學校的教育設施D.依法被查封、抵押、監管的財產E.以招標方式