1、2022年新版本建設工程勞務合同范本甲方：乙方：為增強企業內部競爭機制，發揮各自優勢，甲方同意將(_研發基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經雙方協商一致，就有關承包事項特訂立本協議，雙方遵照執行。一、工程概況1、工程名稱：_研發中心、辦公樓、地窖2、工程地點：山東省縣城經濟開發區(工業園區)縣城北外環以北京九鐵路以北，3、建筑面積：約_萬平方米4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算_固定單價。5、工期：按甲方與本工程建設單位簽署的大合同和總體施工進度安排執行。6、承包范圍：施工圖紙范圍內的結構工程、建筑工程(建筑

2、物散水外30cm以內)。7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調、通風排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。二、承包方式1.包工包料：、結構工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、防水工程、塔吊、施工電梯。2.甲方供鋼筋、砼3.乙方包施工所需的機械設備、工具、用具、勞保用品。4.乙方包工期、包質量、包安全文明施工、包社會保險。5.完工清場、包工程驗收合格。6.包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。三、質量標準及安全生產、文明施工目標1、工程質量標準：按照國家

3、驗收標準達到合格標準2、安全、文明施工目標：滿足合同要求及國家有關強制性施工規范要求。四、承包方式1、包工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包文明施工;2、乙方自行負責組織施工和管理，甲方管理人員監管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設備、機械等由乙方自行提供或解決。3、甲方未指定的部分、材料、設備等的品牌、生產廠家、供應商等，均由乙方自行采購，但須通過質監站復檢合格。4、本工程須設立專款專用銀行賬號，本工程的財務事宜由乙方管理。五、承包價款及支付1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標準，主工執行_年山東省建筑安裝工程消耗定額，_年山東省建筑安裝工程取費定額，施工期間執行_地

4、區建筑材料市場信息價目表沒有價目表的技術項目執行清單計價方式確認人工費按當地政府具體文件執行，所有取費標準、措施項目費、規費等執行定額及相應文件，按實際計取，取費標準為_類取費。2、研發中心和辦工樓基礎完工三日內甲方按乙方已完工程量付給結構部份_%的工程款。施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。六、甲方的權利和義務1、甲方協助乙方處理履約過程中的有關事宜。3、協助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結算和工程款項的回收等事宜，協調與上級主管部門、建設單位的關系。4、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術、質量、安全、文明施工、施工進度進行監督和協助。5、甲方不干預乙乙方

5、方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應商、勞務班組、分包隊伍給乙方。6、嚴格按照本協議給乙方支付工程款項。七、乙方的權利和義務1、負責組建完善的項目管理機構，編制計劃、統計、施工方案等資料，并接受甲方的領導和管理，執行甲方的管理規章制度及管理規定，維護甲方利益和形象。2、負責全面履行甲方與業主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關的權利和義務全部由乙方承擔。3、乙方負責抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業形象。4、負責按規定協助施工、竣工技術資料等相關文件，負責工程的移交，按規定進行保修。5、施工中乙方發生的一切質量、安全、文明施工及由此引起的債務糾紛等由乙方處理,其經濟責任由乙方承擔。八

6、、其他1.工程所發生的設計變更、現場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執行：依據_年山東省建筑工程消耗量定額、山東省安裝工程消耗量定額、山東省安裝工程量計算規則、_年發布的山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊、山東省建筑安裝工程計價依據綜合解釋、山東省建筑工程價目表、山東省安裝工程價目表、濟南市建筑工程價目表和濟南市安裝工程價目表計算，材料價格按施工期間同期信息價執行。2.在變更工程(或現場簽證)完成之日起七日內，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現場簽證資料)以便雙方確認，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內給予回復或提出異議，否則視為甲方默認，待雙方完成結算工作并確認審核造價后一個月

7、內一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應于七天內回復，并以積極的態度配合，如在規定的時間內乙方不能答復，甲方視為乙方默認，乙方現場進度不得以此而拖延工期九、附則1、本合同經雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設單位付款完畢、保修義務完成及有關債權、債務清算完畢后，合同條款自行終止。2、本合同壹式肆份，甲方執貳份、乙方執貳份，具同等法律效力。3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另簽補充協議。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建設工程勞務合同范本（二）甲方：(總承包方

8、)乙方：(施工班組)為明確各方責任、按質、按量、按時地完成此項工程，依照中華人民共和國合同法及有關工程承包合同條例等之規定，經雙方結合本工程具體情況訂立如下合同條款：第一條 工程概況1、工程名稱：2、地點工程：32合計元4、工期第二條 承包方式1、此工程按單項承包給乙方包工不包料，按圖紙施工，增減按實計算，乙方應嚴格按照施工程序組織人員完成該項目。2、乙方所有的施工小型工具均須自理。做好文明施工、工完料(地)清、起釘子、石匠鉆砼、材料歸堆等。當日發生的施工事項必須當日處理清場，不得以任何借口、理由拖延，否則將予以罰款。3、在施工中每道工序乙方應做到無條件的配合協助施工長抄平、放線。第三條 付款

9、方式1、每層混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封頂付%。2、余款待竣工驗收審計合格后，一個月內(無質量問題)決算工程款、結算付清。第四條 工程驗收1、乙方必須按圖施工，不得任意更改圖紙，如有變更時應由甲方提交變更通知單為依據，如驗收質量不符合要求，出現的返工工料費用等均由乙方承擔。2、工程驗收以國家頒發的、有關工程驗收規范標準及施工圖紙內容、和相關規定要求進行驗收。3、工程完工驗收前由乙方負責清理打掃室內外(垃圾)衛生，確保驗收條件和環境符合要求。第五條 安全施工1、乙方在施工中必須做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出現安全事故，均由乙方承擔。2、施工中應按規范要求及遵

10、守安全施工操作規程，上班期間中午不準飲酒，如一但發現罰款人民幣(元)，在乙方承包的工程款中予以扣除。第六條 雙方違約責任1、木工每層模板_天要全部完工，如哪層超_天，按每天計算罰款_元/每天，施工中不允許停工，如停工每天罰款_元。2、自工程開工時起，乙方應合理安排好施工計劃表，確保一次性驗收合格，如在竣工初驗時達不到合格質量要求，經整改返修的一切費用均由乙方承擔。柱頭、梁板如違反施工規范，表面不好，項目部給乙方按總造價的_%罰款，舊料利用，亂鋸木料每根罰款_元。3、乙方施工質量不符合驗收標準，應負責無償返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包項目費用的款價每天_%給予罰款。4、上班進

11、入工地時應戴好安全帽，如發現一人未戴安全帽，罰款(元)，未扣安全帶罰款(。收工時施工操作小型機、具、電纜線等應專人及時收回，如有丟失，按價賠償，并在工程款中扣賠。5、乙方在施工中必須服從施工長的合理安排，按甲方總體施工計劃，如不服從或擅自改變施工計劃程序，施工長有權責令其停工乃至請退及罰款，以造成后果應承擔相關經濟責任。6、施工中如為搶工期，甲方要求加班加點乃至陰雨天加。乙方必須服從統一調配，協作配合施工。不得以陰雨為由停工，如不服從統一調配，若造成相關后果，甲方有權扣除乙方工程款按總造價作為罰款。如延誤工期，每延誤工期一天罰款元。7、乙方人員在工地及施工場地應尊紀守法，團結互愛，不吵嘴、打架

12、，圍護工地衛生環境，注意自身生活衛生。8、乙方在施工中途沒有任何理由自動退出或停工不干，一旦出現由此現象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自負。9、以上協議雙方共同遵守，如有一方違約按相關法律追究經濟責任。10、本協議經雙方商定，在施工中如發現其他事項，雙方可另行協商解決。11、本協議一式兩份，雙方各執一份，自簽章既日起生效。2022年新版本建設工程勞務合同范本（三）甲方：地址：電話：傳真：乙方：地址：電話：傳真：鑒于：就甲方與貨物損失賠償糾紛一案，甲方現委托乙方作為代理人處理該案，乙方指派律師為案件的經辦人。甲、乙雙方經友好協商，一致達成如下協議：第一條 委托事項1、代表甲方與協商

13、索賠事宜。2、作為甲方的訴訟代理人，向提起索賠訴訟。第二條 委托權限乙方的委托代理權限包括：1、代為起訴、應訴;2、代為調查收集證據，查閱有關材料，申請證據保全和證據調查;3、參與一、二審訴訟，并代為承認、放棄或者變更訴訟請求，進行和解和簽訂和解協議，參與調解;4、代為對一審法院做出的判決和(或)裁定提起上訴;5、代為對一審和(或)二審法院作出的任何命令和(或)裁定和(或)判決申請復議和(或)申請再審;6、代為接收有關法律文書的送達;7、代為接受賠款;8、代為處理與訴訟和執行有關的其它事項。第三條 甲方義務1、甲方應當保證其提供的資料、文件和相關證據的真實性和完整性。如因甲方方虛假陳述、疏漏陳

14、述而導致的任何損失、責任、或任何不利后果，乙方對此均不承擔任何責任。2、甲方應為乙方律師的工作提供足夠的便利和協助。3、甲方應按照本協議規定，足額、及時支付本協議第五條 所約定的律師費用。第四條 乙方義務1.乙方律師作為甲方聘請的律師和訴訟代理人，秉承良好的職業道德，謹慎、勤勉地為甲方服務，竭力維護甲方的合法權益。2.乙方應及時向甲方匯報案件處理的進展。3.乙方應恪守職業準則，對于在處理本協議委托事項期間所獲悉的甲方商業秘密，不得向任何其他方披露。4.乙方接受委托后，應對本協議委托事項全程負責。除非獲得甲方許可或有充分、合理的理由，不得解除合同。5.協商和解或訴訟中和解、調解的金額，須經甲方確

15、認，乙方才能與索賠人達成協議。第五條 費用及支付1、甲方同意向乙方支付律師費。該費用于本合同簽訂之日后的三天內一次性支付。2、其他案件處理所發生的法院或第三方費用，如訴訟費、檢驗費、翻譯費、公證認證費、證人(檢驗人)出庭費用等，由甲方承擔支付。3.上述約定之律師費用，包括乙方律師在內的差旅費和通訊費用。征得甲方事先同意確認，乙方律師為辦案需要前往外出差所發生的實際費用，由甲方另行據實支付。第六條 合同的生效本合同正本一式兩份，雙方各持一份，于雙方蓋章、代表簽字之日起生效。傳真簽發具有同等效力。其它事宜可經雙方協商訂立補充協議，補充協議具有優先效力。第七條 合同爭議解決因履行該委托代理合同所產生

16、的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決;雙方如協商解決不成，提請被告所在地人民法院裁決。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建設工程勞務合同范本（四）甲方(委托方)：乙方(受托方)：甲、乙雙方就委托事宜經雙方協商一致，達成如下協議：一、委托事項：二、委托權限范圍：_。三、根據甲方要求，乙方指派律師、及擔任上述委托事項的承辦人員，甲方指定本單位(家庭)為聯絡人員，聯絡地址：電話：_。四、代理收費的取費形式1.按收費標準收取;(_)2.雙方協商收費;(_)五、代理費用的收取：(依人民幣計算)1.代理費用為元;2.辦案費用

17、(交通、通訊、打字、復印、聯絡等)為元。以上費用的的收取時間和辦法為在代理活動中，乙方基于代理事務而必須開支的費用(交通、通訊、打字、復印、聯絡等)預計為元，由甲方預交，乙方在結案提供相應的票據進行結算。六、甲方鄭重承諾：以上委托事項未經委托他人或已中止對他人的委托;隨案移送的一切材料及口述情況絕對保證其真實性;未對乙方隱瞞與案件相關的重大情況。否則，乙方有權隨時中止委托承辦工作，有關費用不予退還，并保留追索賠償的權利。七、乙方對委托承辦事務中所知悉的涉及甲方的商業秘密及個人隱私負有保密的義務。八、委托事務進入代理階段后，乙方應盡責盡力履行相關法律程序，維護委托人的正當合法權益。但乙方不對所代

18、理事務之結果承擔任何經濟責任。甲方并且不得因委托代理事項的變化或提前完成，而要求退減已交或應交的代理費額。九、代理律師業務中，乙方不對案件標的承擔經濟責任及當事人的權利義務承擔。十、本協議自雙方簽字(乙方須加蓋事務所合同章)后生效。如一方要求變更合同條款，需另行協議。十一、本合同有效期限，自簽訂之日起至本委托事項終止(以授權委托合同為范圍，含判決、調解、案外和解及撤訴等情形在內)。本合同如發生爭議，提交岳陽仲裁委員會仲裁解決。十二、以上協議，一式兩份，雙方各持一份。均具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建設工程勞務合同范本（五）(甲方)因一案，現委托重慶市第_律師事務所(乙方)律師出庭代理/代理，經雙方充分協商，訂立合同如下：一、乙方接受甲方的委托，指派律師為甲方第審代理人。甲方委托乙方代理權限是：二、律師必須根據事實和法律參加訴訟活動，認真負責地履行律師的職責，維護委托人的合法權益。三、根據國家關于業務收費標準的規定，甲方向乙方支付代理費元，標的費元。四、乙方為本案調查、出庭所需差旅費，按國家規定