1、制作廣告牌施工合同樣本隨著大型商業廣告牌的發展,廣告牌日益增多,制作廣告牌施工合同你了解多少呢?以下是在范文網小編為大家整理的制作廣告牌施工合同范文，感謝您的欣賞。 制作廣告牌施工合同范文一甲方： 乙方： 為加大甲方開發的“世紀嘉苑”商住小區的宣傳力度，經甲、乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區臨益陽大道廣告牌的制作、報建、審批、安裝、發布維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌制作。施工承包合同。具體內容如下; 一、 承包方式 根據乙方提供的設計方案，由乙方采取包工、包料、包制作施工、包質量、包念收。包報建、審批、首次發布的承包方式。 二、 合同承包內容 2、1、廣告位地址：位于變速箱廠臨

2、益陽大道廠區大門左側。 2、2、廣告牌規格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，凈面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。 三、合同承包工期與質量 3、1、合同簽定后;乙方須在 20日內將廣告安裝發布到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任(人力不可抗拒除外)。 3、2、甲方向乙方提供廣告牌發布內容，乙方負責工商審批制作、安裝、發布、一年以內的維護保養，所有費用由乙方負責。 乙方必須保證該廣告牌制作所使用的材料為正品(材質標準和數量、尺寸按乙方提供的設計預算驗收)。施工用材必須經過甲方認可。 3、3、廣告牌須有三年保質期

3、，具備抗受10級風的能力(如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責)。 四、合同承包價格和付款方式 4、1、合同總價款為81300人民幣(捌萬壹仟叁佰元 )。此價款包括此廣告的基礎、材料、制作費用、城建報批、工商廣告審批發布、稅務、噴繪、安裝等費用。 4、2、付款方式：合同簽定后，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款 32520元;廣告牌制作、安裝發布驗收后甲方即付總價款的55%;計價款44715元;本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款 4065元：質保金在合同期滿一年時付清。 五、甲方責任 甲方應保證乙方在施工期間的施工環境良好，做好相關協調工作，保證供電、供水，

4、因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。 六、 乙方責任 6、1、保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙 方應在12小時內修復完畢。 6、2、乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環境衛生。達到城市管理要求。 6、3、施工期間的人員、設備等在施工過程中的安全事故由 乙方負責。 七、違約責任 7、1、乙方原因(施工方法、材料質量、基礎質量要求等)違章作業等引發的安全事故、工程質量所造成的一切經濟損失由 方自行負責。具體執行標準：自接到甲方修復通知起24小時內， 方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。 7、

5、2、如果甲方不按合同約定付清工程款， 乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。 八、雙方約定;在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。 九、本合同一式四份，雙方各執貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方： 甲方代表： 乙方代表： 合同簽訂日期 制作廣告牌施工合同范文二發包人(全稱)： 承包人(全稱)： 依照中華人民共和國合同法，中華人民共和國建筑法及其它有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌制作安裝協商一致，訂立本合同。 一、工程概況 1.工程名稱：廣告牌制作安裝 2.工程地點： 二、工程承包范圍：按照發包方提供的施工圖紙

6、進行施工。 三、合同工期與工期順延 具備安裝條件后，年月日前安裝完畢，以發包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。 四、質量標準與工程量確認 1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。 2.工程量確認：固定單價一次性包干，施工面積為162 3.如發生合同以外的工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。 五、承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計320xx.00元，大寫：叁萬貳仟元整。 六、合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶 七、違約責任： 承包人應按合同工期完成工程(工程量)，否則每拖延一天罰承包人500元。(由于發包方進度款資金不到位

7、、其他工種延誤所造成的拖延工期除外)。 因承包人不履行合同義務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。 八、發包人責任： 因發包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發包方全面承擔。 發包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，并追究其相應的違約責任。 九、現場管理 現場應做到活完場凈，文明施工，以利于下道工序的 施工。承包方必須保證施工現場的合理節約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。 承包方進場后必須服從發包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規章制度。 十、在施工過程中所發生的工商、稅務以及合同價款以外產生的費用均由發包方承擔。

8、如因發包方先期各種施工手續不全造成停工、拆除等損失，由發包方承擔。 十一、爭議解決方式： 由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。 十二、合同份數：本合同一式二份，發包人執一份，承包人執一份。 十三、合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，工程竣工、工程總額余款付清后終止。 發包人： 承包人： 聯系電話： 聯系電話： 年 月 日 年 月 日 制作廣告牌施工合同范文三甲方: 乙方:_ 簽訂時間:_年_月_日 簽訂地點:嘉興市_區 根據中華人民共和國合同法有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。 第一條：工程項目 一、工程名稱：戶外廣告牌制作工程 二、工程

9、地點：嘉興市_ 第二條：施工準備 一、甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的用電需要。 二、乙方：組織施工管理人員和材料、施工機械進場。 第三條：工程期限 一、總工程從_年_月_日起至_年_月_日.全部安裝完畢。(遇雨天順延) 二、如遇到下列情況，經甲、乙雙方現場協商后，工期相應順延： 1、非乙方原因而影響施工。 2、由于人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。 第四條：工程質量，施工安全 一、乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。 二、因制造、安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給設備造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。 三、在施工過程

10、中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發生人參傷亡事故、設備丟失、損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由于不可抗拒因素外， 由乙方承擔責任。 四、在施工過程中，乙方對施工現場的安全保衛工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。 第五條：工程價款的結算與支付 廣告制作工程完工，甲方驗收完畢后柒日內甲方向乙方付清工程款。 第六條：項目驗收 一、乙方完成承包項目的全部施工內容。 二、竣工后，乙方完成現場清理工作。 第七條：糾紛解決方法： 任何一方違反規定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。 第八條：附則 一、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。 二、本