電梯安裝承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擬安裝電梯，乙方具備電梯安裝的專業資質和能力，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，就甲方委托乙方安裝電梯事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.電梯設備信息乙方將為甲方安裝[品牌]型號為[具體型號]的電梯[X]臺。電梯的規格參數如下：額定載重量：[X]千克額定速度：[X]米/秒層數：從[起始層]至[終止層]轎廂尺寸：長[X]毫米×寬[X]毫米×高[X]毫米2.安裝服務內容負責電梯設備的卸貨、搬運至安裝地點，并進行現場開箱檢查。按照電梯安裝圖紙及相關技術規范要求，進行電梯井道的清理、測量、整改等前期準備工作，確保具備電梯安裝條件。完成電梯設備的安裝、調試工作，包括機械部分、電氣部分、安全裝置等的安裝與調試，使其達到正常運行狀態。配合甲方及相關部門進行電梯的驗收工作，提供驗收所需的資料和文件，并對驗收過程中提出的問題進行整改。在電梯安裝完成后，提供一定期限的質保期服務，質保期內負責對電梯進行維修、保養，確保電梯正常運行。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的安裝工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。在乙方未按照合同約定履行義務時，有權要求乙方限期整改或采取其他補救措施，如乙方仍未改正，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務向乙方提供安裝電梯所需的場地，并確保場地符合電梯安裝的要求，包括但不限于場地的空間尺寸、承載能力、通風條件等。協助乙方辦理電梯安裝過程中所需的相關手續，如施工許可證、報裝手續等，并提供必要的文件和資料。按照合同約定及時支付安裝費用。在電梯安裝過程中，配合乙方做好相關協調工作，如協調其他施工單位避免對電梯安裝造成干擾等。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付安裝費用。在甲方未按照合同約定提供必要的協助或條件時，有權要求甲方限期解決，否則乙方有權順延安裝工期，并要求甲方承擔相應的損失。2.義務乙方應具備合法有效的電梯安裝資質證書，并向甲方提供相關證書復印件備案。嚴格按照國家及地方現行的電梯安裝規范、標準以及甲方提供的安裝圖紙進行施工，確保安裝質量。負責提供安裝所需的設備、工具、材料等，并確保其質量符合要求。在安裝過程中，做好安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。按照合同約定的工期完成電梯安裝工作，并及時通知甲方進行驗收。在質保期內，按照約定對電梯進行維修、保養，定期回訪甲方，及時處理甲方反饋的問題。質保期屆滿后，如甲方需要，乙方應繼續提供優質的售后服務，但可適當收取費用。負責整理、歸檔電梯安裝過程中的相關資料，包括但不限于安裝記錄、調試報告、驗收資料等，并在驗收合格后向甲方移交。三、安裝費用及支付方式（一）安裝費用雙方約定，本合同電梯安裝費用總計為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，包含電梯設備安裝、調試、驗收、質保期服務等全部費用，除因甲方提出的變更要求導致的費用增加外，不因任何原因調整。（二）支付方式1.預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付安裝費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.進度款：在電梯設備發貨前，甲方向乙方支付安裝費用的[X]%作為進度款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.驗收款：電梯安裝調試完畢，經甲方及相關部門驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付安裝費用的[X]%作為驗收款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。4.質保金：質保期滿后，如電梯無質量問題，甲方在[X]個工作日內一次性無息支付乙方安裝費用的[X]%作為質保金，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。四、工期1.開工日期：本合同生效后，乙方應在收到甲方預付款及具備安裝條件后的[X]個工作日內進場施工，預計開工日期為[具體日期]。2.竣工日期：自開工之日起，乙方應在[X]個工作日內完成電梯安裝調試工作，并通知甲方進行驗收。預計竣工日期為[具體日期]。3.工期調整：如因甲方原因導致工期延誤，乙方應在接到甲方通知后及時調整施工計劃，并經雙方協商一致后確定新的工期；如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照安裝費用的[X]%向甲方支付違約金。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，雙方應協商解決工期順延問題。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方安裝的電梯應符合國家及地方現行的電梯安裝規范、標準，以及電梯設備制造商提供的技術要求和質量標準。電梯安裝完成后，應具備良好的運行性能，各項安全裝置齊全、有效，運行平穩、舒適，噪音、振動等指標符合相關規定。2.驗收電梯安裝調試完畢后，乙方應提前[X]個工作日通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收應按照合同約定的質量標準及相關規范進行，包括但不限于外觀檢查、運行性能測試、安全裝置功能檢驗等。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方及驗收部門提出的整改意見進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔，且整改期間不計入工期。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付安裝費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因此造成的損失。若甲方未按照合同約定提供安裝所需的場地、協助辦理相關手續或提供必要的文件資料等，導致乙方無法正常施工或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任，工期相應順延。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的質量標準進行安裝，導致電梯驗收不合格的，乙方應負責免費整改直至驗收合格。如因整改造成工期延誤，乙方應按照本合同約定承擔工期延誤違約金。如因乙方安裝質量問題給甲方或第三方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照合同約定的工期完成電梯安裝工作，每延誤一天，應按照安裝費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照安裝費用的[X]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。若乙方在質保期內未按照合同約定履行維修、保養義務，甲方有權自行或委托第三方進行維修、保養，費用由乙方承擔。乙方應承擔因此給甲方造成的一切損失。乙方違反本合同約定的其他條款，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合