第12頁共12頁加工合同通?用樣書合?同編號：_?____?承攬人：_?____?法定住址：?_____?法定代表?人：___?__職務?：____?_委托代?理人：__?___身?份證號碼：?_____?通訊地址?：____?_郵政編?碼：___?__聯系?人：___?__電話?：____?_傳真：?_____?帳號：_?____?電子信箱：?_____?定作人：?_____?法定住址?：____?_法定代?表人：__?___職?務：___?__委托?代理人：_?____?身份證號碼?：____?_通訊地?址：___?__郵政?編碼：__?___聯?系人：__?___電?話：___?__傳真?：____?_帳號：?_____?電子信箱?：____?_雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務，簽?訂本合同，?共同信守執?行。第一?條承攬人?加工定作物?的名稱、規?格、質量、?數量、加工?費定作物?名稱型號規?格質量要求?計量單位數?量加工費?單位總價?第二條加?工成品的完?工時間、檢?驗標準與方?法、包裝標?準與費用承?擔定作物?名稱完工時?間檢驗時間?和地點檢驗?標準及方法?包裝標準包?裝費承擔?第三條加?工成品的交?付時間、地?點、運輸方?法與運費承?擔定作物?名稱交付時?間交付地點?運輸方法運?輸價款承擔?第四條?定作人提供?原材料名稱?、規格、質?量、數量、?價款等及圖?紙、技術資?料材料名?稱型號規格?質量要求計?量單位數量?單價總價圖?紙、技術資?料及交付時?間第五條?原材料交?付時間、地?點、包裝、?檢驗方法、?運輸材料?名稱交付時?間交付地點?交付數量包?裝要求檢驗?方法運輸方?法和運費承?擔第六條?圖紙提供?承攬人發?現定作人提?供的圖紙、?技術要求不?合理的，在?_____?日內向定作?人提出書面?異議。定作?人應在收到?書面異議后?的____?_日內答復?第七條?轉包1.?定作人(是?/否)同意?將定作物的?主要工作交?由第三人完?成;可以交?由第三人完?成的工作包?括：___?__。2?.承攬人將?其承攬的主?要工作交由?第三人完成?的，應當就?該第三人完?成的工作成?果向定作人?負責。3?.承攬人未?經定作人同?意將主要工?作交由第三?人的，定作?人有權解除?合同。4?.承攬人可?以將其承攬?的輔助工作?交由第三人?完成。承攬?人將其承攬?的輔助工作?交由第三人?完成的，應?當就該第三?人完成的工?作成果向定?作人負責。?第八條?保密承攬?人應當就以?下方面保守?秘密：__?___，未?經定作人許?可，不得留?存復制品或?者技術資料?。第九條?變更的損?失定作人?中途變更承?攬工作的要?求，造成承?攬人損失的?，應當賠償?損失。第?十條協助?1.承攬?工作中定作?人應對承攬?人提供以下?協助：__?___。?2.定作人?不履行協助?義務致使承?攬工作不能?完成的，承?攬人可以催?告定作人在?_____?天內履行協?助義務，并?可以順延履?行期限。?3.定作人?逾期不履行?協助義務的?，承攬人可?以解除合同?。第十一?條監督?承攬人在工?作期間，應?當接受定作?人必要的監?督檢驗，但?定作人不得?因監督檢驗?妨礙承攬人?的正常工作?。第十二?條保管?承攬人應當?妥善保管定?作人提供的?材料以及完?成的工作成?果。因保管?不善造成毀?損、滅失的?，承攬人應?當承擔損害?賠償責任。?第十三條?加工費結?算辦法與時?間___?__。第?十四條付?款定作人?應于___?__年__?___月_?____日?前向承攬人?交付定金_?____元?;定作人應?于____?_年___?__月__?___日前?向承攬人交?付預付款_?____元?。定作人不?履行合同的?，無權請求?返還定金。?承攬人不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數返還?預付款。定?作人不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金，?有余款可以?請求返還。?第十五條?留置定?作人未向承?攬人支付報?酬的，承攬?人(是/否?)可以留置?定作物。?第十六條?本合同解除?的條件：?1.定作人?可以隨時解?除合同，但?應及時書面?通知承攬人?，并承擔由?此給承攬人?造成的損失?。2.合?同期限屆滿?，雙方不再?續簽本合同?;3.雙?方通過書面?協議解除本?合同;4?.因不可抗?力致使合同?目的不能實?現的;5?.在合同期?限屆滿之前?，當事人一?方明確表示?或以自己的?行為表明不?履行合同主?要義務的;?6.當事?人有其他違?約或違法行?為致使合同?目的不能實?現的;第?十七條質?量保證承?攬人對定作?物的質量負?責的期限為?：____?_。其保證?質量的前提?條件為：_?____。?第十八條?違約責任?1.承攬?人的違約責?任(1)?承攬人如未?按合同規定?的質量交付?定作物，定?作人同意利?用的，應當?按質論價;?不同意利用?的，承攬人?應當負責修?理或調換，?并承擔逾期?交付的責任?;經過修整?或調整后，?仍不符合合?同規定的有?權拒收，由?此造成的損?失由承攬人?賠償。(?2)承攬人?交付定作物?的數量少于?合同規定的?，定作人仍?然需要的，?承攬人應當?照數補齊，?補交部分按?逾期交付處?理;定作人?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由承攬人賠?償。(3?)因承攬人?包裝不善造?成定作物毀?損的，由承?攬人賠償損?失。(4?)承攬人逾?期交付定作?物，應當向?定作人償付?違約金，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的價款?總額的__?___‰償?付違約金。?(5)承?攬人不能交?付定作物的?，應向定作?人償付不能?交付定作物?部分價款總?值____?_%的違約?金。(6?)由承攬人?負責送貨的?，如運輸中?造成定作物?損壞，承攬?人應當負責?修理，達到?合同規定的?質量要求，?否則定作人?有權拒收。?2.定作?人的違約責?任(1)?定作人如中?途變更定作?物的數量、?規格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬人因此造?成的損失。?(2)定?作人如中途?廢止合同，?應償付承攬?人未履行部?分定作物價?款總值__?___%的?違約金。?(3)定作?人如未按合?同規定的時?間向承攬人?提供圖紙和?其它技術資?料，除交付?定作物的日?期得以順延?外，定作人?應當償付承?攬人因停工?待料的損失?。(4)?定作人如超?過合同規定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定，?向承攬人償?付違約金。?(5)定?作人如無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償承攬人?因此造成的?損失。(?6)定作人?如變更交付?定作物地點?，應承擔因?此而多支出?的費用。?第十九條?聲明及保證?承攬人：?1.承攬?人有權簽署?并有能力履?行本合同。?2.承攬?人簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(___?__)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時，任?何法院、仲?裁機構、行?政機關或監?管機構均未?作出任何足?以對承攬人?履行本合同?產生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?定作人：?1.定作?人有權簽署?并有能力履?行本合同。?2.定作?人簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(___?__)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時，任?何法院、仲?裁機構、行?政機關或監?管機構均未?作出任何足?以對定作人?履行本合同?產生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?第二十條?通知1?.根據本合?同需要一方?向另一方發?出的全部通?知以及雙方?的文件往來?及與本合同?有關的通知?和要求等，?必須用書面?形式，可采?用____?_(書信、?傳真、電報?、當面送交?等)方式傳?遞。以上方?式無法送達?的，方可采?取公告送達?的方式。?2.各方通?訊地址如下?：____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址，應自變?更之日起_?____日?內，以書面?形式通知對?方;否則，?由未通知方?承擔由此而?引起的相關?責任。第?二十一條?合同的變更?本合同履?行期間，發?生特殊情況?時，任何一?方需變更本?合同的，要?求變更一方?應及時書面?通知對方，?征得對方同?意后，雙方?在規定的時?限內(書面?通知發出_?____天?內)簽訂書?面變更協議?，該協議將?成為合同不?可分割的部?分。未經雙?方簽署書面?文件，任何?一方無權變?更本合同，?否則，由此?造成對方的?經濟損失，?由責任方承?擔。第二?十二條合?同的轉讓?除合同中另?有規定外或?經雙方協商?同意外，本?合同所規定?雙方的任何?權利和義務?，任何一方?在未經征得?另一方書面?同意之前，?不得轉讓給?第三者。任?何轉讓，未?經另一方書?面明確同意?，均屬無效?。第二十?三條爭議?的處理1?.本合同受?中華人民共?和國法律管?轄并按其進?行解釋。?2.本合同?在履行過程?中發生的爭?議，由雙方?當事人協商?解決，也可?由有關部門?調解;協商?或調解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決(1)?提交___?__仲裁委?員會仲裁;?(2)依?法向人民法?院起訴。?第二十四條?不可抗力?1.如果?本合同任何?一方因受不?可抗力事件?影響而未能?履行其在本?合同下的全?部或部分義?務，該義務?的履行在不?可抗力事件?妨礙其履行?期間應予中?止。2.?聲稱受到不?可抗力事件?影響的一方?應盡可能在?最短的時間?內通過書面?形式將不可?抗力事件的?發生通知另?一方，并在?該不可抗力?事件發生后?_____?日內向另一?方提供關于?此種不可抗?力事件及其?持續時間的?適當證據及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書面資料。?聲稱不可抗?力事件導致?其對本合同?的履行在客?觀上成為不?可能或不實?際的一方，?有責任盡一?切合理的努?力消除或減?輕此等不可?抗力事件的?影響。3?.不可抗力?事件發生時?，雙方應立?即通過友好?協商決定如?何執行本合?同。不可抗?力事件或其?影響終止或?消除后，雙?方須立即恢?復履行各自?在本合同項?下的各項義?務。如不可?抗力及其影?響無法終止?或消除而致?使合同任何?一方喪失繼?續履行合同?的能力，則?雙方可協商?解除合同或?暫時延遲合?同的履行，?且遭遇不可?抗力一方無?須為此承擔?責任。當事?人遲延履行?后發生不可?抗力的，不?能免除責任?。4.本?合同所稱“?不可抗力”?是指受影響?一方不能合?理控制的，?無法預料或?即使可預料?到也不可避?免且無法克?服，并于本?合同簽訂日?之后出現的?，使該方對?本合同全部?或部分的履?行在客觀上?成為不可能?或不實際的?任何事件。?此等事件包?括但不限于?自然災害如?水災、火災?、旱災、臺?風、地震，?以及社會事?件如戰爭(?不論曾否宣?戰)、動亂?、罷工，政?府行為或法?律規定等。?第二十五?條合同的?解釋本合?同未盡事宜?或條款內容?不明確，合?同雙方當事?人可以根據?本合同的原?則、合同的?目的、交易?習慣及關聯?條款的內容?，按照通常?理解對本合?同作出合理?解釋。該解?釋具有約束?力，除非解?釋與法律或?本合同相抵?觸。第二?十六條補?充與附件?本合同未盡?事宜，依照?有關法律、?法規執行，?法律、法規?未作規定的?，雙方可以?達成書面補?充合同。本?合同的附件?和補充合同?均為本合同?不可分割的?組成部分，?與本合同具?有同等的法?律效力。?第二十七條?合同的效?力1.本?合同自雙方?或雙方法定?代表人或其?授權代表人?簽字并加蓋?單位公章或?合同專用章?之日起生效?。2.有?效期為__?___年，?自____?_年___?__月__?___日至?_____?年____?_月___?__日。?3.本合同?正本一式_?____份?，雙方各執?_____?份，具有同?等法律效力?。承攬人?(蓋章)：?_____????????定作?人(蓋章)?：____?_法定代?表人(簽字?)：___?__?????法定代?表人(簽字?)：___?__委托?代理人(簽?字)：__?___?????委托代理人?(簽字)：?_____?簽訂地點?：____?_??????????簽訂地點?：____?____?__年__?___月_?____日??????_?____年?_____?月____?_日加工?合同通用樣?書（二）?甲方___?__與乙方?_____?簽訂條款如?下：1.?產品名稱、?型號及規格?、數量、價?格及交貨日?期等如下表?規定2.?交貨辦法?(1)交貨?地點：__?___。?(2)運輸?：由甲代辦?，但一切運?雜費用等由?乙負責，甲?交運日期即?為交貨日期?。3.付?款辦法貨?物交貨后，?供方隨同提?單向乙托收?或將單據寄?交乙方，乙?方根據供方?單據電匯供?方。4.?驗收辦法?乙應派員到?甲倉庫驗收?，如不能派?員驗收，甲?方即按合同?規定產品規?格數量代為?檢驗。5?.附則(?1)合同如?有修改須經?雙方同意，?雙方另行簽?訂合同。?(2)在執?行合同期間?，如遇市場?情況變化或?其他原因乙?方須在__?___天前?通知撤銷加?工合同，否?則按違約處?以____?_罰金賠償?對方損失?(3)本合?同須經雙方?簽章并鑒證?后生效。?(4)本合?同正本兩份?，雙方各執?一份。(?5)貨物運?達站___?__。(?6)